项目采购与合同管理真题北京自考.docx
- 文档编号:3332512
- 上传时间:2022-11-21
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:136.73KB
项目采购与合同管理真题北京自考.docx
《项目采购与合同管理真题北京自考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目采购与合同管理真题北京自考.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目采购与合同管理真题北京自考
2011年
项目采购管理试卷
第一部分选择题(共80分)
一、单项选择题(本大题共60小题,每小题1分,共60分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1.世界上通行的做法是将采购对象根据不同性质划分为货物、工程和服务。
其中货物是指
A.原料、产品、设备,固态、液态或气态和电力
B.各类房屋和土木工程建设、设备安装、管道线路铺设等建设及附带服务
C.不以实物形式而以提供活劳动的形式满足他人某种特殊需要
D.以上都是
2.国际上采用的三种招投标方式是
A.国内竞争性招标、国际竞争性招标、谈判性招标
B.竞争性招标、有限竞争性招标、谈判性招标
C.国内竞争性招标、国外竞争性招标、议标
D.国内竞争性招标、有限竞争性招标、国际竞争性招标
3.凡属于《招标投标法》第三条规定的必须招标的项目及第二条规定的自愿招标方式进行采购的项目,都不得采用____的方式。
A.国内竞争招标B.国际竞争性招标C.邀请招标D.谈判性招标
4.按照《招标投标法》的规定,提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织的是
A.投标人B.招标人C.招标代理机构D.自然人
5.下列各项中,属于必须进行招标的项目是
A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
B.国(境)外赠送或无偿援助的机电产品
C.产品用量少,且价格较低的项目
D.铁路修建项目
6.____指招标人在发出招标公告或招标邀请书以前,先发出资格预审的公告或邀请,要求潜在投标人提交资格预审的申请及有关证明,经审合格的,方可参加正式的投标。
A.资格预审B.资格后审C.招标文件发布D.投标文件发布
7.投标人拟在中标后将自己中标的项目的一部分工作交由他人完成行为是指
A.总包B.分包C.转包D.代建
8.投标文件应当对____提出的实质性要求和条件做出响应。
A.招标标准B.招标条件C.招标文件D.招标要求
9.关于联合体投标,说法不正确的是
A.联合体承包的联合各方为法人或者法人之外的其他组织
B.联合体是一个临时性的组织,不具备法人资格
C.联合体各方有一方具备相应的资格条件就可
D.联合体对外“以一个投标人的身份共同投标”
10.下列关于开标的程序和内容不包括的一项为
A.密封情况检查B.拆封C.唱标D.监督检查
11.《招标投标法》规定,招标投标活动应遵循的公开原则要求其必须具有高度的
A.清晰度B.透明度C.平等度D.秩序性
12.是发包人根据项目的实际需要把项目分解为若干包后分别发包出去。
A.平行承包方式B.总承包方式
C.施工总承包D.混合承包方式
13.____发包人要承担量的风险,投标人承担价的风险。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.奖励合同
14.下列情况下,投标书有效的是
A.投标书未按规定密封
B.投标书未盖
C.投标人未按照招标文件的规定要求和格式填写,或内容不全、字迹模糊、难以辨认
D.按照招标文件的要求编制投标文件,且投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应
15.ISO是
A.国际标准组织B.美国国家标准协会
C.中国国家标准协会D.日本工业标准委员会
16.关于项目招投标的程序,正确的是
A.招标准备阶段→投标准备阶段→开标、评标阶段→中标签约阶段
B.投标准备阶段→招标准备阶段→开标、评标阶段→中标签约阶段
C.开标、评标阶段→招标准备阶段→投标准备阶段→中标签约阶段
D.招标准备阶段→开标、评标阶段→投标准备阶段→中标签约阶段
17.评标委员会要对项目的技术标和商务标进行技术评审和商务评审,其中属于商务评审。
A.技术方案的可行性B.施工进度计划的可靠性
C.分包计划D.评审投标人的信贷能力
29.属于合同形式的口头形式。
A.信件B.数据电文C.电话中的约定D.默示形式
30.根据《合同法》的规定,下列各项中,不属于无效合同的是
A.违反国家限制经营规定而订立的合同
B.恶意串通,损害第三人利益的合同
C.显失公平的合同
D.损害社会公共利益的合同
31.____不属于建设工程合同的法律特征。
A.建设工程合同的标的是货物
B.合同的主体以法人为主
C.建设工程合同是有程序性的要式合同
D.建设工程合同体现了计划性特征
32.关于合同分析的必要性,说法不正确的是
A.通过合同分析,能彻底识别合同中存在的问题和风险,减少合同实施中的争议
B.进行合同分析,能方便日常管理工作,各参与方也不必经常为合同文本和合同式的语言所累
C.合同分析能帮助明确各方责任
D.合同分析能帮助合同条款的具体落实
33.合同分析不能“自以为如何”和“想当然”,体现了
A.合同分析的准确性
B.合同分析的客观性
C.合同分析的全面性
D.合同分析结果应具有简易性和可操作性
34.合同分析的步骤是
A.合同总体分析→合同工作分析→合同结构分解→特殊问题的合同扩展分析
B.合同结构分解→合同总体分析→合同工作分析→特殊问题的合同扩展分析
C.合同工作分析→合同结构分解→合同总体分析→特殊问题的合同扩展分析
D.合同总体分析→合同结构分解→合同工作分析→特殊问题的合同扩展分析
35.关于合同特殊问题的处理,说法不正确的是
A.具体的详细的说明优先于一般的笼统的说明
B.文字说明优先于图示、工程说明
C.数字的小写优先于大写
D.手写文件优先于打印文件
36.合同控制的程序是
A.工程实施检测与跟踪→对比分析→纠偏
B.对比分析→工程实施检测与跟踪→纠偏
C.纠偏→工程实施检测与跟踪→对比分析
D.工程实施检测与跟踪→纠偏→对比分析
37.关于被动控制和主动控制,说法正确的是
A.主动控制是控制者从计划的实际输出中发现偏差,对偏差采取措施,及时纠正的控制方式
B.被动控制是预先分析目标偏离的可能性,并拟订和采取各项预防性措施,以保证计划目标得以实现
C.被动控制是一种对未来的控制
D.有效地控制应以主动控制为主,被动控制和主动控制紧密地结合起来
38.增加人员的投入或者派遣得力的管理人员属于合同实施情况偏差处理的
A.合同措施B.组织措施.C.技术措施D.经济措施
39.不同的专业工程小组、不同的项目管理职能人员提供不同的资料,同时他们又需要不同的资料。
这体现了合同资料的
A.专业对口B.反映实际情况
C.即时提供D.简单明了,便于理解
40.只要依照权利人一方的意思表示就能使权利发生、变更或者消灭,这是合同变更中的
A.当事人各方协商同意变更合同
B.情势变更情况下,当事人诉请变更合同或法院依职权裁决变更合同
C.基于法律的直接规定变更合同
D.形成权人行使形成权使合同变更
41.不属于合同变更的条件。
A.原已经存在合同关系
B.合同内容发生变化
C.合同变更必须有当事人的变更协议
D.当事人协议合同变更必须采用书面形式
42.关于工程变更说法不正确的是
A.工程变更是指在工程施工过程中,根据合同约定对实施的程序、工程的内容、质量要求以及标准做出的变更
B.根据FIDIC施工合同条件,改变工程任何部分的标高,基线、位置和尺寸都属于工程变更
C.工程变更是指引起工程性质方面很大变更的变动,因此要在原合同规定的基础上,双方重新签订合同
D.工程变更的程序是:
工程变更的提出→审查工程变更→编制工程变更文件→协商工程变更的单价→发布工程变更指令→实施工程变更
43.工程师应该在收到承包商的变更合同价款报告后的____天内,对承包商的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.21D.28
44.____在工程施工中遇到了没有遇见的施工条件,而这种条件是再投标报价签约时没有考虑到的。
A.不利的自然条件B.不可抗力C.物价调整D.法律变化
45.不属于合同价款允许调整的情况的是
A.法律有关政策变化影响到合同价款
B.工程造价部门公布的价格调整
C.一周内非承包商的原因而停水、停电、停气所造成停工累计超过3小时
D.国家有关政策变化影响到合同价款
46.是指合同的债权人通过协议将其债权全部或者部分转移给第三人的行为。
A.合同权利的转让B.合同义务的转移
C.合同权利和义务的概括移转D.合同承受
47.甲小学为了“六一”儿童节学生表演节目的需要,向乙服装厂订购了100套童装,约定在“六一”儿童节前一周交付。
5月28日,甲小学向乙服装厂催要童装,却被告知,因布匹供应问题6月3日才能交付童装,甲小学因此欲解除合同。
根据《合同法》的规定,下列关于该合同解除的表述中,正确的是
A.甲小学应先催告乙服装厂履行,乙服装厂在合理期限内未履行的,甲小学才可以解除合同
B.甲小学可以解除合同,无须催告
C.甲小学无权解除合同,只能要求乙服装厂承担违约责臣
D.甲小学无权自行解除合同,但可以请求法院解除合同
48.债权人甲下落不明,致使债务人乙难以履行债务,乙依法将标的物提存。
提存期间,该标的物发生意外毁损。
根据《合同法》的规定,下列关于对该标的物损失承担的表述中,正确的是
A.应由甲承担B.应由乙承担
C.应由甲、乙共同承担D.应由提存机关承担
49.______是指当事人一方向对方做出要约时,正好对方也做出了一个同样的要约,双方当事人在不知情的情况下达成了一致的现象。
A.交错要约B.承诺C.还约D.新要约
50.合同当事人为了确保合同的履行,可以约定由一方当事人预先向对方给付一定数额的金钱。
债务人履行债务后,该金钱应当抵作价款或者收回。
给付该金钱的一方不履行约定债务的,无权要求返还;收受该金钱的一方不履行约定债务的,应当双倍返还。
该种性质的金钱在法律上称为
A.保证金B.预付金C.违约金D.定金
51.属于物的担保形式是
A.一般保证B.连带责任保证C.抵押D.定金
52.2005年8月1日,某汽车销售商与一汽车制造厂签订了一份A牌汽车的买卖合同,合同约定该汽车的单价是lO万元,提车时间是两个月以后,即10月1日。
两个月以后该车(合同标的)的市场单价是单价9万元。
结果汽车制造厂又延期交货,汽车销售商提车时该车的市场单价已经降至8.5万元。
在这一案例中,汽车销售商有权向汽车制造厂要求赔偿的范围是
A.5000元B.10000元C.15000元D.20000元
53.承包商不能获得工期索赔的是
A.业主未能按时提交可进行施工的现场
B.工程师在规定的时间内未能提供所需的图纸或指示
C.不可抗力引起的工程损坏和修复
D.砂浆搅拌机发生故障
54.不属于费用索赔计算方法的是
A.总费用法B.修正总费用法C.分项法D.对比分析法
55.FIDIC是国际上最具权威性的咨询工程师组织,起草了众多规范性文件,1999年编写了全新版FIDIC合同条件的四个新范本,下列不属于其新版本的是
A.《施工合同条件》(新红皮书)
B.《简明合同格式》(绿皮书)
C.《施工合同条件——多边开发银行协调版》(粉皮书)
D.《生产设备与设计——建造合同条件》(新黄皮书)
56.AIA是
A.美国建筑师协会B.国际咨询工程师联合会
C.英国合同审定联合会D.英国土木工程师学会
57.在FIDIC1999年版《施工合同条件》(新红皮书)的《通用条件》1.6规定:
双方应在承包商收到中标函后天内签订合同协议书。
A.21B.28C.30D.42
58.红皮书由__作为解决争端的主体,而新红皮书由______作为解决争端的主体。
A.国际法庭,国际法庭B.国际法庭、项目管理协会
C.DAB,工程师D.工程师,DAB,
59.是指在合同履行期限届满之前,一方当事人无正当理由而以明示或默示的方式向对方表示己方将来不履行合同义务的行为。
A.预期违约B.实际违约C.有条件违约D.无条件违约
60.____不属于清偿受领人。
A.债权人B.债权人的代理人C。
债务人的代理人D.受领证书持有人
二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。
错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
61.采用招标投标这种采购方式,须具备两个基本条件
A.要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制
B.必须存在招标采购项目的买方市场
C.必须存在招标采购项目的卖方市场
D.必须让所有参与人员满意
62.评标委员会在____可以否决所有投标。
A.投标人过多,竞争太激烈
B.有的投标价格低于标底
C.最低评标价大大超过标底或合同估价,招标人无力接受投标
D.所有投标人在实质上均未响应投标文件的要求
63.项目管理投标文件的基本内容一般包括
A.商务标B.技术标C.政策标D.环境标
64.项目评标办法当中的系数法适用于
A.世界银行的项目
B.政府或业主等对工期有特殊要求的项目
C.项目采用快速路径法施工的
D.政府有明确规定必须保密的工程项目
65.关于格式合同说法不正确的是
A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟订,并在订立合同时未与对方协商的条款
B.格式合同经过了当事人双方协商,所以格式条款本身是符合合同自由原则的
C.格式条款提供方免除己方责任、加重对方责任,排除对方主要权利的,一律无效
D.商家在其店堂贴出的“商品售出:
概不退换”的告示是一个有效地格式条款
66.签订委托合同时应注意的事项有
A.合同主体要有与所从事的经济活动相应的资质
B.合同的标的是有形物
C.相互信任是双方当事人签订委托合同的基础
D.委托合同的形式可以是口头的,也可以是书面的
67.-般不发布工程变更指令的情况是
A.工程量清单中工程量的变化
B.更改工程有关的基线、标高、位置或尺寸
C.技术规范、标准、施工方法的变化
D.更改工程的性质、类型
68.合同的解除行为有
A.合意解除B.法定解除C.有意解除D.无意接触
69.违约责任的构成要件可分为
A.一般构成要件B.预期构成要件
C.实际构成要件D.特殊构成要件
70.新红皮书与红皮书关于公平原则与公正原则说法正确的是
A.新红皮书中要求工程师“公正”地处理合同中的有关问题,而红皮书中只要求“公平”
B.新版合同条件中“工程师”代表雇主管理和执行合同,在法律意义上不具有第三方的地位
C.“公平”指工程师依据合同处理有关事项应当依据责任和事实合情合理地做出确定;“公正”则要求处理各种问题都应当不偏不倚
D.新红皮书删减了“承包商的索赔”专用术语,仅说明哪些情况工程师可以给承包商予以补偿
第二部分非选择题(共20分)
三、案例分析题(本大题2小题,共20分)
某政府投资的市政工程采用公开招标方式,招标人2月1‘日在指定媒体上发布了招标公告,2月6日-2月12日发售了招标文件,共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日(3月7日)前,4家投标人都递交了投标文件。
开标时投标人D因为其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于3月15日经评标确定投标人A为中标人,并于3月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知,同时通知了招标人。
发包人与承包人A于5月10日签订了工程承包合同,合同约定的不含税合同价为6948万元,工期为300天;在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误:
(1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日-8月7日施工;另一分项工程的图样延误导致承包人于8月27日-9月12日停工。
(2)由于承包人原因,原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
(3)由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张,该工程所在地区于8月3日-8月5日停电,另外,该地区于8月24日晨~8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后,承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。
问题:
71.指出该工程在招标过程中的不妥之处,并说明理由。
(6分)
72.该工程的实际工期延误为多少天?
应予批准的工期延长时间为多少天?
分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
(14分)
项目采购管理试题答案
一、单项选择题(本大题共60小题,每小题1分,共60分)
1.A2.B3.D4.B5.D
6.A7.B8.C9.C10.D
11.B12.A13.B14.D15.A
16.A17.D18.C19.A20.B
21.A22.A23.B24.B25.D
26.A27.C28.C29.C30.C
31.A32.A33.B34.D35.C
36.A37.D38.B39.A40.D
41.D42.C43.B44.A45.C
46.A47.B48.A49.A50.D
51.C52.A53.D54.D55.C
56.A57.B58.D59.A60.C
二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)
61.AB62.CD63.AB64.BC65.BD
66.CD67.AC68.AB69.AD70.BC
三、案例分析题(本大题2小题,共20分)
71.
(1)招标管理机构宣布无效投标不妥。
应由评标委员会评判。
(2)评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥,应由招标人发出。
(3)签订合同时间不妥。
应在中标通知书发出30日内签订合同。
注:
答对一个给2分,答对两个给4分,答对3个给6分。
打错一个扣2分,直至扣完为止。
72.该工程的实际工期延误为47天,应批准的工期延长为32天。
(4分)
其中,新增工程属于业主应承担的责任,应批准工期延长11天(7月28日~8月7日)。
(2分)
图样延误属于业主应承担的责任,应批准延长工期为15天(8月29日~9
月12日)。
(2分)
停电属于业主应承担的责任,应批准工期延长为3天。
施工机构延误属于
承包商责任,不予批准延长工期。
(2分)特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围,但8月24日~8月25日属于承包商机械未到场延误在先,不予索赔,应批准工期延长3天(8月26日~8月28日)。
(4分)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 采购 合同 管理 北京自考
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)