国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷 附答案.docx
- 文档编号:30770204
- 上传时间:2023-08-23
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:29.94KB
国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷 附答案.docx
《国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷 附答案.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷附答案
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
180分钟,满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共70题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据我国《合同法》的规定,当事人双方都违反合同的,()。
A.互不承担责任
B.应当由有过错一方承担违约责任
C.应当各自承担相应的责任
D.应当平均分摊违约责任
2、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()。
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
3、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
4、取得建造师资格证书的人员,如果要担任建设工程项目施工的项目经理,应当受聘并注册于一个具有( )资质的企业。
A.设计
B.施工
C.监理
D.造价咨询
5、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()。
A.施工企业
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
6、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
7、下列纠纷中,适合《仲裁法》仲裁的是()。
A.总分包之间的合同纠纷
B.继承纠纷
C.劳动合同纠纷
D.对罚款不服发生的纠纷
8、下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
9、根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
10、下列合同中,属于实践合同的是()。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
11、在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤和死亡,该施工企业的行为构成()。
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
12、施工现场所使用的安全警示标志()。
A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示
13、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准,可将合同分为()。
A.双务合同与单务合同
B.有偿合同与无偿合同
C.要式合同与不要式合同
D.权利合同与义务合同
14、关于借款合同的说法,正确的是()。
A.借款合同是实践合同
B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的,应当在每届满1年时支付
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息
D.借贷双方约定的利率超过年科率24%,则该借款的利息约定无效
15、2008年4月1日,家公司将其厂房无偿转让给乙公司,导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权,丙公司于2009年1月1日才得知该情况,则丙公司撤销权的截止日期为()。
A.2010年1月1日
B.2011年1月1日
C.2009年4月1日
D.2010年4月1日
16、工程施工中,承、发包人围绕工程质量发生争议,后经质量鉴定为合格,则受鉴定影响的工期期间()。
A.承包人承担责任,工期不予顺延
B.发包人承担责任,工期顺延
C.发包人、承包人各承担一半
D.都不承担责任
17、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的,法院予以支持的是()。
A.支付存款本金及利息的请求权
B.支付国债本息的请求权
C.基于投资关系产生的缴付出资请求权
D.支付工程款请求权
18、施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。
后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息,对施工单位的请求,人民法院的做法是()。
A.由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
B.尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
C.由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支付
D.尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息,应予支持
19、施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。
后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。
对施工单位的请求,人民法院正确的做法是()。
A.尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
B.由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持
C.未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
D.由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
20、某建筑工程投入使用后,建设单位发现车库挡土墙发生偏移,经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致,建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理,该部分费用施工单位应向()索赔.
A.设计单位
B.建设单位
C.审图单位
D.监理单位
21、下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
22、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%
23、关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.采购-施工总承包(P-C)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责
B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务
C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责
D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成
24、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。
该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定
25、《民事诉讼法》规定,被执行人或被执行的财产在外地的,可以委托当地人民法院代为执行,受委托人民法院收到委托函件后,()。
A.应在15日内答复是否予以执行
B.必须在15日内开始执行,不得拒绝
C.必须在10日内开始执行,不得拒绝
D.如不具备执行条件,应予拒绝
26、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
27、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点,其中不包括的是()。
A.施工方与建设方法律地位平等
B.争议的内容主要是双方的权利和义务
C.任何一方对自己的财产可以自由处分
D.各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权
28、工程施工过程中应当采取消防安全措施,下列说法中错误的是()。
A.自动消防系统的操作人员必须持证上岗
B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火
C.修建道路有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先经过当地消防机构批准
D.禁止携带火种进入生产、储存易燃、易爆危险物品的场所
29、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
30、甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:
甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。
根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
31、在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭言次开庭前
32、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
33、关于保险索赔的说法,正确的是()。
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。
则应当平均分配赔偿金额
34、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。
2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。
2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日为()。
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
35、当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务,应当()。
A.向债权人承担违约责任
B.向第三人承担违约责任
C.向债权人和第三人承担连带责任
D.协商确定向谁承担责任
36、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时,依法对该工程项目的安全施工措施进行审查,围绕审查工作,主管部门()。
A.可以收取费用
B.不能收取费用
C.如需组织专家论证,可收取费用
D.如需现场查验,可收取费用
37、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月,工程合同价格为600万元,按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定,其到位资金原则上不得少于()万元.
A.180
B.200
C.240
D.300
38、甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()。
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
39、在某工程项目施工中,施工企业项目经理代表项目部签订材料采购合同,但却未能按时支付材料款项,则承担付款责任的主体是( )。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
40、报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
41、下列法律中,属于宪法相关法的是()。
A.《中华人民共和国行政法》
B.《中华人民共和国民法通则》
C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》
42、《中华人民共和国合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
A.A承诺通知到达要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.要约到达受要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
43、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。
6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。
2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。
该专利权届满的期限是()
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
44、2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。
A.2017年7月6
B.2017年7月8日
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
45、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中,不正确的是()。
A.申请人经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,视为撤回仲裁申请
B.申请人未经法庭许可中途退庭的,视为撤回仲裁申请
C.被申请人经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期另行安排开庭
D.被申请人未经法庭许可中途退庭的,可以缺席审理并裁决
46、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应由()组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
47、关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()。
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日
C证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许
D.当事人逾期提供证据,人民法院不予采纳
48、下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院D.某乡人民政府
49、根据《建设工程质量管理条例》的规定,施工图设计文件未经()审查的,不得使用。
A.建设单位
B.设计单位总工程师
C.监理工程师
D.县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门
50、建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,为变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
51、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同,并经双方协商一致,解除了劳动合同。
李某在该公司工作了2年4个月,解除合同前李某月工资2400元。
李某要求公司经济补偿,而阳光公司认为是双方协商终止合同,不应当进行经济补偿。
根据《劳动法》的规定,下列说法正确的是( )。
A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿
B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿
C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿
D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿
52、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
53、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.水泥厂的答复文件到达施工单位时
B.施工单位发出订购水泥的要约时
C.水泥厂发出答复文件时
D.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
54、下列知识产权法保护对象中,属于专利法保护对象的是()。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
55、某施工项目材料采购合同中,当事人对价款没有约定,未达成不成协议,也无法根据合同有关条款或交易习惯确定,应按照()的市场价格履行。
A.履行义务一方所在地
B.材料所在地
C.合同签订地
D.订立合同同时履行地
56、下列建设项目中,可以不招标的是()。
A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同
B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同
C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同
57、关于仲裁的说法,正确的是()。
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.仲裁裁决作出后可以上诉
58、建设工程事故报告后出现新情况的,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
补报的时限是( )。
A.自事故发生之日起7日内
B.自事故报告之日起30日内
C.自事故报告之日起7日内
D.自事故发生之日起30日内
59、根据《建设工程安全生产管理条例》,分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A.总承包单位和分包单位按一定比例共同
B.分包单位
C.总承包单位
D.建设单位
60、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。
丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。
关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
61、施工企业在施工中未采取相应防范措施,造成第三人人身伤害的,其应当承担()责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
62、根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()
A.处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级,撤职处分
D.吊销有关人员资格
63、根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
64、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。
A.国务院建设主管部门
B.省、自治区、直辖市人民政府
C.建设行业协会
D.人事部或其授权机构
65、关于转代理的说法,正确是的是()。
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
66、某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。
A.职工本人
B.工商治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
67、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过,建筑公司对此结果不服,以下说法正确的是()。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议,也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议,不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议,不能提起行政诉讼
68、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下,强令工人进行施工作业,而导致发生架体坍塌事故,造成严重后果,则该项目经理涉嫌()。
A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.失职罪
69、下列劳动合同条款,属于必备条款的是()。
A.福利待遇
B.试用期
C.劳动条件
D.补充保险
70、根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
二、多选题(共30题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
2、根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()。
A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C.检测机构不得转包检测业务
D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
3、下列伤害情形中,属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。
A.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤
B.在保险合同成立前,被保险人发生伤害
C.被保险人在施工现场外发生伤害
D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
4、甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。
甲公司履行的义务包括( )。
A.向丙支付价金
B.向乙支付租金
C.租赁期满向乙返还该除尘系统
D.租赁期满享有除尘系统的所有权
E.妥善保管和使用该除尘系统
5、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案键使用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A、提供的设计有缺陷
B、提供的建筑材料不符合强制标准
C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E、直接指定分包人分包专业工程
6、生产安全事故发生后,有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()。
A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生、衍生事故
B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 国家注册一级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题A卷 附答案 国家 注册 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 试题 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)