建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔收集证据.docx
- 文档编号:30677672
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:19.46KB
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔收集证据.docx
《建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔收集证据.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔收集证据.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔收集证据
遇到合同纠纷问题?
赢了网律师为你免费解惑!
访问>>
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题,现将自己的经验成果和大家分享:
一、可以向对方提起索赔的项目
1、业主拖延交付合格的施工现场
2、业主拖延交付图纸
3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等
4、业主拖延支付预付款或工程款
5、业主指定的分包商违约或延误
6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备
7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误
8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划
9、业主提供的设计数据或工程数据错误
10、业主原因暂停施工导致的延误
11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加
12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定
13、业主要求增加额外工程
14、业主的其他变更指令导致工期延长等
15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误
16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误
17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等
2、根据上述项目需要搜集的证据资料
1、各种工程合同文件
2、施工日志
3、工程照片及声像资料
4、来往信件、电话记录
5、会谈纪要
6、气象报告和资料
7、工程进度计划
8、投标前业主提供的参考资料和现场资料
9、工程备忘录及各种签证
10、工程结算资料和有关财务报告
11、各种检查验收报告和技术鉴定报告
12、其他,包括分包合同、订货单、采购单、工资单、官方的物价指数、国家法律、法规等
13、发包人指令书、确认书
14、承包人要求、请求、通知书
15、发包人提供的水文地质、地下管网资料,施工所需的证件、批件、临时用地占地证明手续、坐标控制点资料、图纸等
16、承包人的年、季、月施工计划,施工方案,施工组织设计及工程师批准、认可等
17、施工规范、质量验收单、隐蔽工程验收单、验收记录
18、承包人要求预付通知,工程量核实确认单
19、发包人、承包人的材料供应清单、合格证书
20、竣工验收资料、竣工图
21、工程结算书、保修单等
∙涉外离婚案件实体审理
∙一起罕见的离婚案
∙丽水美貌小三被暴打_破坏别人家庭再美都遭谴责
∙(外)祖父母对(外)孙子女的抚养权
∙婚后夫妻财产归属如何分割
∙曝何洁赫子铭离婚明星离婚很伤钱
∙夫妻共同财产的范围的法律法规2018最新
∙重庆涉外婚姻登记手续
∙涉外离婚指南
∙俄罗斯联邦家庭法典(节录)1995年
∙房屋过户给妻子了我还有权分吗
∙夫妻共同股权独特的法律特征
∙发小横刀夺爱男子强吻路人猥亵多人是否入刑
∙确定子女抚养权归属的原则
∙关于涉外离婚诉讼中子女归谁抚养问题
∙云南曲靖市缺席审结涉外离婚案
∙奉子成婚孩非亲生女方要求男方支付抚养费
∙印度穆斯林婚姻解除法
∙论涉军人离婚诉讼中的军人否决权
∙荷兰现五星级离婚宾馆帮夫妻和平离婚
∙个体出租车运营权可否作为夫妻共同财产进行分割
∙离婚后子女抚养权归属的确定标准
∙哪些财产是夫妻共同财产
∙如果是无效婚姻或可撤销婚姻还可以离婚吗
∙因生活琐事提出离婚败诉_如何判定夫妻感情确已破裂
∙刘斌家产遭娇妻搬空妻子反诉家暴曾带孩子失踪
∙哪些情况可以增加和减免抚养费
∙养父母收养女儿未登记索要抚养费获法院支持
∙夫妻债务清偿原则是什么
∙起诉现役军人离婚受限制
∙涉外离婚起诉书模板
∙“婚前协议书”有法律效力吗
∙什么是家庭共同财产
∙房产证上第三人名字,离婚时应如何处理
∙中国彩礼地图出炉天价彩礼使农村致贫
∙小伙患绝症女友不离不弃病房内拍婚纱照
∙我国法定的结婚条件是什么
∙龙凤胎兄妹竟是前世情人他们举行的婚礼有效吗
∙婚后共有财产包括哪些
∙与养女解除关系后仍要抚养外孙女七旬夫妇索赔
∙离婚债务处理难的成因及对策
∙最高人民法院研究室关于重婚案件中受骗的一方
∙夫妻“散伙”“账目”咋算
∙女子闹市裸舞疑有精神问题
∙不给子女抚养费要坐牢吗
∙住房公积金属夫妻双方共同财产
∙涉外离婚案件诉讼程序是怎样的
∙18周岁之后还有抚养费吗
∙夫妻离婚筷子都要分因为刷锅洗碗引争执离婚
∙浙江省涉外
∙如何确定夫妻共同债务
∙皮特朱莉联合声明封存离婚文件_离婚孩子抚养权归谁
∙英国:
非法同居者也将享有财产分割权
∙论述当代大学生同居
∙涉外夫妻财产关系法律适用案例
∙股东配偶要求确认股东权利的裁判路径
∙关于驻外使领馆处理华侨婚姻问题的若干规定
∙中华人民共和国婚姻法
∙父打麻将儿子坠亡父母粗心也是罪
∙离婚后出生孩子继承权纠纷_出生时间是否影响继承权
∙离婚后子女和不在一起生活的父母一方还有关系
∙财产分别所有的协议必须进行公证吗
∙秦俊杰杨紫公开恋情两人是否已符合结婚条件
∙也谈父母子媳共同建造的房屋归谁所有
∙离婚时怎样确定按揭房产归属
∙离婚后养父母要给养子女抚养费吗
∙夫妻财产约定必须要符合法律规定和社会利益
∙七旬老爹中1284万彩票奖金竟不是个人财产
∙房子还是我的吗
∙关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文
∙继父或继母在离婚后可以不继续抚养继子女
∙涉外离婚案件实体审理
∙拦路强讨喜烟遭婚车猛撞婚礼被闹事怎么办
∙律师:
在惠州离婚如何分割财产
∙异父母的兄妹可以结婚吗
∙6岁男童屡遭父亲虐待浑身伤痕睡车底不敢回家
∙分割以夫妻一方名义设立的独资企业中的共同财
∙爆笑批改前女友道歉信索要分手费有法律依据吗
∙转业费是共同财产吗
∙我国关于承认外国法院离婚判决的规定
∙祖父母
∙夫妻对财产的约定合法吗
∙涉外离婚诉讼知识
∙非法同居证据采集
∙小伙求婚戒指遗失靠照片求婚成功结婚的程序有哪些
∙拒绝抚养私生子七旬老翁被起诉
∙离婚后不能随便更改孩子姓名
∙中国2018年婚姻法规定的结婚条件
∙一起离婚后的经济补偿法援案代理记实
∙离婚时赠与孩子的房产谁有权处置
∙判断婚后房产的归属的法律实务分析
∙把婚前个人财产变为共同财产
∙上海市涉外婚姻管理暂行办法
∙离婚后要过多长时间才能再结婚
∙哪些财产属于夫妻共同财产
∙婚前财产协议公证书范本
∙养育12年儿子非亲生委屈父亲告前妻获赔5万
∙军人单方面离婚具体手续如何办
∙夫妻间借款要注意的问题
∙男子不堪家暴要离婚情人节法院申请保护令
出师表
两汉:
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:
愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:
愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同纠纷 承包人 如何 索赔 收集 证据
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)