合同范本之酒店弱电施工合同.docx

合同范本之酒店弱电施工合同.docx

《合同范本之酒店弱电施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同范本之酒店弱电施工合同.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

合同范本之酒店弱电施工合同

酒店弱电施工合同

【篇一：

酒店弱电工程合同书】

******大酒店弱电工程合同书

合同号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订地点：

第一条、工程项目

1－1.工程名称：

1－2.工程地点：

1－3.工程范围及内容：

弱电工程（乙方代为设计），其中包括（综合布线工程、

数字电话程控交换机系统、计算机网络构建、卫星电视系统、客房智能门锁系统、背景音乐消防广播系统、巡更系统、会议音响视频系统、酒店视频监控系统）合计九项内容。

1－4.综合布线包括网络设备、网线敷设、主线桥架等（可利用酒店原保留桥架），

不足部分乙方增添。

室内弱电系统布管，由第三方装修公司负责，乙方需派专人驻店指导弱电线管敷设。

1－5.工程内容工程量以甲方确认后的乙方设计图纸为准（如因甲方原因图纸变

更增减项，工程价款不变）。

第二条、工程期限

2－1.开工日期：

2010年11月20日

2－2.完工日期：

2011年03月30日

第三条、工程计价方式

包工包料

第四条、工程总价与付款方式

4－1.工程总价：

人民币壹佰肆拾万元整（1,400,000元）。

4－2.付款方式：

4－2－1.首付，乙方进场三日内甲方付给乙方合同价款20％，

人民币贰拾捌万元整（280,000元）。

4－2－2.综合布线结束，设备安装前，甲方再付合同价款30％，

人民币肆拾贰万元整（420,000元）。

4－2－3.设备全部进场，进入安装调试阶段，甲方再付合同价款25％，

人民币叁拾伍万元整（350,000元）。

4－2－4.工程竣工验收合格后二周内甲方付给乙方合同价款20％，

人民币贰拾捌万元整（280,000元）。

4－2－5.余款5％，人民币柒万元整（70,000元），留作保修金，保修期期满一年

后付清。

第五条、工程质量标准和验收

5－1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行

验收。

5－2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲

方确认的设备材料表一致，向甲方提供的所有设备、材料、零配件需具有国家资质部门验发的合格证书及完整的技术资料，甲方据此对乙方所提供的设备材料进行验收，设备、材料进场须事先报请甲方认可。

5－3.视频监视系统，除甲方自行验收合格，必须经属地公安机关相关部门验收

合格。

如方案报批需增加项目由乙方自行解决，工程总价不变。

5－4.必要时甲方可委托具有资质的第三方对工程实行验收。

第六条、乙方责任

6－1.乙方必须遵照国家颁布的有关设计、施工验收规范和质量检验评定标准组

织施工。

乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格，并承担给甲方造成的相应损失,包括工期、质量等间接责任。

6－2.因乙方野蛮施工造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。

6－3.乙方在工程验收合格后十五日内向甲方提供完整的竣工文件（包括设备的

技术资料、产品的技术性能说明书、操作手册、进口材料需提供中外文说明书）。

6－4.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要

求进行现场施工。

6－5.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。

第七条、甲方责任

7－1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之

间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。

7－2.因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。

7－3.甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。

第八条、违约责任

8－1.甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向

守约方支付变更或解除合同总额20%的违约金。

8－2.乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应

损失。

8－3.乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外，乙方每延

期完工一天，应向甲方缴付每日合同总额5‰的违约金。

第九条、保修期

9－1.保修期限：

从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，

乙方负责免费保修一年，终身维护。

9－2.乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在

24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属操作失误只收坏损件成本费；如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。

9－3.为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设

备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。

第十条、人员培训

10－1.工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。

10－2.乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，直至能够独立操作。

10－3.乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。

第十一条、争议解决

如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商；如协商不成，任何一方均可向上海市仲裁委员会申请仲裁。

第十二条、其它

12－1.本合同没有明确规定的，按《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定

执行。

12－2.合同未尽事宜，双方协商解决。

12－3.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。

本合同文本一

式六份，甲乙双方各执三份。

合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12－4.附件一：

系统报价表1－9

附件二：

弱电工程图纸一套

甲方：

代表人签字：

地址：

电话：

传真：

签订日期：

年月日乙方：

代表人签字：

地址：

电话：

传真：

签订日期：

年月日

【篇二：

xxx酒店弱电工程合同】

弱电工程承包合同

甲方：

xx酒店（以下简称“甲方”）

乙方：

西安xx广告文化传播有限责任公司（以下简称“乙方”）

为了明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程实际情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

一工程概况

1.1工程名称：

xx酒店弱电系统工程

1.2工程地点：

西安市长安区南长安街

1.3工程项目内容

本工程系统建设包括：

有线及无线网络、电话，有线电视、机房配套工程。

（详细见合同附件清单）

二工程承包范围

工程承包范围包括以下各子系统设计、综合布线、设备材料供货、安装、调

试。

三、合同工期

开工日期：

甲方支付预付款项后开始工程

竣工日期：

根据甲方要求和施工进度安排。

四、合同价款承包方式:

合同总金额为（人民币）55000元整，即大写：

伍万伍仟元整，此合同为包干价，（包施工，包材料，包设备，包安装调试等）。

五、合同付款方式

（1）在签订合同后，甲方在三个工作日内向乙方支付合同金额的70%，38500

元整，即大写：

叁万捌仟伍佰圆整作为工程预付款。

乙方收到预付款

【篇三：

酒店弱电施工合同】

篇一：

酒店弱电工程合同书

酒店相关设备及弱电工程合同书

甲方：

（全称）

乙方：

（全称）仁怀市世嘉电脑科技

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，订立本合同。

一、工程概况

甲方位于酒店的电视机、电脑、网络、电视系统、

监控系统、电话程控电话系统、背景音乐系统等弱电系统的安装工程，甲方委托乙方负责施工。

二、工程价

金额人民币（￥：

元）

三、施工安装及工期

合同签定后个工作日内进场施工。

整个施工工期天。

（年月日开工，年月日竣工）

四、售后服务

施工完毕后，验收之日起，本工程整体质保期为一年。

在质保期内设备发生故障，乙方负责在24小时内进行修复，并在得到通知后1小时内到达现场。

如因甲方人员操作不当，或者其他人为造成故障及不可抗拒因素（如雷击、电压与其它自然灾害）造成的不属质保期。

质保期后：

甲方以工资结算方式支付乙方服务费，若需更换设备，乙方则需通知甲方，并得到甲方许可后方可更换，且收取相应的设备费用。

五、竣工验收及付款方式

1、工程施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。

3天内若甲方不组织验收，则视为工程合格。

2、在合同签定之日预支付工程总款的70%（人民币：

，设备到场安装调

试后付工程总款20%（人民币：

元）、验收后支付工程总款10%（人民币元）

六、违约责任

1、乙方严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。

如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金：

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

七、在本合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，如协商不成，则任何一方申请仲栽或向人民法院起诉。

八、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

本合同经双方签字同意、加盖双方公章之后生效，具有同等法律效力一式两份，由甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

仁怀市世嘉电脑科技

代表人（签字）：

代表人（签字）：

年月日篇二：

酒店弱电工程合同

合同编号:

whxlkj-20120522003

弱电工程承包合同

工程名称：

工程地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约地点：

签订日期：

年月

弱电工程承包合同

甲方：

（以下简称“甲方”）乙方：

（以下简称“乙方”）

为了明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程实际情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

一工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程项目内容

本工程系统建设包括：

闭路监控、网络、电话，有线电视、背景音乐、

客房紧急呼叫、多功能会议、巡更、房间vga及音频线、酒店管理软件、机房配套工程。

（详细见合同附件清单）

二工程承包范围

工程承包范围包括以下各子系统设计、综合布线、设备材料供货、安装、

调试。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

根据甲方要求和施工进度安排。

四、合同价款承包方式:

合同总金额为（人民币）：

大写：

元，在合同履行中发生

任何费用由乙方负责，此合同为包干价，（包施工，包材料，包设备，包安装调试等）。

五、合同付款方式

（1）在签订合同后，乙方布线材料运抵甲方施工现场，开始施工三天内，甲方

在三个工作日内向乙方支付合同金额的20%即大写：

作为工程预付款。

（2）综合布线隐蔽工程完毕，经甲方验收合格之日起，甲方三个工作日向乙方支付合同总价10%即大写：

。

（3）乙方主设备到甲方现场验后，甲方验收合格后，甲方三个工作日向乙方支付合同总价的40%即大写：

，乙方收到款后立即进行设备安装调试。

（4）乙方设备安装调试完毕后，由乙方向甲方提出书面申请验收，甲方应在十

个工作日内组织专家进行验收，经甲方验收合格后，在三个工作日内支付乙方合同总价的15%即大写：

元；

（5）所有工程竣工后，乙方应提供全套竣工图纸及验收合格全套资料交甲方备

案，酒店试营业之日起三个月后，在十个工作日内甲方向乙方支付合同总价的10%即大写：

元。

（6）合同总价的5%作为工程质量保证金即￥元，在甲方试营业三个

月后之日起，甲方应在24个月后（所有设备正常运行情况下），在十个工作日内向乙方付清所有余款，即大写：

六、甲乙双方责任

甲方责任：

（1）由甲方提供必要的施工条件并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影

响乙方施工的进行。

（2）按照合同规定，组织甲乙双方分阶段验收，及时向乙方支付工程进度款。

（3）如甲方有其他工作安排阻止妨碍到乙方施工进度，甲方应提前二个工作日

之内以书面形式的方式来通知乙方，并由双方负责人签字，否则乙方的相关损失，甲方应相应赔偿。

乙方责任：

（1）保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

（2）编制工程的施工进度计划表。

（3）每分项完成，由乙方向甲方申请组织分批验收，并双方经手人签字作为乙

方工程交工的证明文件。

验收不合格时，乙方应无条件进行返工或修理，并负担全部返修费用。

（4）若乙方返工维修仍未达到酒店运营使用标准，乙方应承担由此给甲方带来

的一切经济损失及法律责任。

（包括营业额、装修费用等相关经济损失）。

七、工程进度变更及工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）设计变更和工程量增加或甲方装修公司进度。

（2）非乙方原因造成停工。

（3）双方约定的付款方式或没有及时付款。

八、竣工验收

（1）由乙方向甲方申请，甲方组织相关技术人员进行验收，验收合格后双方签

字方可交付使用。

九、工程质保：

（1）售后服务质量和期限：

验收合格并交付甲方使用之日起设备二年内免费保

修，线路质保十年，在规定的质保期内，凡合同内的设备出现质量问题或设备系统发生故障，乙方应无偿维修或更换。

如属甲方在保修期之内如出现人为造成或雷击，自然灾害损坏线路及设备不属免费保修，乙方将收取相应的材料和维修费。

（2）乙方承诺，若质保期间合同内的设备发生质量问题或工程系统发生故障，

乙方必须在8小时内到达现场，乙方应尽快处理和恢复。

十、合同纠纷解决办法：

甲乙双方在合同履行期间发生争议，由双方协商解决。

协商不成，双方同意由仲裁委员会提请仲裁。

十一、附则：

（1）本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

（2）本合同自双方代表签字或加盖双方合同专用章和公章后生效。

甲乙双方履行合同的全部义务后，本合同即告终止。

（3）本合同签订后甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订

补充协议作为本合同的补充合同，补充合同和合同附件清单及布点图纸具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

单位地址：

公司地址：

单位电话：

公司电话：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

2012年05月22日篇三：

酒店承包合同工程合同弱电合同

xx酒店

发包方：

承包方：

弱电系统工程承包合同合同编号：

（zd-jx20121230）（以下简称甲方）（以下简称乙方）

合同内容

建设单位：

地址：

承包单位：

地址：

本工程于年月日由乙方承包方施工，为明确工程权利、义务、本着平等互利，协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》，的法规的有关规定，签订本合同。

第一章工程内容、范围及进度与工期

工程名称：

承包形态：

双方先签定合同主体。

按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试。

分项目需求清单汇报由甲方签字确认，分项目以附件《xx酒店配置清单及附件》形式载入合同，做为结算依据。

工程内容：

设备材料、布线、安装、测试、验收、维护服务

工程范围：

会议灯光系统、视频监控系统、周界报警系统、网络综合布线系统、一卡通系统、智能客控系统、信息发布系统、背景音乐系统、酒店门锁系统、弱电机房及桥架等，针对以上各系统设计、采购、安装、调试、开通、培训。

工程进度：

1：

总进度表在合同签定后，承包方按工程进度和甲方提供图纸，保障建设方总工程进度要求进行施工。

2：

由承包方每周向甲方提交该周工作完成情况和实施进度表，由甲方分析后确

认可实施性后并签字。

3：

若因甲方具体现状或材料未能及时到位，未能让进度正常实施。

影响工程进

度，由甲方负责并顺延工期。

乙方不负责延误工期的责任和费用。

合同工期：

开工日期：

年月日

竣工日期：

以工程进度表为准。

承包方式

本工程以弱电形式承包。

金额为甲方与乙方共同认可的预算价格（清单内材料与设备施工）结算。

未列入本合同的新增工程量由承包方编制预算与《工程核定新增单》，经建设方同意后根据工程量进入工程决算。

若由承包方在发包方领取材料形式安装，材料存放安全由甲方负责。

工程造价

以双方确认的工程承包项目，经双方协商，预计工程总造价为人民币￥元，大写人民币：

元整。

具体价格以甲方签字同意实施和最终决算为准。

工程期限

本工程以双方共同认可的《开工报告》为依据，承包方以甲方正常建设工程期限为标准。

工程期限以建设方正常装修主体结束后一个月内移交。

如下列情况，按实际工期顺延：

施工期间内，非承包方原因、原材料未到库房造成的连续停工超过72小时，则工程工期顺延。

发生不可抗力事件（战争、动乱、空中飞行物体坠落，非因建设方、承包方双方责任造成的水灾、火灾、爆炸、风、雨、雪、地震等自然灾害造成工程损害）。

因建设方更改内容过大，造成工程工期顺延（若过大，需要重新签证，另计费用）。

承包方在上述情况发生后当天，就延误内容向甲方提出报告，甲方代表在收到报告后当天内予以确认、书面答复。

如因承包方施工质量问题返工而造成的工期延误，由承包方承担相应责任。

工程质量及验收

施工工程由乙方根据甲方基础图纸出相应优化图纸或方案，经甲方认真确认并签字后方能施工。

验收标准按国家有关弱电系统的实施质量标准验收。

工程质量要求：

（甲方按设计图纸、承包方的竣工图纸、竣工报告等相关资料进行验收）并且最终提交正式书面文档壹式肆份和电子文档至甲方。

工程款的支付和结算

一、预付款项：

本合同签订后，支付乙方诚意合作金伍万元。

承包方进入甲方工地，并熟悉、优化甲方图纸，做施工入场准备完毕，乙方入场后15个工作日内，甲方向承包方支付预计合同总价的20%作为工程预付款，即人民币￥元，大写人民币元整。

预付款收到后，合同正式生效。

二、工程进度款

工程施工后，乙方每月底做出工程进度报告，甲方次月5号前按进度款比例的70%支付乙方。

三、工程结束款

工程验收结束后，甲方在15日内，支付给乙方总额款项未付部份（除质保金5%）。

四、工程尾款

剩余5%作为施工质量保证金。

工程移交后180天内由甲方无息支付本项目剩余2.5%，360天内由甲方无息支付本项目余下2.5%。

五、滞工处理

若因甲方工地原因，不能长时间施工，造成承包方人员长时间闲置。

双方另行协商补偿方案（按当时人工标准、实际核算）。

工程保护

十四、现场施工，甲乙方必须对工程安装等设施、设备进行保护，若造成损坏应由损失方负责修复、赔偿。

十五、在未全面竣工验收前，若甲方急需使用已完工部份，经双方签认，视为甲方已经验收，成品保护由甲方负责。

十六、在未全面竣工验收前，若甲方急需强行提前使用，视为已使用的单项工程合格验收。

双方责任

甲方责任：

派驻专项代表、监督、鉴定、学习并审核工程质量及进度并提出意见。

随时协调有关工作，