注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合检测I卷 含答案.docx
- 文档编号:30508826
- 上传时间:2023-08-16
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:25.55KB
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合检测I卷 含答案.docx
《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合检测I卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合检测I卷 含答案.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合检测I卷含答案
2019年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合检
测(I卷)(含答案)
考试须知:
1.考试时间:
180分钟,满分为160分。
2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、由湿胀引起的木材变形情况是()。
A、翘曲
B、开裂
C、鼓凸
D、接榫松动
2、防水砂浆施工时,其环境温度最低限制为()。
A.0℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
3、下列说法正确的是()。
A.建设单位违反建筑节能管理规定要处以10万元以上30万元以下的罚款。
B.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架施工前施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证。
C.检测室内氡的浓度时,应在对外门窗关闭1小时后进行。
D.1级地下工程防水标准是不允许漏水,结构表面无湿渍。
4、气焊电石起火时,可以采用的灭火材料或器材是()。
A.干砂
B.水
C.四氯化碳灭火器
D.泡沫灭火器
5、正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为()年。
A.2
B.3
C.4
D.5
6、施工组织总设计应由总承包单位()审批。
A.负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.项目技术负责人
7、关于岩土工程性能的说法,正确的是()。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时,常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
8、对高度24m以上的双排脚手架,必须采用()与建筑物可靠连接。
A.刚性连墙件
B.柔性连墙件
C.拉筋和顶撑配合使用
D.刚性或柔性连墙件
9、具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提高边坡稳定、费用较低等优点的井点排水方法是()。
A.真空井点
C.沉井井点
B.喷射井点
D.管井井点
10、建筑工程投标保证金有效期应当超出投标有效期至少()天。
A.15
B.30
C.60
D.90
11、下列施工场所中,照明电压不得超过12V的是()。
A.地下车库
B.潮湿场所
C.金属容器内
D.人防工程
12、设计使用年限50年的普通住宅工程,其结构混凝土的强度等级不应低于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
13、房屋建筑筒中筒结构的内筒,一般由()组成。
A、电梯间和设备间
B、楼梯间和卫生间
C、设备间和卫生间
D、电梯间和楼梯间
14、我国古代建筑的承重结构主要为()。
A.木构架承重
B.砖砌体承重
C.土砌体承重
D.混合结构承重
15、主持编制“项目管理实施规划”的是()。
A.企业管理层
B.企业委托的管理单位
C.项目经理
D.项目技术负责人
16、工程质量的验收均应在()检查评定的基础上进行。
A.施工单位自行
B.监理单位
C.施工单位与监理单位
D.建设单位
17、当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。
A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
18、既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
19、受压构件,两端铰支,其临界力为50kN,若将构件改为两端固定,则其临界力为()kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
20、建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用()级装修材料。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、建筑物的耐火程度取决于建筑物的()。
A.可燃烧性
B.屈服极限
C.闪点
D.强度极限
E.耐火极限
2、某基坑深12m,二类土,采用盆式挖土,其基坑支护方法可以采用( )。
A.桩排式
B.地下连续墙
C.土钉墙
D.逆作拱墙
E.水泥土墙
3、节能装饰型玻璃包括()。
A.压花玻璃
B.彩色平板玻璃
c.“Low-E”玻璃
D.中空玻璃
E.真空玻璃
4、砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指()。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一揉压
E.一勾缝
5、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),施工单位技术、*量部门负责人必须参加验收的分部工程有()。
A.地基与基础
B.主体结构
C.建筑装饰装修
D.屋面
E.建筑节能
6、能够用于饮用水的塑料管的是( )。
A.硬聚氯乙烯管
B.无规共聚聚丙烯管
C.丁烯管
D.氯化聚氯乙烯管
E.交联聚乙烯管
7、关于钢结构工程中防腐涂料与防火涂料涂装的说法,正确的有()。
A.施工环境温度不低于0℃
B.做好操作面的通风
C.做好防水、防毒、防腐措施
D.防腐涂料与防火涂料应具有相容性
E.涂装油漆按一般工种管理
8、防火涂料应具备的基本功能有()。
A.隔热
B.耐污
C.耐火
D.阻燃
E.耐水
9、关于钢结构高强度螺栓安装的说法,正确的有()。
A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D.应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
10、根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325--2001)规定。
下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.住宅
B.体育馆
C.办公楼
D.医院
E.四星级以上旅游宾馆
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、某投资公司建造一幢办公搂,采用公开招标方式选择施工单位。
招标文件要求:
提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。
该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。
第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。
开标会于2008年6月3日由该省建委主持。
第4家施工单位在开标前向投资资司要求撤回投标文件和退还投标保证金。
经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。
投资公司(甲方)与中标单位(己方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2008年8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件。
事件一:
因拆迁工作拖延,甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。
事件二:
乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误ld和人工窝工7个工日。
事件三:
因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:
在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时闻延长1d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响?
为什么?
2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?
为什么?
3.上述招标投标过程中。
有哪些不妥之处?
请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?
请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。
在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?
费用索赔额是多少?
2、某市准备建设一座图书馆工程,建筑面积为8000m2,预计投资约1200万元,建设工期为12个月,工程采用公开招标方式确定承包商。
建设单位为节约开支,决定自行招标,并向当地的建设行政主管部门提出招标申请,得到批准,建设单位依照法定程序进行公开招标。
建设单位根据相关专家建议,要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。
拟参加本项目工程投标的五家单位中,A、B、E单位为房建二级资质,C单位为房建三级资质,D单位为房建一级资质,C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学,经C单位法定代表人私下运作,建设单位同意让C单位和B组成联合体承包工程,并向C单位暗示,如果不接受此联合方案,将不考虑B单位中标。
B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程,并将部分工程交由C单位施工。
后B单位和C单位联合投标成功。
B与建设单位签订了《建设工程施工合同》,B和C单位也签订了部分工程承包的协议。
【问题】
1、本案建设单位准备自行招标,必须满足什么条件?
2、该案例中B和C单位组成的联合体投标是否有效?
为什么?
3、在不考虑问题
(2)提出事项的前提下,上述招标及后续施工过程中,有哪些不合法的问题?
并分别给出理由。
3、某综合办公楼工程,建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位,双方签订了工程总承包合同,由于工程涉及勘察设计任务,而乙不具备上述能力,后经甲建设单位同意,乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作,并按合同约定交付有关设计文件和资料。
施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
上述合同签订后,丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁,丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后,甲组织相关单位对工程进行联合验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计违反相关规范造成的。
后甲就工程质量损失提出索赔要求,丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。
乙以自己不是设计人为由推卸责任,后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1、本案中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?
请说明理由。
2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?
请说明理由。
4、某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。
招标文件要求:
提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。
该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。
第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金。
开标会于2003年6月3日由该省建委主持。
第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。
经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。
投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:
因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:
乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。
事件三:
因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其他费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天。
事件四:
在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1天,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
1.第5家施工单位提交投标保证金时间对其投标文件产生什么影响?
为什么?
2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?
为什么?
3.上述招标投标过程中,有哪些不妥之处?
请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?
请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予补偿。
在该工程中,乙方可得到合理的费用索赔有哪几项?
费用索赔额是多少?
5、某办公楼工程,建筑面积45000㎡,地下二层,地上二十六层,框架—剪力墙结构,设计基础底标高为-9.0m,由主楼和附属用房组成,基坑支护采用复合土钉墙,地质资料显示,该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层,施工过程中发生了下列事件:
事件一:
监理工程师在审查《复合土钉墙边坡支护方案》时,对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求。
事件二:
项目部在编制的“项目环境管理规划”中,提出了包括现场文化建设、保障职工安全等文明施工的工作内容。
事件三:
监理工程师在消防工作检查时,发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为1.6m;食堂设置了独立制作间和冷藏设施,燃气罐放置在通风良好的杂物间。
事件四:
在砌体子分部工程验收时,监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝,监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收,对可能影响结构安全的裂缝砌体提出了整改要求。
事件五:
当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查,发现施工承包单位项目经理为二级注册建造师。
为此,当地建设主管部门作出对施工总承包单位进行行政处罚的决定:
于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上作出公示;并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。
问题:
1.事件一中,基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求?
2.事件二中,现场文明施工还应包含哪些工作内容?
3.事件三中,有哪些不妥之处并说明正确做法,手提式灭火器还有哪些放置方法?
4.事件四中,监理工程师的做法是否妥当?
对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收?
5.事件五中,分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当?
并说明理由。
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、C
2、B
3、B
4、A
5、[答案]D
6、[答案]B
7、【答案】B
8、A
9、A
10、B
11、【答案】C
12、[答案」B
13、D
14、A
15、【答案】C
16、A
17、A
18、【答案】A
19、D
20、A
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、AE
2、AB
3、【答案】CDE
4、【答案】BCD
5、ABE
6、BCE
7、答案:
BD
8、【答案】ACD
9、[答案]ACE
10、BCE
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、1.投标文件应作废标处理。
因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。
2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件,招标方退回投标保证金。
因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件,招标单位无权没收其投标保证金。
第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件,招标方应没收投标保证金。
因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件,如撤回,招标单位有权没收其投标保证金。
3.不妥之处主要有以下几点。
(1)开标会由该省建委主持不妥。
因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持,而省建委是建设主管部门。
(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。
因为根据《招标投标法》规定,投标截止日期和开标应是同一时间。
4.事件一:
可向甲方提出费用索赔和工期索赔。
因为A、B工作延误是甲方原因造成的。
可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。
事件二:
不可以向甲方提出费用和工期索赔。
因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的,属施工单位责任。
事件三:
可向甲方提出费用索赔。
因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。
事件四:
可向甲方提出费用和工期索赔。
因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
5.费用索赔额=[(6+8+24)×18+(14+6)×30+15000+1000]元=17284元。
2、1、根据《招标投标法》第12条的规定,招标人自行办理招标事宜需具备两个基本条件:
(1)具有编制招标文件的能力;
(2)具有组织评标的能力。
2、B和C单位组成的联合体无效。
根据《招标投标法》的规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。
联合体各方均应具备招标项目要求具备的相应能力,同一专业的单位组成联合体,按照资质等级低的单位确定资质等级。
本案项目中,B和C单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求,所以是无效的。
3、不合法问题一:
该项目的建设单位强令指示B和C单位组成联合体投标;
理由:
《招标投标法》规定,招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,排斥了其他投标人可能的中标机会。
不合法问题二:
建设单位向B单位暗示;
理由:
招标人不得与投标人存在串通行为,属不正当竞争行为。
不合法问题三:
B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》;
理由:
联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同。
不合法问题四:
B和C单位中标后签订部分工程承包协议;
理由:
联合体各方应当在投标前签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工程和责任,并提交给招标人。
而不是事后签订部分工程承包协议。
3、1、合同有效性判定如下:
甲与乙签订的总承包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
乙与丙签订的分包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
乙与丁签订的分包合同无效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。
建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。
因此,乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁,违反了上述规定,应认定合同无效。
2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下:
丙的设计不合理给甲带来重大损失,乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由:
甲与丙不存在合同关系,根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
4、1.投标文件应作废标处理。
理由:
第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。
2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件,招标方退回投标保证金。
理由:
投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件,招标单位无权没收其投标保证金。
第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件,招标方应没收投标保证金。
理由:
投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件,如撤回,招标单位有权没收其投标保证金。
3.不妥有:
①开标会由该省建委主持不妥。
理由:
开标会一般由业主或其委托的招标代理机构(公司)主持,而省建委是建设主管部门。
②投标截止日和开标不是同一时间不妥。
理由:
根据招标投标法规定,投标截止日和开标应是同一时间。
4.事件一可向甲方提出费用索赔和工期索赔。
理由:
造成A、B两项工作延误是甲方原因造成的。
可索赔A、B两项工作窝工费用及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作,C工作未受影响不给予工期索赔。
事件二不可以对甲方提出费用索赔和工期索赔。
理由:
D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成,属施工单位责任。
事件三可向甲方提出费用索赔。
理由:
乙方费用的增加是由甲方设计变更这一原因造成的。
不可向甲方提出工期索赔。
理由:
E工作是非关键工作。
事件四可向甲方同时提出费用索赔及工期索赔。
理由:
乙方F、H两项工作费用的增加及关键工作H工期的延长都是甲方原因造成的。
5.可索赔:
A、B工作的窝工费,E工作的人工费及其他费用增加额,F工作的人工费及其他费用,H工作的窝工费。
费用索赔额=(6+8+24)×18+(14+6)×30+15000+1000=17284元。
5、1.土钉墙设计及构造应符合下列规定:
(1)土钉墙墙面坡度不宜大于1:
0.1
(2)土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;
(3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5°~20°;
(4)土钉钢筋宜采用直尺HRB335,HRB400级钢筋,钢筋直径宜为16~32rnm,钻孔直径宜为70~120mm;
(5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10;
(6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm;
(7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。
2.文明施工应包括下列工作:
进行现场文化建设;规范场容,保持作业环境整洁卫生;创造有序生产的条件;减少对居民和环境的不利影响。
3.不妥之一:
一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为1.6m。
正确做法:
其顶部离地面高度应小于1.50m。
不妥之二:
燃气罐放置在通风良好的杂物间。
正确做法;燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品。
手提式灭火器放置方法还有:
对于环境干燥、条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上;手提式灭火器还可以设置在托架上或消防箱内。
4.监理工程师的做法不妥。
对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:
1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收;
2)对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。
5.当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查。
妥当
理由:
各市、县建设行政主管部门按照统一的诚信标准和管理办法,负责对本地区参与工程建设的各方主体的诚信行为进行检查、记录。
发现施工承包单位项目经理为二级注册建造师。
为此,当地建设主管部门作出对施工总承包单位进行行政处罚的决定。
妥当
理由:
本工程为大型建筑工业与民用建筑,应该由一级注册建造师担任项目经理。
于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上作出公示。
妥当
理由:
不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程管理与实务 注册一级建造师建筑工程管理与实务综合检测I卷 含答案 注册 一级 建造 建筑工程 管理 实务 综合 检测 答案