海门市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx
- 文档编号:30290180
- 上传时间:2023-08-13
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:31.87KB
海门市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx
《海门市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海门市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
海门市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题含答案
海门市2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()
A侵权B预期违约C合法行为D单方解除合同
2、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
3、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
4、在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前
5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量
B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地
C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
D.临时设施占地面积有效利用率大于90%
6、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书
B.建设用地使用权登记
C.交付建设用地使用权转让价款
D.建设用地使用权登记信息公示
7、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
8、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
9、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
10、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
11、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。
原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起( )内,将审核意见书面通知建设单位;逾期未通知的,视为审核同意。
A.10日
B.15日
C.30日
D.90日
12、关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是( )。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间,暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
13、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
14、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
15、下列各项中,关于国家建设部对投标人资格预审的规定,正确的表述是()。
A.由招标管理机构评比和分析,确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
16、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同
B.买卖合同
C.建设工程合同
D.借款合同
17、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
18、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。
施工成本0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元。
按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元,后该施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A.1
B.0.9
C.0.95
D.1.1
19、下列各项中,不属于法律关系的终止的是()。
A.自然终止
B.暂时终止
C.协议终止
D.违约终止
20、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任,下列说法错误的是()。
A.责令限斯改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行
C.对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停资金拨付
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
21、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
22、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
23、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
24、依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、监理单位
25、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上,其合同当事人是()关系。
A.领导与被领导B.管理与被管理
C.平等主体D.行政隶属
26、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第15条的规定,招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。
自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于()个工作日。
A.3B.5
C.10D.15
27、据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费.抚养费B.追索抚恤金,医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报
28、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
29、甲乙双方签订了购货合同。
在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同的变更协议,遭到乙方的拒绝。
针对该情形,正确的是()
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
30、关于联合体投标的说法,正确的是( )。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的,联合体应当在提交资格评审申请文件后组成
B.招标人应当在资格评审公告,招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标,其投标有效
D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定其资质等级
31、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
32、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是()。
A.遇价格上涨时,按照新价格执行B.按市场价格执行
C.遇价格上涨时,按照原价格执行D.遇价格下跌时,按照原价格执行
33、某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于( )。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一些
34、控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
35、建设用地使用权转让的,使用期限由(),但不得超过建设用地使用权剩余期限。
A.法律直接规定
B.当事人约定
C.出让人决定
D.受让人决定
36、《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担( )。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
37、关于合同形式的说法,正确的是( )。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
38、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
39、根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
40、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
41、下列法律中,属于行政法的是()
A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》
42、人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1B.26C.5D.10
43、关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
A.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
44、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
45、建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
46、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。
A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
47、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
48、建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当提供的资料不包括()。
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
49、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
50、当事人为自己利益阻止合同条件成就的,法律后果是()
A.视为条件已成就
B.合同失效
C.条件不成就
D.合同生效
51、关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制
52、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
53、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
54、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
55、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
56、某起生产安全事故造成9人死亡,51重伤,直接经济损失为2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
57、仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性
58、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
59、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
60、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外,还必须取得经由水行政主管部门审查同意的( )。
A.水土保持方案
B.水土安全规划
C.水利用方案
D.水土利用标准
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有( )。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
2、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物,构筑物及地下工程的有关资料
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
3、人民法院审理民事案件,除( )以外,应当公开进行。
A.离婚案件
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
4、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
5、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
6、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件,应当具有()。
A.生产(制造)许可证B.生产合格证
C.准入许可证D.产品合格证
E.产品许可证
7、根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C.劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D.女职工在产期的
E.因工负伤被确认丧失劳动能力的
8、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
9、某施工合同约定:
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
10、下列情形中,可以视为撤回仲裁申请的是( )。
A.仲裁申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹,扰乱仲裁秩序的
11、下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
D.因工作时间发生的争议
12、关于资本公积的核算说法正确的是()。
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
13、下列招标情形中,属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
14、建设工程竣工验收应当具备( )等条件。
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
15、建设工程的发包方式主要有()。
A.公开发包B.邀请发包
C.招标发包D.直接发包
E.间接发包
16、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
17、某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
18、专利权的客体包括( )
A.技术秘密
B.计算机软件
C.发明
D.实用新型
E.外观设计
19、下列选项中,委托代理终止的情形有()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
20、为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中( )若与审理的案件有利害关系,应当回避
A.法院的书记员
B.勘验人
C.鉴定人
D.出庭的证人
E.被告方的诉讼代理人
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
D
解析:
属于单方解除合同
2、【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及分类。
施工单位是以盈利为目的的企业法人,则必须经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
工商登记意味着企业法人成立,资质证书意味着技术水平达到要求。
3、【答案】B
4、答案:
A
解析:
在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应在首次开庭前提出。
5、参考答案:
D
参考解析:
《绿色施工导则》对临时用地保护的规定:
(1)应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。
(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。
(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。
故选项D正确。
6、【答案】B
7、A
8、【答案】A
【解析】《合同法》第75条规定:
"撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使,自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭"。
9、答案:
B
解析:
项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 海门市版二级建造师建设工程法规及相关知识真题 含答案 海门市 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 答案