建筑智能化施工合同改后.docx
- 文档编号:30206782
- 上传时间:2023-08-07
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:22.67KB
建筑智能化施工合同改后.docx
《建筑智能化施工合同改后.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑智能化施工合同改后.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑智能化施工合同改后
合同编号:
建筑智能化工程施工合同
项目名称:
建设单位:
承包单位:
建设单位:
(以下简称甲方)
承包单位:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,甲方通过邀请招标方式,确定乙方为___________项目建筑智能化工程施工承包人。
遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包工程内容:
二、合同工期:
1、开工日期:
甲方通知之日,乙方配合土建工程及时跟进,确保在土建单体完工时同时完工。
2、乙方根据甲方要求和土建形象进度,安排专业人员及时与土建单位沟通,指导预埋管件的安装施工。
3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度,经甲方签证工期可按实顺延。
三、质量标准
1、工程质量标准:
乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准,并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。
2、检查和返工。
乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检验,为检验提供便利条件。
经检查工程质量达不到约定标准的,甲方应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准,并由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
因乙方原因发生施工或工程质量事故的,重新施工的责任和费用由乙方承担,工期不予顺延。
3、工程质量等级。
技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件;
4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求,乙方应全力配合完成工程最终质量目标。
(如总包单位质量创杯,分包单位也应按创杯要求施工)
四、合同价款
本工程合同采用固定总价元(大写:
)闭口包干,除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外,其他一律不作调整。
五、甲方责任
1、甲方代表。
甲方任命为驻施工现场的代表,电话:
。
按照要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。
六、乙方责任
1、乙方驻工地代表。
乙方任命驻工地负责人,电话:
。
按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确保工程质量和安全文明施工。
由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全及火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
3、遵守国家、地方相关标准及有关规定,做好文明施工工作,不得损坏其他单位的成品,若有损坏须负责赔偿一切损失。
保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,及时清除垃圾和不用的临时设施,采取有效措施,确保安全无事故,否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
4、乙方应根据总包实际进度,主动、及时配合配合土建总包方进行相关的预埋工作,若产生预埋遗漏、错埋等质量问题,应承担责任。
5、已竣工的工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。
7、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
并编制施工方案,施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料,在甲方规定的时间内将资料送报甲方。
任何设计变更都必须得到甲方同意。
8、自开工之日起,至竣工验收合格并可以启用时止,承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续,包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。
且不将此责任推给甲方。
9、提供完善的售后服务
(1)服务相应时间:
在接到用户故障请求(可以是电话方式)后2小时内到达现场解决问题,否则,每延期一小时,由乙方赔偿甲方(或业主)500元,并由乙方赔偿甲方(或业主)由此而受到的全部直接利益和预期可得利益的损失。
乙方不及时履行保修义务的,甲方(或业主)有权雇请其他专业单位代为保修,由此而发生的全部费用由乙方承担。
因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。
因乙方之外原因造成返修的经济支出,由责任方承担。
如不能即时解决的设备故障,则由乙方无偿提供备用设备。
(2)保修期:
负责在双方移交日起年内免费保修服务(使用不当原因造成的损坏,设备材料费成本价由使用方自负)。
(3)免费服务期满后,提供终身售后服务及升级维保服务,服务费用按成本价收取。
(4)在质保期内安装的任何零配件,必须是原生产厂家的产品,特殊情况必须更换品牌的,应为同档次品牌并经甲方或业主认可。
10、乙方的投标保证金万元转作本合同的履约保证金,待工程验收合格后无息退还。
七、隐蔽工程验收
工程具备隐蔽条件,乙方在做好工程质量自评自验的基础上,隐蔽工程的验收应在24小时前通知监理公司、甲方,经甲方和监理公司代表签证后,方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐蔽工程,乙方不得进入下道工序的施工。
监理公司或甲方必须在接到乙方通知后24小时内为乙方办理有关签证手续。
验收不合格,乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收,并工期不顺延。
八、承包式及合同价款的调整
1、本工程为包工包料,按图施工,闭口包干。
除甲方要求或设计变更外,甲方不再支付其他任何费用。
在合同期内发生甲方要求或设计变更,由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。
调整的价格,投标清单中有的项目,按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整,投标清单中没有的项目,按照市场价经甲方签证的单价计算调整。
乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。
甲方也可以自行采购工程材料,由此导致合同总价的减少,按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。
2、若因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。
九、工程款支付
工程款的支付方式为:
1、。
2、。
3、乙方在系统试运行30天后,向政府有关部门提请验收。
整个工程验收合格后进行工程结算,双方确认结算后七个工作日内,甲方凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的15%,尾款5%作为工程保修金,待二年保修期满后的十五个工作日内对保修金进行结算,并在结算后七天内无息结清余款。
十、设备材料供应
1、材料设备由乙方负责采购,所有设备材料必须是符合设计、安防规范和甲方要求的合格产品,并报监理工程师和甲方质量管理人员现场验收后方可使用。
如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
若已使用,乙方应负责拆除更换,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用并工期不顺延。
设备材料的运输、保管由乙方负责,因设备材料的原因给工程质量、工期等造成影响和损失的,由乙方承担责任。
乙方如需要使用代用设备材料,必须经甲方代表书面认可,由此增减的合同价款,按本合同第八条规定进行调整。
2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料,甲方有权实行甲定乙供或甲供。
产生的价款变动,按本合同第八条规定进行调整。
3、任何材料、设备进场,都必须先报验;如先使用后报验,发现一次,罚款______元,使用3天后未报验,发现一次,罚款_____________元,假冒伪劣材料发现一次罚款_______________元,且必须无条件返工换掉,造成的任何损失自己负责。
十一、施工、安装现场
1、乙方于本合同签订之日起3日内,根据工程需要,向甲方提出施工场地办公和生活的房屋及设施要求,该房屋、设施的相关费用由乙方承担。
2、乙方应遵守国家和工程所在地安全、文明生产国家规范、规定和_________项目施工总承包(管理)单位关于施工现场的各项管理规定,并自行承担安全、文明施工措施的费用和安全、文明施工的全部责任。
3、乙方应与甲方及工程总承包(管理)单位签订三方协议,服从项目施工总承包(管理)单位的安全、质量、进度等管理,提供技术配合。
十三、施工、安装组织机构
乙方应于双方约定的开工日期前,按其投标文件的表述成立施工、安装组织机构,并保证在施工、安装期间,项目经理每月不少于25日驻施工现场,技术负责人每月不少于25日驻施工现场。
十四、施工组织设计(方案)、计划、报表
1、乙方于施工图纸通过审查之日起3日内,向甲方提交施工组织设计(方案)5套,甲方在5日内提出修改意见或确认,并由总监理工程师和甲方专业工程师批准。
2、乙方应于每月25日前,向甲方、总包单位及监理单位提交上月完成报表和下月进度计划。
十五、工程变更
1、施工过程中未经甲方、监理同意,乙方不得对原工程设计进行变更。
乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方或第三方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
2、乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加工程价款或提出顺延工期、索赔要求。
3、施工过程中有关图纸修改、或另增加的内容,不管是技术、经济联系单必须经过甲方同意,签字盖章才有效。
如增加的联系单工程量较大,则可列入工程款支付计划(应经公司规定程序签认方可),联系单的结算口径与上述计价相一致(除特殊说明外)。
十六、验收
1、工程竣工后,乙方应书面通知甲方和_______市技防办验收,甲方和技防办自接到验收通知日内组织验收,经甲方和技防办共同验收合格的,方视为工程通过验收,并双方办理验收、移交手续。
如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收,甲方需及时通知乙方,另定验收日期。
2、验收标准:
本工程以招标文件要求和乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单,时间计划表,招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
3、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责,如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过,则乙方须负责承担全部费用予以返工修改直至通过验收认可,并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。
4、乙方必须保证所承包系统通过相关主管部门的验收,并配合弱电工程技术验收小组进行智能化系统、智能化系统的联动调试、试运行及验收。
5、工程竣工后,乙方必须对所承接系统的各种技术资料、图纸等进行整理,形成完整的档案资料(该资料必须符合整个工程甲方与总包单位合同签定的工程质量评审要求)交于总包单位。
6、工程通过主管部门验收之日起7日内,双方签订维保和服务协议。
维保和服务协议的内容以招标文件和投标文件的对应部分为准。
7、工程通过竣工验收交付甲方前,乙方负责保护,保护期间发生损坏,由乙方负责修复并承担费用。
十七、违约责任
甲、乙双方如构成违约,应承担相应的违约责任,受损方可以根据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。
1、甲方的违约责任如下:
(1)未按约定及时支付工程款的,应每天按应付未付款部分的同期银行贷款利息计算向乙方支付违约金。
(2)如甲方要求对隐蔽工程进行重复验收且经验收合格的,应承担由此产生的费用。
2、乙方具体的违约责任如下:
(1)工期延误,赔偿标准元/天;
(2)工程质量未达到投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题,乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工,直至质量符合约定标准,由此导致工程延误的,乙方应承担工期延误的违约金,并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。
(3)未履行项目经理到位,支付违约金为合同总价的%;
(4)未履行主要施工管理人员满足施工管理需要且及时执行要求更换或增加施工管理人员的监理函件承诺,支付违约金为合同总价的%;
(5)未履行不发生重大质量安全事故承诺,支付违约金为合同总价的%,并承担由此发生的一切经济责任。
(6)甲方要求对隐蔽工程进行重复验收,经验收不合格的,应由乙方承担由此产生的费用。
(7)乙方的实际施工进度比工程师批准实施的计划进度迟延的,乙方应按照工程师的要求提出补救措施报工程师批准后实行。
如果乙方采取补救措施经过15日后仍然不能满足批准的进度计划要求,甲方有权选择要求支付合同价款总额2%的违约金、分割剩余工程量直至解除合同等方式追究乙方的违约责任,由此造成的一切损失(包括撤场费用)由乙方承担。
(8)乙方未经甲方同意擅自分包工程或将其自行承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权以要求支付合同价款总额2%的违约金、分割剩余工程量直至解除合同等方式追究乙方的违约责任。
(9)乙方不按本合同约定与甲方签订维保和服务协议,甲方有权拒绝支付后续的工程价款。
十八、争议解决
1、双方在履行合同时发生争议,协商解决;协商不成的,向工程所在地人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工、安装连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)法院要求停止施工。
十九、其他
1、应服从总包方的管理,与总包单位签定分包协议。
2、总包配合管理费不含水电费和临时设施费,但总包方进度计划内搭设的脚手架及施工电梯(使用施工电梯前分包单位需提前通知项目部,服从总包项目部安排)可以使用。
总包管理配合费直接由甲方支付,水电费等由总包和分包单位自行协商,但不能超过__________定额解释的费用。
二十、本合同组成文件包括本合同、招标文件、投标书、中标通知书、全套施工图纸、工程量清单和设备材料清单等,上述文件构成本合同不可分割的整体。
本合同未尽事宜,由双方本着求实、友好态度协商解决并签订补充协议。
协商不成时,任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。
二十一、本合同签字盖章后生效,至本工程验收合格,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
结清尾款后自动失效。
二十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
授权代表:
授权代表:
日期:
年月日日期:
年月日
附件一:
工程质量保修书
甲方:
乙方:
甲乙双方于年月日签署了工程合同,为保证该合同范围内乙方承建的工程在一定使用期限内正常使用,维护建筑工程所有者、使用者的合法权益,明确双方权利与义务,甲乙双方经协商签定本协议。
乙方在质量保修期内按照《(国家)建设工程质量管理条例》及本保修协议承担工程质量保修责任。
一.质量保修范围和内容
工程质量保修范围包括:
乙方完成的工程。
二.质量保修期限
质量保修期从工程竣工验收合格后移交之日计起,分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
保修期限内因乙方工程质量问题而保修的,相应保修期从修复之日起计算,时间顺延。
质量保修期如下:
1.保修期为年;
2.其他约定
三.质量保修责任
1.竣工验收后移交前由于乙方保管不善造成各部件、整体或单体损坏、脱落、变质、丢失等,均由乙方承担赔偿和修复责任。
2.在质量保修期内由于乙方工程质量原因给甲方和业主造成的直接和连带损失,由乙方承担赔偿和保修责任,所需费用从工程质量保修金中扣除。
3.工程竣工验收后,本工程移交给管理,保修款转交该公司保管,并从移交日起,有权代为行使甲方在本协议中的所有权利和责任。
4.属于保修范围内的项目,乙方同意接到甲方或业主通知后派人及时赶到现场进行修理,并保证保修质量,否则甲方有权委托他人修理,所需费用从工程质量保修金中扣除。
5.乙方需指定专人在现场负责维修工作。
在乙方人员到达之前,甲方可采取适当的应急措施,费用由乙方承担。
具体时间:
乙方须在接到通知后4小时内赶到现场,6小时内完成维修工作。
6.维修过程中,甲方应给予乙方必要的协助。
四.保修质量
乙方负责保修的质量,工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。
工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题,否则,即使保修期满也应继续维修。
因乙方施工质量问题,乙方维修两次后,同一部位再出现类似问题,乙方每次每项向甲方支付违约金元,同时,甲方有权委托他人修理,由此引起的费用和责任由乙方承担。
五.质量保修金支付
工程结算时,依据合同内容,甲方从乙方工程结算造价中扣除5%作为工程质量保修金。
如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用,乙方应在接到甲方通知后15天内将差额补齐。
六.质量保修金返还
工程质量验收满2年后,如无质量问题,经甲方、物业公司签字同意后,在20天内将剩余保修金一次性返还乙方。
质量保修金的返还并不免除乙方在保修期内的保修责任。
甲方(签章):
乙方(签章):
法定代表人:
法定代表人:
授权代表:
授权代表:
日期:
年月日日期:
年月日
附件二:
廉洁合作协议
甲方:
乙方:
甲乙双方于年月日签署了工程合同,为加强工程项目建设期间的廉洁合作,确保项目高效优质按期竣工,甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
一.甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
2.甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4.甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙方单位领导。
5.甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。
二.乙方责任
1.乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。
2.乙方不得宴请甲方人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3.乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方单位领导。
4.乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺查出一次甲方对乙方罚款5000元,并对本方知情不报人员进行相应处罚。
6.如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程合同的履行,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
授权代表:
授权代表:
日期:
年月日日期:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 智能化 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)