保证金协议书范本.docx
- 文档编号:30017908
- 上传时间:2023-08-04
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:20.46KB
保证金协议书范本.docx
《保证金协议书范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保证金协议书范本.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
保证金协议书范本
保证金协议书范本
1.产品质量保证金协议怎么写
湖南XXX股份有限公司
质量保证金协议
甲方:
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担.共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议:
1.乙方提供甲、乙双方2014年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下:
甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金:
A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%;
B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%;
C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%;2.以上质量保证金由甲方在2014年9月份应付乙方款项中扣除。
3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。
4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。
5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。
6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。
7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方可申请降低质量保证金比例。
8.当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量保证金。
9.当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时,乙方可在第二年4月份提出申请,按照第二年前三个月的具体数额重新确定,具体实施流程按照第8项执行。
10.以上保证金的返还和修订,需由供应商书面通知采购部,采购部提出申请,经采购部部长.品质部部长认可后,交副总批准后,采购部通知财务部实施。
11.乙方提出返还质量保证金要求后,经甲方确认符合本协议第5、6.条要求,甲方在确认后的二个月内安排返还质量保证金。
12.本协议经双方签字盖章后生效,直至双方重新签订协议之前有效。
13.当出现双方争议而未能达成协议时,可向甲方当地法院申请仲裁确定。
甲方(公章)乙方(公章):
甲方代表:
乙方代表:
日期:
日期:
2.履约保证金证明怎么写
合同附件一本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:
大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字):
法定代表人或授权代理人(签字):
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:
大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字):
法定代表人或授权代理人(签字):
搜房网成都二手房为您解答,望采纳!
你好,你可以作为一个简单的参照,搜房网成都二手房为您解答,望采纳。
3.有关押金的协议怎么写
在租借东西时是用做抵押用的钱。
押金的数额通常是按所借物的原价或高于原价交付,在归还借物时退还原有的押金数额。
在违约时将会被扣除。
押金,是一方当事人将一定费用存放在对方处保证自己的行为不会对对方利益造成损害,如果造成损害的可以以此费用据实支付或另行赔偿。
在双方法律关系不存在且无其他纠纷后,则押金应予以退还。
押金具有替代性,一般是在一方已为另一方递交实质性的标的物,为保证已交付的标的物能返还,要求另一方交付相当金额的保证金,在合同不能履行时,以没收押金作为解决合同的方式,体现保护非交付押金一方的利益。
4.施工协议书中涉及的一些内容及保证金
一、保证金的概念保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。
保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。
立约保证金是指为将来签订合同,双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保,不交纳保证金视为无签订合同诚意,合同相对方无须为签约做准备。
成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件,在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立,未交付保证金合同不成立,自然也不生效。
履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证,并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。
解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同,双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保,单方解除合同将向对方支付保证金。
二、保证金执行异议及其救济
(一)保证金执行异议的主体保证金执行异议在单个普通民事案件中不会出现,在同一生效法律文书中有多个债权人的情况下,其中交纳了保证金的一方当事人可能提出保证金执行,而在多个债权人依照多份生效法律文书为执行依据提起的执行,对已交纳保证金的当事人均会提出执行异议。
当然,保证金执行异议是否提出还有一个共同的前提条件,即不论多个债权人依照多份生效法律文书,还是多个债权人依照同一份生效法律文书,如果债务人可供执行的财产能够足以清偿参与分配的债权人的债务,则不会出现保证金执行异议问题。
(二)保证金执行异议的方式提出保证金执行异议的当事人可能是交纳了保证金的一方当事人,也可能是合同的相对方,或是其他债权人。
当接受了保证金一方为被执行人时,其财产又不能清偿所有参与分配的债权时,在此情形下,法院制作的财产分配方案可能有几种情形:
1、当保证金列为优先受偿的债权或者享有取回权时,则交纳了保证金的一方当事人不会提出异议,接受了保证金的一方当事人或者其他债权人可能会提出异议;2、当保证金列为普通债权时,则交纳了保证金的一方当事人一般会提出执行异议,而接受了保证金的一方当事人和其他债权人一般不会提出执行异议;3、当交纳保证金一方的当事人为被执行人时,申请执行人或者执行法院如果发现被执行人向第三人交纳了保证金时,可能会要求第三人协助执行,或者以被执行人对第三人享有到期债权而要求法院执行。
如果执行法院决定执行保证金时,接受保证金的一方会以案外人或者利害关系人名义提出执行异议。
(三)保证金执行异议的审查首先,要认定保证金的性质,保证金的类型繁多,性质不同,如有的保证金名为保证金,实为订金或者押金,有的保证金却不以保证金名义出现,如以信誉金名义出现,而实际上为保证金,有的保证金为履约保证金,有的保证金为质量保证金等等,而不同的保证金因其功能和作用的差异性对保证金执行的影响有不同。
其次,保证金的交纳方式对保证金的执行影响有明显差异。
相同类型相同功能的保证金虽然性质一样,但因为交纳的方式不一样则有不同,如在建筑工程施工合同中,施工方向建设方交纳保证金,有的直接交给合同相对方,有的则交由建设工程行政管理部门托管,因为交付方式的差异导致执行保证金时出现的结果有所不同。
再次,要审查交纳保证金的内容。
以建设工程施工合同为例,施工方交纳的保证金是履约保证金时,如涉及保证金执行问题,既要审查申请执行保证金一方的事实与依据,又要注意审查保证金所担保的条件是否成就,合同履行情况如何。
又如,建设方扣除一部分工程款作为保证金时,当交纳保证金一方为被执行人涉及保证金执行问题,审查的侧重点不仅要审查建设方提出异议的事实与理由,还要审查施工方与建设方所签的合同对保证金的约定内容,审查施工合同的工程验收情况,综合考量,以便对保证金执行与否以及执行到何种程度作出适度裁断。
(四)保证金执行异议的救济现有的法律、法规、司法解释等对保证金的实体权利和程序权利等无明确的规定,在保证金执行中,提起保证金执行异议大多引用《民诉法》202条的规定,该规定是指执行行为违反法律规定引起的执行异议,这里的法律应作扩大解释,包括法律、法规及司法解释。
而法律对保证金无明确规定,以保证金执行不当引发的执行异议因于法无据提起了也不会被支持。
保证金的执行异议一般体现在执行财产分配方案中,对财产分配方案最高院多次论证,力求对财产分配方案作出专门的司法解释,基于财产分配方案涉及的问题非常复杂,最高院相关职能部门起草的财产分配方案适用法律的规定在最高院的审委会未通过,而现实中的财产分配方案在执行中普遍存在,财产分配方案的一些基本问题处理方式必须明确。
为此,最高院在修改后的《民诉法》未涉及财产分配方案的前提下,仍然将财产分配方案在最高院《关于民诉法执行程序适用法律的若干规定》中作出规定。
该规定对处理该类问题的基本程序作出规定,但对分配方案的其他问题未涉及。
考虑到分配方案的多样性和灵活性,司法解释将财产分配方案的其他问题交给司法实践中自行解决,对在财产分配方案中提出保证金执行异议也囊括其中。
5.保证协议书怎么写
土地转让合同甲方:
_____________________________乙方:
_____________________________丙方:
_____________________________甲乙双方依据中华人民共和国有关法律、法规和国家有关政策的规定,本着平等、自愿、有偿的原则,就承包土地转让事宜协商一致,订立本合同。
一、转让标的甲方将其承包经营的__________区__________乡(镇)__________村__________组__________亩土地(等级、四至、简图附后)转让给乙方。
二、转让期限自合同签订之日起__________归乙方所有。
三、转让价格甲方转让的该宗土地转让金为__________元/亩,合计总金额为__________元人民币。
四、支付方式和时间乙方采取现金方式分次支付转让金,支付的时间为甲方签订合同后支付乙方__________元人民币;甲方取得全体村民同意转让该宗土地的签字(签章)书后支付剩余部分__________元人民币。
支付凭证以甲方出具的收据为准。
五、土地转让的交付时间和方式甲方应于__________年__________月__________日前将转让土地交付乙方。
交付方式为土地及地上附着物一次性全部交付。
六、土地转让和使用的特别约定1.合同签订后,凡与转让土地发生的一切矛盾和纠纷均由村、组及土地转让方协调解决,保证甲方交付的土地符合双方约定的标准。
2.乙方获得土地转让权后,依法享有该土地的处置、使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。
3、以上约定丙方全部同意。
七、违约责任1.甲、乙、丙三方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。
如甲方当事人违约,应向乙方支付违约金。
违约金的数额为该宗土地转让金的三倍。
2.如果违约金尚不足以弥补甲、乙方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。
赔偿金的数额依具体损失情况由甲乙双方协商或仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。
八、争议条款因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第__________种方式解决:
1.提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;2.提请____________________仲裁委员会仲裁;3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效条件甲乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经__________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
十、其他条款本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。
四、甲方的权利和义务1.有权按时收取土地承包金及资产转让费;2.承包期间,甲方应协助乙方处理周边关系;3.甲方负责为乙方办理__________土地使用权、林木资产所有权的变更登记,所需费用由甲方承担;4.承包期间,甲方不得将__________土地使用权向第三方作任何处置,如转包、转租、抵押、作价入股等;5.甲方与土地所有者(发包方)的承包合同仍然有效,甲方作为承包方应履行的义务仍由甲方自行承担;6.甲方必须确保乙方在承包经营期限内享有持续、有效的承包经营权;7.承包期限内,如遇自然灾害,上级或发包方给甲方核减或免除相应土地承包费义务和核发的抗灾款,甲方应及时如数转给乙方,如需甲方办理手续的,甲方应负责及时协助办理;8.甲方应在_________年_________月_________日前将土地交给乙方经营,在_________年_________月_________日前办理过户。
五、乙方的权利和义务1.承包期间,乙方享有经营自主权,独立享有和承担承包期间形成的债权、债务和经营风险;2.承包期间,乙方有权依法砍伐林木;3.承包期间,如国家建设需征用土地,就林木及地上附属资产所获得的补偿款归乙方所有;4.承包期间,乙方应守法经营,严格按约定的用途使用承包的土地,不得擅自改变土地的用途;5.承包期间,乙方应按时交纳土地承包金和资产转让费;6.承包期间,乙方有权将依法取得的林木及林地使用权依法转包、转租、转让、拍卖、抵押、作价入股或作为合资、合作造林等;7.乙方有权要求甲方按合同约定的标准交付林地及林木等资产;8.承包期间,如遇自然灾害,乙方有权向甲方要求缓交、免交承包金,乙方也有权直接向有关部门申请税费减免及申请核发救灾款项;9.承包期间,为了充分发挥土地的使用率,乙方可以在进行林业开发的同时,套种其他农作物,但承包金不增加;10.乙方有权依法在林区内进行生产配套的基础设施建设,并对所建设施享有所有权;11.乙方有权对取得的林木采伐许可证进行转让并收取转让所得。
六、合同的解除和终止1.甲乙双方中任何一方要求解除合同的须提前_________个月通知另一方;2.未经乙方同意,甲方不得擅自与发包方终止承包协议;3.因不可抗力,国家征地及其他有关政策调整,导致乙方难以继续经营的,乙方有权终止合同,且双方无需承担违约责任;4.合同期满,乙方有权直接与发包方签订承包协议,甲方应予以协助;5.合同期满,本合同终止,乙方有权处置承包土地上的林木及相关生产经营设施等资产,或要求甲方按当时的。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 保证金 协议书 范本