投资项目遴选备案表.docx
- 文档编号:29795408
- 上传时间:2023-07-27
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:21.18KB
投资项目遴选备案表.docx
《投资项目遴选备案表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资项目遴选备案表.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
投资项目遴选备案表
附件1
法定代表人授权书
本授权委托书声明:
(姓名)系(遴选申请人名称)的法定代表人,现授权(姓名)为我单位委托代理人,以本单位的名义参加(遴选人)组织的遴选活动。
委托代理人在遴选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我及我单位予以承认,并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。
特此委托。
授权人(法定代表人):
(签字)联系电话:
委托代理人:
(签字)手机:
委托代理人部门:
职务:
单位电话:
传真:
遴选申请人:
(全称并加盖企业法人公章)
日期:
年月日
附件2
参选报价书
致:
我单位全面研究了遴选文件及遴选补充资料和考察了工程现场后,我们愿意按人民币元(大写:
元)的参选总价遵照遴选文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
我们将按遴选文件的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。
现递交我单位的遴选文件正本一份,副本一份。
我们完全理解,你们能公正地决定中选单位,并同意自行承担为遴选所发生的一切费用。
我们完全理解你们对工程所提的要求,并同意与你们密切合作。
我们将在日历天完成本合同工程。
我们完全同意,我们所递交的遴选文件已充分考虑了各种外部因素对工程的影响,我们同意遴选文件规定的遴选有效期为30个工作日。
在遴选有效期内,如果我单位单方面要求更改遴选文件和遴选补充资料的内容、修改遴选项目、遴选条件及撤回遴选文件、中选后拖延或拒签合同,则我单位递交遴选保证金元(大写:
元整),由你单位收取不再返还。
遴选申请人:
(全称、盖公章)
遴选申请人法定代表人:
(签字或盖章)
或其授权代理人:
(签字)
日期:
年月日
附件3
参选保证金
致:
我单位参加遴选,根据遴选文件的要求,我单位现递交遴选保证金元(大写:
元整)。
附:
收款单位收据(复印件)。
遴选申请人:
(全称、盖章)
遴选申请人法定代表人:
(签字或盖章)
或其授权代理人:
(签字)
日期:
年月日
第三篇拟签订合同的主要条款
本工程合同《协议书》、《通用条款》采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的相应内容。
本工程合同专用条款采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》(GF—1999—0201)的相应内容,全文附后。
专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
按通用条款2.1执行。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用_无其他_语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
国家现行的法律、行政法规
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
国家现行的建设工程施工验收规范及标准
发包人提供标准、规范的时间:
_ 无 _
国内没有相应标准、规范时的约定:
_ 无 _
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
合同签订后3日内 ,提供 1 套。
4.2发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
_ 无
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
职权:
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名:
职务:
8、 发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
由承包人负责并承担相应费用。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
由承包人负责并承担相应费用。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
已具备。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
无。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
由发包人委托承包人办理建设工程施工许可证等证件。
应由发包人支付的费用由发包人支付。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
开工前3日三方代表现场书面交验
(7)图纸会审和设计交底时间:
开工前3日内
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
无
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
无
8.2发包人委托承包人办理的工作:
办理建设工程施工许可证等证件。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月25日承包人应提供当月已完成工程统计报表以及下月工程进度计划安排表。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
执行通用条款9.1(3)条,做好安全文明、防护、保护工作。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
向发包人、监理提供办公用房方便。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:
执行通用条款9.1(5)条。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
由承包人自行决定并承担所发生的全部费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
执行本专用条款8.1(8)条。
(8)施工场地清洁卫生的要求:
施工过程中必须按要求做到安全文明施工,交工前按发包人的要求施工现场清理干净,达到交工要求。
费用已按规定计算并包括在投标报价内包干使用。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
施工对周边的影响由承包人负责协调,所造成的损失由承包人负责赔偿,工程施工运输道路维护及费用由承包人负责。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
于开工前5日内。
工程师确认的时间:
收到上述文件3日内 。
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
_ 无 _
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
本工程工期不得顺延,否则按5000元/天计算违约金。
本工程工期自合同签订之日起计算。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
执行通用条款17条。
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
无
五、安全施工
施工中一切安全事故由施工方负责并赔偿。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
包含法律、行政法规和国家有关政策变化、停水、停电、停气以及人工、材料涨价等所有风险。
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
无
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
无
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
无
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
无预付款。
扣回工程预付款的时间、比例:
无
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
工程量完成一半后付至合同总价款40%,工程全面完工后并经验收合格后付至合同价款总额的80%,工程结算经审计后付至审结额的95%,余下5%的工程款作为工程质量保修金,保修期从工程竣工验收合格之日起算,工程保修期按工程建设相关法律、法规规定执行,保修期满后无息退还质量保修金。
以上进度款中均包含应支付的安全文明施工费。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
工程量按实收方进入结算。
施工图变更(包括附属工程增减工程量),发生工程量增、减,工程价款结算:
按《兴文县政府投资项目工程变更管理办法》(兴委【2010】32号)的规定办理
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
承包人向发包人提供竣工资料时,提供竣工图两套。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
如果需中间交工,双方另行协商。
十、违约、索赔和争议
35、 违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
(执行通用条款)
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
(执行通用条款)
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
(执行通用条款)
双方约定的发包人其他违约责任:
无
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第14.2条以及本合同专用条款13.1条。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款第15.1条。
双方约定的承包人其他违约责任:
无
37、 争议
37.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第一种方式解决:
(一)提交 工程所在地 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
十一、其他
38、 工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
合同签定时,双方约定。
分包施工单位为:
另行约定
39、 不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
协商处理
40、 保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
工程一切险,第三者责任险。
发包人委托承包人办理的保险事项:
不适用
(2)承包人投保内容:
施工人员意外伤害保险。
41、 担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
/担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
/担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:
/
46、 合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
正本贰份,副本肆份;
47、补充条款
47.1国家和本市有关建筑修缮、房屋修缮及房屋建筑的标准和规范适用于本工程。
47.2承包人委派的项目经理必须为其投标文件所填报的项目经理人选,若需更换,必须征得工程师及发包人同意,后任项目经理的级别、职称不得低于投标时所填报的项目经理的级别与职称。
47.3双方约定的项目经理部专业技术人员必须是投标文件中所填报的人员,施工过程中若需更换,必须征得工程师及发包人同意,新派驻人员不得低于原派驻人员的职称与资历。
第四篇工程建设地点现场施工条件
本工程建设地点位于兴文县内。
现场施工条件由各参选人通过踏勘现场了解。
第五篇工程采用的技术规范
一、遵守设计图纸明确的技术规范;
二、执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。
第六篇工程量清单
l、工程量清单报价表中所有要求签字、盖章的地方,必须由规定的单位和人员签字并盖章,其工程量清单报价书须由参选人或受其委托(应附委托书)具有相应资质的工程造价咨询单位编制,并由具有造价执业资格的造价员盖章(资格证章)并签字,同时加盖参选人单位公章及法定代表人印章;若工程量清单未按规定签字并盖章的,则将被视其为不响应招标文件。
2、工程量清单报价按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》执行,否则比选人可视为不实质性响应。
3、工程量清单报价表中列明的所有需要填报的单价和合价,参选人均应填报。
对未填单价或合价的工程项目,承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程项目,但不能得到结算与支付。
4、报价金额(价格)均应以人民币表示,并保留至小数后二位。
5、参选人的投标报价应根据遴选文件中工程量清单和有关要求,根据施工现场情况及拟定的施工组织设计或施工方案,结合企业自身情况和市场价格或参照社会平均水平进行自主报价,但不得低于成本价。
投标报价中投标报价中文明施工费、临时设施费、安全施工费和规费须按相关文件规定计取。
6、本工程所用的所有建筑材料均由参选人自行负责采购,参选人所采购的原材料、成品、半成品及构件的质量必须符合国家相关强制性规范要求,并附材料出厂合格证及材质抽检报告。
参选人采购的材料进场时,应按照程序报验,在材料交接时须经遴选人及监理工程师对材质进行确认。
材料价格由参选人自主报价,且结算时招标人将不再根据市场价格变化而调整材料价差。
7、工程量清单报价应与遴选须知、合同条件、合同协议条款、工程量清单、工程技术规范和设计图纸等招标文件一起使用。
8、除合同另有规定外,工程量清单中的综合单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用等(除规费、税金外)的全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
综合单价或合价内应包括各种运输及施工操作损耗、施工附加量、体积变化等费用。
9、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中,合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的工作细目内容,其费用和利润应认为已包括在相关项目或其它有关项目的综合单价和合价中。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投资 项目 遴选 备案