专业分包意向书.docx
- 文档编号:29777844
- 上传时间:2023-07-26
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:19.77KB
专业分包意向书.docx
《专业分包意向书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专业分包意向书.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
专业分包意向书
专业分包意向书
篇一:
专业分包意向书
合同编号:
工程分包意向书
甲方:
中交天航滨海环保浚航工程有限公司乙方:
签约地点:
天津塘沽签约时间:
鉴于甲方将承担工程施工总承包任务,为顺利完成本次施
工任务,现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、
法规、规章规定,甲方决定将该工程部分施工任务委托给乙方完成。
甲乙双方本着友好合作之目的,自愿签订本工程分包意向书,并承诺共同遵守。
在甲方
与业主总包合同确定之后,甲方将与乙方签订正式分包合同,届时该意向书终止。
第一条分包工程概况
(一)工程名称:
(二)施工地点:
(三)工程范围:
(详见施工图纸或工程量清单)。
(四)技术要求:
技术要求以甲方发出的《施工技术交底书》为准。
第二条工程质量标准:
第三条施工设备、泥土处理方式、工程量及计量标准
1.施工设备:
2.泥土处理方式:
疏浚土全部吹填至业主指定的吹填区。
3.工程量:
4.计量标准:
第四条工期
开工时间:
年月日;竣工时间:
年月日;合同工期总日历天为天。
具体开工时间由甲、乙双方根据实际情况协商确定。
第五条工程费用及进度款支付
1.分包工程费用:
本意向书单价暂定元/立方米,甲方有权在总包合同范围内进行调
整(或甲乙双方另行议定)。
双方同意在正式分包合同中,单价为固定价格,已包含但不限于
乙方为完成本分包工程所需要的人工费、材料费、机械费、措施费、间接费、管理费、利润、
税金等各种费用。
2.进度款支付:
甲方在收到业主支付的相应工程款后及时支付给乙方,每次支付数额不
高于甲方从业主处收到的相应工程价款。
3.如单价等费用高于甲方与业主签订的总包合同,甲方有权把价款调整到总包合同范围
之内。
第六条联系方式及人员
1.联系方式:
双方在本意向书履行中的权利义务以书面文件为准。
2.联系人:
在正式分包合同签订之前,甲方授权、乙方授权为各自现场代
表,协商联系工程事宜。
第七条、违约责任
1.乙方保证在正式分包合同签订之前,自愿接受甲方安排工作。
否则视为违约,应支付
甲方元违约金。
2.乙方保证在甲方与业主确定最终总包合同后,自觉接受甲方对于工程量、工程价款、
工期等的调整,否则应承担违约责任,应向甲方支付元违约金。
3.乙方在履行本意向书过程中,如无意签订正式分包合同,应提前天通知甲方。
在甲方未找到其他分包商之前,乙方应继续履行意向书和签订正式分包合同,否则乙方应向
甲方支付元违约金,该违约金并不免除因乙方不履行合同而给甲方造成的其他损失赔
偿责任。
第八条争议解决方式如在合作过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向合同签订地人
民法院提起诉讼。
第九条生效与终止
1.本意向书自双方签字盖章之日起生效,正式分包合同签订后本意向书自行废止。
2.本意向书中承包范围、工期、价款等如有与总包合同不一致的地方,甲方有权根据总
包合同进行调整。
第十条其他
1.开工前,甲乙双方及时签订《分包工程安全环保管理协议书》。
2.由于乙方违反本意向书、国家和地方规定以及疏忽等造成人员伤亡和财产损失,乙方
应承担全部责任,并保证甲方在这方面不会受到利益上的损害。
3.本意向书一式六份,双方各执半数,具有同等法律效力。
甲方:
(公章)乙方:
(公章)法定代表人:
法定代表人:
篇二:
分包意向书分包意向书(以下简称甲方)
(以下简称乙方)甲方就中的房屋结构工程联合投标事宜与乙方通过友好协商达成
如下协议:
一、在本次投标有效期内,乙方同意甲方代理上述的投标事宜。
如最终“中标”则延期
到自竣工验收合格之日起的12个月质量保质期内。
二、甲、乙双方分工
1、乙方负责甲方的要求提供招标文件中规定的应由制造厂家提供的资质资料;
2、乙方负责编写有关技术文件;
3、乙方负责编报投标书技术文件规定的所有报价;
4、若中标,乙方应承担(乙方所报价格),否则按未承担项目总价的10%赔偿给甲方;
5、若中标,乙方应对所承担项目的质量、工期负责;
6、甲方负责提供招标文件中规定的除乙方应提供的资料外的所有资料,并组织、汇编投
标文件、参与投标;
7、甲方负责编报除报价,并负责汇总包括乙方报价在内的总报价,甲方未经乙方同意不
擅自提高或降低乙方所提供的报价;
8、乙方报价中不含甲方所报的管理费。
9、若中标,甲方不擅自将中的房屋结构工程工作量全部或部分转
让给乙方以外的承包商,否则按转让项目总价的10%赔偿给乙方;
三、其他事项
1、双方应严守信誉,严格按照分工实施,以维护整体利益;
2、若中标,甲、乙双方将另签正式合同,则本协议作为该合同的附件;
3、未尽事宜,双方再友好协商解决。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
日期:
二0一二年十一月三日篇三:
合作意向书(全部分包)合作意向书甲方:
乙方:
甲乙双方本着优势互补、互惠互利的原则,就共同参与工程的投标及中标履约有
关事宜协商一致,达成如下协议:
一、双方同意以甲方名义参加投标。
如工程中标则:
1、全部工程由乙方进行实施,甲、乙双方另行签订正式的《施工合作协议书》。
2、乙方同意向甲方交纳总金额的%作为甲方管理费,支付方式在《施
工合作协议书》中约定。
3、甲方派出名管理人员与乙方组成联合项目经理部,负责该项目工程进度、资金控
制、工程质量、社会信用等方面监控管理工作,其余人员由乙方自行组织。
乙方支付甲方每
月每人元作为管理人员工资(不计入甲方收取的工程管理费),该费用甲方在每期支付中
扣除。
4、乙方同意严格按甲方财务管理规定执行,具体要求在《施工合作协议书》中约定。
5、乙方不能将该项目再整体或肢解分包,否则甲方有权收回本工程乙方承包权,一切后
果由乙方承担。
若不中标,乙方另支付甲方元。
二、投标所需资信和费用
1、乙方负责本工程投标过程中的全部费用,包括公关费、购买资审文件和招标文件的费
用以及中标前一切相关费用。
2、甲方负责提供企业的营业执照、资质证书、企业法定代表人证书、组织机构代码证以
及投标、承接该工程所需的全部文件资料和公证书;最终投标报价由甲方确认。
3、合作投标期间所需的银行资信、信贷证明(4‰)、公证、投标担保(保函押金15%,
手续费5‰)由甲方按照招标文件要求出具,乙方承担相关财务费用;涉及保证金等需向业
主交纳现金时,乙方应全部承担。
若工程中标,履约保函及开工预付款保函涉及的财务费用
全部由乙方承担,若履约担保为现金担保,则全部由乙方承担。
三、其他需要说明的事
项
。
四、附则
1、本协议一式两份,双方各执一份,经双方代表人签字,单位盖章后生效。
2、若该工程中标,则双方在本意向书主要内容基础上进行细化后签订正式《施工合作协
议书》。
若未中标,在投标有效期满后本意向书自行失效。
3、双方都负有保密义务,不得将协议内容透露给第三方。
4、发生争议,由双方协商解决;协商或调解不成的,双方约定向甲方所在地人民法院起
诉。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人(签字):
代表人(签字):
签订日期:
年月日篇四:
合作意向书(部分分包)
合作意向书甲方:
乙方:
甲乙双方本着优势互补、互惠互利的原则,就共同参与工程的投标及中标履约有
关事宜协商一致,达成如下协议:
一、双方同意以甲方名义参加投标。
如工程中标则:
1、双方合作共同完成该工程的施工,甲方承担不低于总工程量的50%。
双方各自负
责本单位实施工程的质量、进度和安全,承担各自工程范围内的全部费用(包括质量保证金及
责任期限内的相关责任和费用),乙方的工程进度、质量、安全等应服从甲方的统一管理和业
主要求。
2、乙方同意向甲方交纳总金额的%作为甲方管理费,支付方式在《施
工合作协议书》中约定。
3、乙方同意严格按甲方财务管理规定执行,具体要(转载自:
www.xiaocaOfaNW小草范文网:
专业分包意向书)求在双方正式签订的《施工合作协议
书》中约定。
4、乙方不能将该项目再整体或肢解分包,否则甲方有权收回本工程乙方承包权,一切后
果由乙方承担。
二、投标所需资信和费用
1、甲方负责提供企业的营业执照、资质证书、企业法定代表人证书、组织机构代码证以
及投标、承接该工程所需的全部文件资料和公证书。
2、乙方负责投标前外部关系协调、信息沟通等事项,向甲方提供有效信息和决策依据,
并承担为此发生的各项费用,商议报价水平和定标意见。
3、合作投标期间所需的银行资信、信贷证明、公证、投标银行保函由甲方按照招标文件
要求出具,费用乙方全部承担。
涉及投标保证金等需向业主交纳现金时,由乙方全部承担,
该缴费收据由甲方负责保管。
4、财务费用、中介合作费用:
若工程中标,履约保函、开工预付款保函涉及的财务费
用或履约担保现金部分均由双方按承担的工程量分摊;若不中标,费用各自承担。
三、其他需要说明的事
项
。
四、附则
1、本协议一式两份,双方各执一份,经双方代表人签字,单位盖章后生效。
2、若该工程中标,则双方在本意向书主要内容基础上进行细化后签订正式《施工合作协
议书》。
若未中标,在投标有效期满后本意向书自行失效。
3、双方都负有保密义务,不得将协议内容透露给第三方。
4、发生争议,由双方协商解决;协商或调解不成的,双方约定向甲方所在地人民法院起
诉。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人(签字):
代表人(签字):
签订日期:
年月日篇五:
劳务合作意向书建筑劳务分包意向书甲方(承包人):
乙方(劳务分包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成此劳务分包意向书。
双方经协商同意,签订天津施工项目劳务分包意向书,
进场施工后应与乙方签订正规的劳务分包合同。
具体工程内容、施工日期及付款方式等,以
最终劳务分包合同为准。
现就双方权利义务做以下说明:
经审查安徽阜阳金京建筑劳务有限公司建筑劳务施工一级资质,该资质符合我方施工要
求。
1、工程承包人义务
1.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理
的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
1.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
1.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
2、劳务分包人义务
2.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的
熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联
系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计
划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,
以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
2.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,
确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加
强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规
定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
2.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其
设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协
调配合,照顾全局;
2.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,
搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
2.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
2.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因
劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
2.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及
其他设施;
2.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
2.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人
应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
本意向书一式两份,甲乙双方各执一份。
篇二:
2.工程分包意向书
合同编号:
工程分包意向书
甲方:
中交天航滨海环保浚航工程有限公司
乙方:
签约地点:
天津塘沽
签约时间:
鉴于甲方将承担工程施工总承包任务,为顺利完成本次施工任务,现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、法规、规章规定,甲方决定将该工程部分施工任务委托给乙方完成。
甲乙双方本着友好合作之目的,自愿签订本工程分包意向书,并承诺共同遵守。
在甲方与业主总包合同确定之后,甲方将与乙方签订正式分包合同,届时该意向书终止。
第一条分包工程概况
(一)工程名称:
(二)施工地点:
(三)工程范围:
(详见施工图纸或工程量清单)。
(四)技术要求:
技术要求以甲方发出的《施工技术交底书》为准。
第二条工程质量标准:
第三条施工设备、泥土处理方式、工程量及计量标准
1.施工设备:
2.泥土处理方式:
疏浚土全部吹填至业主指定的吹填区。
3.工程量:
4.计量标准:
第四条工期
开工时间:
年月日;
竣工时间:
年月日;
合同工期总日历天为天。
具体开工时间由甲、乙双方根据实际情况协商确定。
第五条工程费用及进度款支付
1.分包工程费用:
本意向书单价暂定元/立方米,甲方有权在总包合同范围内进行调整(或甲乙双方另行议定)。
双方同意在正式分包合同中,单价为固定价格,已包含但不限于乙方为完成本分包工程所需要的人工费、材料费、机械费、措施费、间接费、管理费、利润、税金等各种费用。
2.进度款支付:
甲方在收到业主支付的相应工程款后及时支付给乙方,每次支付数额不高于甲方从业主处收到的相应工程价款。
3.如单价等费用高于甲方与业主签订的总包合同,甲方有权把价款调整到总包合同范围之内。
第六条联系方式及人员
1.联系方式:
双方在本意向书履行中的权利义务以书面文件为准。
2.联系人:
在正式分包合同签订之前,甲方授权、乙方授权为各自现场代表,协商联系工程事宜。
第七条、违约责任
1.乙方保证在正式分包合同签订之前,自愿接受甲方安排工作。
否则视为违约,应支付甲方元违约金。
2.乙方保证在甲方与业主确定最终总包合同后,自觉接受甲方对于工程量、工程价款、工期等的调整,否则应承担违约责任,应向甲方支付元违约金。
3.乙方在履行本意向书过程中,如无意签订正式分包合同,应提前天通知甲方。
在甲方未找到其他分包商之前,乙方应继续履行意向书和签订正式分包合同,否则乙方应向甲方支付元违约金,该违约金并不免除因乙方不履行合同而给甲方造成的其他损失赔偿责任。
第八条争议解决方式
如在合作过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条生效与终止
1.本意向书自双方签字盖章之日起生效,正式分包合同签订后本意向书自行废止。
2.本意向书中承包范围、工期、价款等如有与总包合同不一致的地方,甲方有权根据总包合同进行调整。
第十条其他
1.开工前,甲乙双方及时签订《分包工程安全环保管理协议书》。
2.由于乙方违反本意向书、国家和地方规定以及疏忽等造成人员伤亡和财产损失,乙方应承担全部责任,并保证甲方在这方面不会受到利益上的损害。
3.本意向书一式六份,双方各执半数,具有同等法律效力。
甲方:
(公章)乙方:
(公章)法定代表人:
法定代表人:
篇三:
分包意向书
分包意向书
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
甲方就中的房屋结构工程联合投标事宜与乙方通过友好协商达成如下协议:
一、在本次投标有效期内,乙方同意甲方代理上述的投标事宜。
如最终“中标”则延期到自竣工验收合格之日起的12个月质量保质期内。
二、甲、乙双方分工
1、乙方负责甲方的要求提供招标文件中规定的应由制造厂家提供的资质资料;
2、乙方负责编写有关技术文件;
3、乙方负责编报投标书技术文件规定的所有报价;
4、若中标,乙方应承担(乙方所报价格),否则按未承担项目总价的10%赔偿给甲方;
5、若中标,乙方应对所承担项目的质量、工期负责;
6、甲方负责提供招标文件中规定的除乙方应提供的资料外的所有资料,并组织、汇编投标文件、参与投标;
7、甲方负责编报除报价,并负责汇总包括乙方报价在内的总报价,甲方未经乙方同意不擅自提高或降低乙方所提供的报价;
8、乙方报价中不含甲方所报的管理费。
9、若中标,甲方不擅自将中的房屋结构工程工作量全部或部分转让给乙方以外的承包商,否则按转让项目总价的10%赔偿给乙方;
三、其他事项
1、双方应严守信誉,严格按照分工实施,以维护整体利益;
2、若中标,甲、乙双方将另签正式合同,则本协议作为该合同的附件;
3、未尽事宜,双方再友好协商解决。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
日期:
二0一二年十一月三日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专业 分包 意向书