钢构工程承包合同.docx
- 文档编号:2974954
- 上传时间:2022-11-16
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:21.62KB
钢构工程承包合同.docx
《钢构工程承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢构工程承包合同.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
钢构工程承包合同
钢构工程承包合同
建设名称:
工程单位:
承包单位:
年月日
钢结构施工承包合同书
建设单位:
(以下简称甲方)
施工单位:
(以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同.
第一条:
工程名称:
第二条:
工程地点:
第三条:
工程范围:
第四条:
承包方式:
1、包工包料.
2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写).
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算.
第五条:
工程承包范围包括:
制作、安装、配件、运输、油漆,屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸.
第六条:
工程期限:
乙方收到甲方通知后天内必须进场,进场后施工期限为天,在施工过程中,由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的,顺延期限.
第七条:
工程结算
1、本合同订立生效后三日内,甲方支付乙方备料款%,计万元.
2、钢构件材料进场开始吊装前,付总价的%,计万元.
3、钢构件框架安装完毕,盖屋面板前付总价的%,计万元.
4、竣工验收合格一星期内,付工程款的%,计万元.
5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失.
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认.
第八条:
工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确
保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准).
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定.(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格).
第九条:
施工准备:
施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜.开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续,施工图纸由甲方提供.
第十条:
补充条款
第十一条:
合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效.
2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份.本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件,并与本合同一并具有法律效力.
第十二条:
附则
1、本工程甲方指派同志,乙方指派同志,为现场施工附则协调解决施工中有关事宜.双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力.
2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责.
3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉.
建设单位(盖章)施工单位(盖章)
代表(签字)代表(签字)
甲方负责人电话乙方负责人电话
年月日年月日
彩钢库房工程承包合同
彩钢库房工程承包合同
彩钢瓦房屋工程承包合同
发包方:
河南省建通建筑劳务有限公司承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合实际,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、承包范围:
运输、制作与安装,包工包料。
2、工程面积:
本工程彩建筑面积约实际收方面积为准(收方以砖墙外沿尺寸计算)。
3、此房屋含门窗。
二、工程用料
1、屋面为双层瓦,采用彩钢压型板1mm、1mm,隔热板厚为100mm,墙面为双层瓦,均采用压型板1mm,隔热棉厚为100mm。
2、钢屋架彩用焊管φ40×60第一文库网,斜撑φ40×40,钢柱φ40×60。
3、钢材表面刷防锈漆一次,面漆(灰色)一次。
三、工程单价:
按建筑面积计算平方,每平方米元。
四、付款方式:
现金支付,材料进场支付30%,工程完工验收合格后由甲方一次性付清尾款给乙方。
五、施工周期
1、所有在建临建项目必须在月3日之间全部完成。
(包括现场废料处理)
六、工程质量
1、在工程施工过程中要坚持保质保量的原则,且负责在工程完结后的'一切维修工作。
七、工程安全责任及施工场地
1、施工过程中,乙方所有工作人员的安全事故由乙方负责。
2、甲方提供给乙方施工场地等。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
年月日
钢构工程承包合同
建设名称:
工程单位:
承包单位:
年月日
钢结构施工承包合同书
建设单位:
(以下简称甲方)
施工单位:
(以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同.
第一条:
工程名称:
第二条:
工程地点:
第三条:
工程范围:
第四条:
承包方式:
1、包工包料.
2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写).
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算.
第五条:
工程承包范围包括:
制作、安装、配件、运输、油漆,屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸.
第六条:
工程期限:
乙方收到甲方通知后天内必须进场,进场后施工期限为天,在施工过程中,由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的,顺延期限.
第七条:
工程结算
1、本合同订立生效后三日内,甲方支付乙方备料款%,计万元.
2、钢构件材料进场开始吊装前,付总价的%,计万元.
3、钢构件框架安装完毕,盖屋面板前付总价的%,计万元.
4、竣工验收合格一星期内,付工程款的%,计万元.
5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失.
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认.
第八条:
工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确
保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准).
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定.(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格).
第九条:
施工准备:
施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜.开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续,施工图纸由甲方提供.
第十条:
补充条款
第十一条:
合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效.
2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份.本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件,并与本合同一并具有法律效力.
第十二条:
附则
1、本工程甲方指派同志,乙方指派同志,为现场施工附则协调解决施工中有关事宜.双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力.
2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责.
3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉.
建设单位(盖章)施工单位(盖章)
代表(签字)代表(签字)
甲方负责人电话乙方负责人电话
年月日年月日
钢结构工程承包合同
【钢结构工程承包合同
(一)】
合同编号:
二0一一年十月二十一日
钢结构工程安装合同
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况
2.工程地址:
3.承包范围和内容:
二、合同价款:
包工包料。
三、金额(大写):
四、双方一般权利和义务
(1)发包人责任:
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.05%违约金。
(2)承包人责任:
a.严格按图施工,工程质量就符合设计方案图材料标准甲、
乙双方验收,确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中,原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.01%违约金。
五、合同工期
1、本合同工期总日历天数90天。
以合同签订之日起开始计算。
2、如遇以下情况,工期相应顺延:
a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
六、工程质量
1、涂装材料要求:
钢构材料现场除油污除锈,防锈漆一道,中灰调合漆一道。
2、承包方必须严格按照施工方案图施工,接受发包方代表监督。
3、承包方在施工中若发生质量问题,就及时报告发包方代表,协同解决。
七、工程款的支付和结算
本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款:
30%计人民币25万元作为材料款;钢构材料进场付合同款30%计人民币:
25万元;彩钢板进场付合同款30%计人民币25万元,余款计人民币柒万壹仟柒佰伍拾伍元在工程竣工验收备案达到目的合格标准后七天内付清。
余款2万元作为工程保质金,待保质期满后三日内付清(保质期按国家法定时间,保质金按各时间段分别返还)。
八、施工与设计变更
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
九、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
十、附则
1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
3、补充协议
a.工程竣工验收前,乙方须向甲方提供竣工图和竣工报告;b.属于本合同承包内的有关质量安全验收等接待费用由乙方支付,乙方施工时就做好内业资料,验收前汇总给总承包单位;
d.消防涂料由乙方施工,两车间计另加工程款2万元人民币。
发包方(盖章)承包方(盖章)
负责人(签字)负责人(签字)
传真:
传真:
手机:
手机:
日期:
日期:
【钢结构工程承包合同
(二)】
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
为明确双方责任,分工协作,经双方协商同意签订以下合同条款,以照遵守。
一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。
用料:
立柱248H钢,横梁248H钢,檩条140*50*20*标号2.0C钢型镀锌,顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃,塑钢窗,消声卷帘门。
钢结构工程承包合同二、工程总
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 承包合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)