设备安装合同范本.docx
- 文档编号:29608539
- 上传时间:2023-07-25
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:42.80KB
设备安装合同范本.docx
《设备安装合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《设备安装合同范本.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
设备安装合同范本
设备安装合同范本
设备安装合同范本1
(以下简称甲方),为发展需要,方米装配式冷库一座,现与合肥恒冰制冷设备有限公司(以下简称乙方),就冷库设备安装达成协议,特签订以下合同:
一、技术参数:
1库℃。
2、冷库方米,制冷工
二、项目范围及工程内容与要求:
1、制冷系统:
主机选用
冷库库房冷分配设备选2、冷却系统3、电器控制:
4、库体采氨酯彩钢夹心保温板。
以上设备购进与安装严格按乙方竞标报价单内容及工程量核定。
三、时间安排:
1、乙方承接该冷库的设备配套、安装、保温、调试等工作,工期(以合同签订次日算起),进场施工时间由甲方通知。
2、如因甲方停水停电或资金不能及时到位而影响施工,则工期顺延(人力无法抗拒的因素除外)。
四、冷库造价及付款方式:
1、乙方承担上述项目范围内工作,工程总造价元,大整。
(包含设备及保温材料、制作与安装等一切费用)
2、合同签字生效后,甲方先预付设备款定元给乙方采购设备(设备款支付到指定的厂家),设备进场安装时,甲方再元给乙方,设备安装完毕后,甲方再万元给乙方,设备调试验收合格后,甲方再次支付余额全万元给乙方。
五、甲方合作范围
1、按乙方洽谈或提供的有关图纸完成冷库
2、在乙方人员进场施工时,应做到“三通一平”,并将电源接到机房控制柜。
六、冷库验收及保修服务:
1、乙方在安装调试结束时应提前三天书面通知甲方,作好验收,如甲方未验收擅自使用,则视为免检。
2、冷库自交付之日起,一年内免费维修,若因甲方使用不当造成损失,则收取工料费。
其他事项:
1、乙方人员在施工期间的所有安全责任由乙方自负。
2、乙方与甲方所在地其他管理部门不发生任何关系,有关单位的交涉工作及责任均由甲方负责。
3、乙方必须按照甲方提供的施工方案进行施工,否则一切后果由乙方承担。
4、安检的软件资料和费用一并由乙方提供和承担。
5、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
6、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效,并受法律保护。
若发生经济纠纷,可向合肥市人民法院诉讼。
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
代表人:
(盖章)代表人:
(签字)
联系电话:
开户银行:
账号
联系电话:
开户银行:
账号
签订日期:
设备安装合同范本2
合同编号:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及国务院20__年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
电梯安装
2、设备型号、数量及安装费用:
楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计
安装总价¥
备注:
1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。
但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别:
普通发票。
二、付款方式:
1、电梯到货,现场满足安装条件后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%;
2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。
达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。
同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。
三、电梯安装调试适用的标准及规范:
(1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-20__
(2)《电梯安装验收规范》gb10060-20__
(3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-20__
(4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997
(5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
四、安装资格保证:
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
五、安装工期:
1、本合同中号梯的安装工期为日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。
开工时应满足以下条件:
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》gb50310-20__进行井道交接;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。
甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。
乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合电梯安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。
六、安装验收
1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。
七、电梯安装相关的工作责任
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运,以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。
电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到电梯机房内。
电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。
遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架,电梯安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责电梯安装及质量的自检验收。
7)电梯安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。
如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办电梯注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。
11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将电梯设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。
所需费用由乙方负责承担。
15)乙方应服从甲方的施工管理,积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求,乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由,否则引起的所有责任由乙方承担;
16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。
17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。
布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。
布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
八、质量保证
电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。
九、违约责任:
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。
计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。
计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
十、司法管辖:
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。
受理期间,双方应继续执行合同其余部分
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、动乱或其他类似的自然或社会事件。
且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。
十二、合同生效、终止和争议
1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。
合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。
甲方
单位名称
签约代表
签订日期年月日
乙方
单位名称
签约代表
签订日期年月日
设备安装合同范本3
甲方:
签定地点:
乙方:
签定时间:
合同内容:
一、乙方为甲方设计安装电脑自动化恒压供水设备台,设计安装按照甲方提供的技术参数要求。
供水量m3/h,扬程m。
二、系统配置包括:
1、变频控制柜台,主机品牌,功率KW。
2、潜水电泵台,主体品牌,功率KW。
3、配套管路m。
4、其它:
三、以上内容设备定价为(不含税)(¥)。
四、在设备安装前,甲方负责将设备动力电源安装到位,电源电压应符合正常运行范围。
五、乙方确保产品质量,并按约定时间完成调试。
自设备安装之日起,全套设备保修一年(人为损坏,自然灾害除外,如雷击等)。
一年后如出现故障,只收取维修成本费。
六、付款方式:
合同签定之日,甲方付设备款元,待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。
七、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
该合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
20__年__月__日
设备安装合同范本4
甲方:
开鲁县三棵树小学(以下简称甲方)
乙方:
通辽格瑞德复合材料有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方经友好协商,就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议:
第一条工程内容:
工程名称:
新建餐厅空调安装
工程地点:
开鲁县三棵树小学
承包范围和内容:
中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期:
开工日期:
20__年11月1日
竣工日期:
20__年11月10日
工期总日历天数为:
10天
第二条双方责任:
甲方责任:
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定,
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任:
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-20__)进行施工组织和具体实施,保证质量。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。
注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。
第三条合同价款及支付:
1、合同价款:
本合同总金额大写:
贰万元整。
2、付款方式:
合同签订三日内,甲方支付乙方材料款:
即10000.00人民币,工程完成后,甲、乙双方共同验收,合格后付清余款:
即10000.00元人民币
3、付款账号:
银行账号:
持卡人:
开户行:
第四条质量标准、验收及工程质量保证:
1、工期:
同合同工期。
2、质量标准:
《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收:
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。
4、工程质量保证:
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。
在质保期内,由于乙方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由乙方负责。
由于甲方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后,将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场,及时排除故障。
设备安装合同范本5
合同编号:
甲方:
乙方:
签订地点:
签订日期:
第一条:
甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下:
冷库共间,制冷设备共套,总价款为。
元。
第二条:
交付安装期限
第三条:
保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。
第四条:
乙方对制冷设备实行保险一年,由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担。
第五条:
安装完毕,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。
第六条:
安装材料采取
第七条:
结算方式及期限:
甲方在年月方式提供。
日前付预付款元,元合同生效。
制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方安装调试完毕运行正常,付给乙方乙方5%违约金。
元。
逾期不付每天付给
第八条:
乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备采用铁路运输(包括公路联运),收到提货通知时,应及时验货付设备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不予卸货交拉走设备。
第九条:
甲方提供380v符合国家规定的三相电源(必须有零线),由于供电的原因导致延误工期,竣工日期顺延。
第十条:
由于不可抗力造成损失,乙方不承担责任。
第十一条:
双方解除合同应书面通知对方。
第十二条:
具体的设备项目、型号、数量、价款详见报价表。
第十三条:
违约责任,由于工程款未按时到位,土建、保温工程延期等,甲方如不能按期付款,影响工期,甲方拖延乙方的结算款按每天5%付给乙方违约金,由于乙方原因,不能按期完工,耽误甲方延期进货的损失,由乙方承担赔偿责任。
第十四条:
甲方未付清工程总价款时,设备所有权归乙方。
第十五条:
其他约定事项。
第十六条:
本合同一式份,甲乙双方各执份。
甲方(章):
住所:
乙方:
(章):
住所:
联系电话:
系电话:
传真:
传真:
联
设备安装合同范本6
甲方(委托单位):
乙方(受委托单位):
娄底市建设工程有限公司设备安装部
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则,就起重设备安装一事,共同协商达成以下条款,供双方遵照执行。
一、工作内容
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作,拆卸高度米,附墙道。
安装约米高度。
(注:
不含装车、卸车、转运费用及维修)。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。
(注:
)
三、付款方式
1、起重设备安装进场施工日,甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任
(一)甲方责任
1、负责基础施工及基础验收备案资料(材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供)。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备,安排。
起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关,甲方自理(如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因)。
五、违约责任
未经双方书面同意,任何一方不得中途变更解除本合同。
任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项
1、本合同经双方签字盖章即生效,至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(委托单位)盖章:
乙方(受委托单位)盖章:
签约代表:
签约代表:
联系电话:
联系电话:
签约地点:
签约时间:
冷库设备安装合同范本【一】
发包方(甲方):
________________
代表人:
________________
承包方(乙方):
________________
负责人:
________________
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将____________地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:
一、工程内容:
地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:
三、工程量:
土石方约______万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:
采用包工的.方式,单价以______元/m3基数。
本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:
乙方进场后,甲方先付______元给乙方进场费,以后按______立方米结算一次,以此类推。
余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工______天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表______个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任
1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:
从开工日起有效______天内完成上述项目的施工任务。
设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式______份,甲、乙双方各执______份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
甲方:
(签字)_________________乙方:
(签字)_________________
联系电话:
_________________联系电话:
_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
冷库设备安装合同范本【二】
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程,为了
明确双方责任和义务,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,达成如下条款,以兹共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
冷冻冷藏库
2、工程地点:
3、工程内容:
冷冻库间,冷藏库间
4、承包范围:
冷库设备采购,安装,调试
5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。
二、工期
本合同工程总工期为个工作日,工期起算日期:
为本合同签字之日起计算。
除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外,在任何情况下,乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。
三、工程造价及付款方式
1、工程造价:
,包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包年保修等,在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干,不因物价上涨或下跌而变动。
2、付款方式:
①、总价款分二期支付:
第一笔款:
总价款的%即万仟佰拾元人民币(¥);支付条件:
工程合同签署后日内支付。
第一笔款支付后本合同生效。
第二笔款:
总价款的%即万仟佰拾元人民币(¥);支付条件:
工程完工经甲方书面验收合格后日内支付。
第三笔款:
总价款
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 设备 安装 合同范本