工程管理笔试题库.docx
- 文档编号:29566525
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:53
- 大小:90.63KB
工程管理笔试题库.docx
《工程管理笔试题库.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程管理笔试题库.docx(53页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工程管理笔试题库
技能等级评定试题库第一部分:
基础知识和建筑相关知识一、填空题:
1、地下防水工程所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
不合格的材料不得在工程中使用。
2、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
3、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理、建设单位认可后进行处理。
对经处理的部位,应重新检查验收.4、分项工程划分成检验批时多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批,单层建筑工程的分项工程可按变形缝等划分检验批。
5、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。
6、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算.7、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
8、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
9、钢筋的接头宜设置在受力较小处。
同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头。
接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
10、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。
11、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
12、监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
13、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
14、根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
15、根据《建设工程安全生产管理条例》,安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。
。
16、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。
17、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
18、县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定,对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。
19、地基验槽时,参加单位有施工单位、建设或监理单位、设计单位、勘察单位,验槽时重点观察柱基、墙角、承重墙或其他受力较大部位。
20、对于跨度不小于4m的现浇砼梁、板,其模板按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000-3/1000。
跨度8.0米砼梁拆模时,砼强度应达到设计砼强度的75%。
21、钢筋代换分为等面积等强度代换和等面积代换;钢筋代换相应费用按有关合同应征得业主同意一般应征得业主同意并办理相应手续,还应征得设计单位同意。
22、砼自高处倾落得自由高度不宜超过2m,当浇筑高度超过3m时,应采用串筒、溜槽、溜管或震动溜管,使砼下落。
对已经浇筑完毕的砼,应在砼终凝前,通常为砼浇筑完毕后8-12小时内,开始进行自然养护。
在已浇-1-
筑的砼强度未达到1.2N/mm²前,不得在其上踩踏或安装模板及支架等。
23、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失将工程质量事故分为四个等级,为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。
24、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。
实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。
25、砖砌体的质量要求可概括为十六个字:
横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠。
26、根据《建设工程安全生产管理条例》,监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则,应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程、方法和措施。
27、混凝土施工常见的质量通病有蜂窝、麻面、孔洞、漏浆、露筋、夹层等。
28、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。
本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
29、墙体保温工程分为外保温工程和内保温工程。
30、临时用电应符合一机一闸一保护、三级配电两级保护要求31、房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场(厂)内专用机动车辆的安装、使用的监督管理,由建设行政主管部门依照有关法律、法规的规定执行。
32、总监理工程师代表经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力。
33、工程延期由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间;工期延误是由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。
34、一名总监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。
当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多不得超过三项。
35、监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制,并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
在实施建设工程监理过程中,实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时,应由总监理工程师组织专业监理工程师修改,并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。
36、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计,符合要求时,应由总监理工程师签认后报建设单位。
37、根据《建设工程监理规范》,总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料;同时具备要求条件时,应由总监理工程师签署审查意见,并应报建设单位批准后,总监理工程师签发工程开工令。
38、根据《建设工程监理规范》,专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性,必要时,应要求施工单位组织专题论证,审查合格后报总监理工程师签认。
39、项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准,履行建设工程安全生产管理的监理职责;并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。
40、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随3机取样后制作,连续浇筑混凝土每500m应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
41、排水主立管及水平管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
42、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。
埋地管道防腐层标材质和结构应符合设计要求。
43、采暖、给水及热水供应系统管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
-2-
44、制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验。
制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可视为一批。
选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验。
每批三组试件。
45、钢结构防火漆料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准。
检查数量:
每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
46、砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。
二、单选题:
1、地下防水工程验收后,应填写B记录。
A、工程验收;B、子分部工程质量验收;C、隐蔽工程验收D、分项验收2、A不得直接使用于砌筑砂浆中。
A、消石灰粉;B、石灰膏;C、人工砂;D、山砂3、建筑地面工程施工采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,基层环境温度的控制应不应低于B。
A、10℃B、5℃C、0℃D、20℃4、水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其延米间距不得大于B。
A、5MB、10MC、15MD、20M5、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应D确认。
A、监理单位B、施工单位C、建设单位D、共同6、见证取样检测是检测试样在C见证下,由施工单位有关人员现场取样,并委托检测机构所进行的检测。
A、监理单位具有见证人员证书的人员B、建设单位授权的具有见证人员证书的人员C、监理单位或建设单位具备见证资格的人员D、设计单位项目负责人7、检验批的质量应按主控项目和B验收。
A、保证项目B、一般项目C、基本项目D、允许偏差项目8、门窗工程属于D分部工程。
A、建筑装饰B、建筑装修C、门窗D、建筑装饰装修9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按B执行。
A.监理工程师的技术要求B.施工技术方案C.建设单位技术负责人的意见D.勘察和设计文件10、现浇混凝土结构模板安装,底模上表面标高允许偏差为B。
A.±10mmB.±5mmC.±3mmD.±2mm11.对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于A。
A.1.25B.1.05C.1.15D.1.5512、对于跨度不小于(B)的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
A3mB4mC5mD6m13.检查有防水要求建筑地面的基层各构造层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于CA.2hB.12hC.24hD.48h14、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于C。
A、60%B70%C、80%D、90%15、相关各专业工种之间,应进行B验收。
A、相互B、交接C、各自D、独立-3-
16.经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求,经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求,应视为A。
A、符合规范规定质量合格的工程B、不符合规范规定质量不合格,但可使用工程C、质量不符合要求,但可协商验收的工程17.屋面防水等级为Ⅰ级,设防道数应为BA.一道B.两道C.三道或三道以上D.四道41、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水实验,满水()min水面下降后,再灌满观察()min液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
(A)A.15min5minB.5min5minC.20min15minD.15min30min18、给水管道在竣工后,必须对管道进行(),饮用水管道还要在()后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
(C)A.通水试验B.水压试验C.冲洗试验D.灌水试验19、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程,单位(子单位)工程(D)验收A.可降级B.宜C.不宜D.严禁20、水泥强度应以标养(C)d试件试验结果为准A.7B.3C.28D.5621、一般抹灰的普通抹灰立面垂直度的允许偏差为(B)A.3B.4C.5D.621、地漏水封高度不得小于(C)mm。
A、30B、40C、50D、6022、(D)是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。
A施工许可管理办法B建筑法C建设工程质量管理条例D工程建设强制性标准23、各种泛水高度均不得低于(B)mm,管道不低于300mm。
A、200B、250C、300D、35024、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检验评定,并向(A)提交工程验收报告。
A、建设单位B、监理单位C、质量监督单位D、档案管理单位25、紧固螺栓分初拧、终拧两次进行,初拧应采用手动扭矩手或专用定扭电动扳手,初拧值应为预拉力标准值的(C)左右。
A、30%B、40%C、50%D、60%26、高强度螺栓应自由穿入螺栓孔,高强度螺栓不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计方同意,扩孔后的孔径不应超过(B)d为螺栓直径。
A、1dB、1.2dC、1.3dD、1.5d27、主体结构的整体垂直度,其允许偏差为H/1000,且不应大于(C)。
A、15㎜B、20㎜C、25㎜D、30㎜28、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是(B)。
A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任29.表见代理的法律后果应该由(B)承担。
A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人30、行政机关作出(C)决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分-4-
31、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,其行为构成(B)。
A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪32、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是(C)。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同33、下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是(D)。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C.承包人在资格预审时没有通过审查D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况,给发包人造成损失34、甲乙双方签订买卖合同的情形是:
2010年11月10日,甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日,乙在合同书上签字,并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日,甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。
则该合同成立时间是(B)。
A.2010年11月10日B.2010年11月20日C.2010年11月30日D.2010年12月10日35、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。
合同履行中,发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。
承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包人提出管辖异议,关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会受理36.同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,(C)优先受偿。
A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人37.根据《建设工程质量管理条例》,对涉及(B)的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部内修D.改变建筑工程局部使用功能38.施工人员对涉及结构安全的试块,应当在(A)下现场取样并递交检测。
A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位39、根据国务院(特种设备安全保障条例)从事施工起重机械定期检验的检验机构,应由(D)批准。
A县级以上人民政府B省级政府特种设备安全监督部门C国务院D国务院特种设备安全监督部门40、根据建设工程安全生产管理条例,关于意外伤害保险的说法,正确的是(C)。
A意外伤害保险属于非强制险B保险由建设单位办理C实行施工总承包的,由施工总承包企业支付保险费D保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止41、关于建设单位安全责任的说法,错误的是(C)A.应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案42、关于建设单位安全责任的说法,正确的是(D)A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求-5-
B、建设单位有权压缩合同约定的工期C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料43、《建设工程安全生产管理条例》规定,不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是(A)。
A.编制安全技术措施及专项施工方案B.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.承担建设工程安全生产监理责任44.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于意外伤害保险的说法,正确的是(C)A、意外伤害保险属于非强制险B、保险由建设单位办理C、实行施工总承包的,由施工总承包企业支付保险费D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止45、某大型工程施工前,施工单位拟安排安全施工技术交底工作。
根据《建设工程安全生产管理条列》规定,下列说法正确的是(A)。
A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向资料员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底46.某施工单位于2004年7月5日依法取得安全生产许可证,该证有效期至(C)。
A.2005年7月5日B.2006年1月5日C.2007年7月5日D.2008年1月5日47.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中,错误的是(D)。
A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前,只能委托原设计单位提交设计方案48.根据相关司法解释的规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用后的(A)工程质量不符合约定为由主张权利的,法院应予以支持。
A.主体结构B.电气C.装饰D.暖通49.根据《建设工程质量管理条例》,对于涉及(B)的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A、增加工程内部装饰B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程造价总额D、改变建筑工程局部使用功能50、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是(D)A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收D.工程竣工验收51、根据《建设工程质量管理条例》规定,下列关于监理单位表述错误的是(C)。
A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务C.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设承担责任52、因设计原因导致的质量缺陷的,在工程保修期内的正确说法是(B)A、施工企业不仅要负责保修,还要承担保修费用B、施工企业仅负责保修,由此发生的费用可向建设单位索赔C、施工企业仅负责保修,由此发生的费用可向设计单位索赔D、施工企业不负责保修,应由建设单位自行组织维修-6-
53、建设单位应当自建设竣工验收合格之日起(B)日内,将竣工验收报告和规划、公安、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其它有关部门备案。
A.10B.15C.30D.6054、高温车间的混凝土结构施工中,水泥应选用(B)。
A.粉煤灰硅酸盐水泥B.矿渣硅酸盐水泥C.火山灰质硅酸盐水泥D.普通硅酸盐水泥55、卷材防水层屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处均应做成(D)。
A.直角B.锐角C.钝角D.圆弧56、建筑工程施工项目质量控制内容包括:
1.工序质量、2、检验批质量、3分项工程质量4分部工程质○○○○量5单位工程质量,下列控制顺序中,正确的是(A)○A.1→2→3→4→5○○○○○B.2→1→3→5→4○○○○○C.2→1→4→3→5○○○○○D.5→4→3→2→1○○○○○57、钢结构连接施工,高强螺栓终拧完毕,其外露丝扣一般应为(C)扣。
A.1~2B.1~3C.2~3D.2~458、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),单位工程竣工验收应由(A)组织。
A.建设单位(项目)负责人B.监理单位(项目)负责人C.施工单位(项目)负责人D.质量监督机构59、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),建筑工程质量验收的最小单位是(D)。
A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批60、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326),分部分项工程实施前,应由(B)向有关人员进行安全技术交底.A.项目经理B.项目技术负责人C.企业安全负责人D.企业技术负责人61、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),预应力混凝土结构中,严禁使用(D)。
A.减水剂B.膨胀剂C.速凝剂D.含氯化物的外加剂62、某大楼主体结构分部工程质量验收合格.则下列说法错误的是(D)。
A.该分部工程所含分项工程质量必定合格B.该分部工程质量控制资料必定完整C.该分部工程观感质量验收必定符合要求D.该单位工程质量验收必定合格63、立面铺贴防水卷材时应采用(D)。
A.空铺法B.点粘法C.条粘法D.满粘法64、厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做(A)坎台。
A.混凝土B.普通透水砖C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块65、脚手架定期检查的主要项目不包括(D)。
A.杆件的设置和连接是否符合要求B.立杆的沉降和垂直度C.地基是否有积水、底座是否松动D.安装的红色警示灯-7-
66、下列选项中,属于分部工程的是(C)。
A.砖砌体工程B.土方开挖工程C.建筑屋面工程D.防雷及接地工程67、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001),单位工程竣工验收应由(B)组织。
A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位68、混凝土悬臂构件底模拆除时,混凝上强度至少不得低于设计强度的(D)。
A.50%B.75%C.90%D.100%69、某工程地基验槽采用观察法,验槽时应重点观察的是(A)。
A.柱基、墙角、承重墙下B.槽壁、槽底的土质情况C.基槽开挖深度D.槽底土质结构是否被人为破坏70、室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝,纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝最大间距不得大于(D)m。
A.3B.6C.9D.1271、地面水泥砂浆整体面层施工后,养护时间最少不应小于(B)d。
A.3B.7C.14D.2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 管理 笔试 题库
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)