土钉墙施工合同.docx
- 文档编号:29559974
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:33.36KB
土钉墙施工合同.docx
《土钉墙施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土钉墙施工合同.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
土钉墙施工合同
土钉墙施工合同
篇一:
基坑支护(土钉墙)施工合同
工程名称:
工程地点:
发包人:
承包人:
签订日期:
合同编号:
建设工程施工合同(附属工程)范本基坑支护(土钉墙)施工合同
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
甲方将位于基坑支护(土钉墙)工程交由乙方承包施工。
为了明确双方的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订合同如下:
一、工程地点:
二、工程名称:
基坑支护(土钉墙)工程。
三、承包方式:
包工包料。
四、工程内容:
脚手架搭设、土钉施工、钢筋砼护面施工等图纸设计中的全部内容。
五、承包范围:
基坑支护(土钉墙)。
六、工程总造价:
本工程的预算总造价暂定为万元;
七、施工工期:
1、本工程总工期为日历天;
2、工期计算为自甲方签发开工令之日起开始计算至竣工验收合格为止。
3、出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述,是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定;乙方提交签证后七个工作日内甲方不予书面回复则视
为默认,乙方收到甲方回复后七个工作日内未提出异议则视为默认。
1)施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者;
2)因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%;
3)不可抗力;
4)因下雨导致的停工;
5)因与其他施工队交叉作业造成的停工。
6)因工作面或道路不畅通导致无法施工的。
出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。
八、设计变更:
1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系,若现场实际与设计不符或图纸相互矛盾时,乙方不通知甲方、设计单位到现场处理调整,盲目施工所造成的损失乙方自负。
2、所有设计变更均由甲方以书面形式通知乙方,任何以口头通知形式的设计变更,乙方均不得执行。
3、因设计变更而甲方事先未发出预告函(通知)造成乙方返工或损失的,甲、乙双方在此项变更实施前5天内办理签证,否则乙方有权拒绝执行,由此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。
4、设计与现场地形情况不符时,乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出,否则造成的损失由乙方自负。
5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证,如因此造成整体停工经甲方现场确认
后给予工期顺延签证。
九、材料供应及单价计算
1、本工程使用的水泥均采用#立窑小厂袋装水泥(可在以下品牌中进行选择:
横县横洲、扶绥宝罗、伶俐桂昆仑);钢筋采用国营大厂高线钢筋(可在以下品牌中选择:
萍乡钢铁厂、武钢、昆钢、柳钢、水钢)。
2、本工程所用材料如在《没有载有,乙方需在施工前10天内向甲方提交含单价、两种以上品牌的采购计划,甲乙双方在施工前5天内进行市场询价(含采保费)并确定,乙方方可对该部分工程施工,否则乙方有权对该部分工程停止施工,引起的工期延误,由责任方承担。
3、乙方所使用的工程材料应按规范要求进行取样送检合格后方可使用;如发现以下情况的乙方应无条件拆除、重做,由此产生的责任及费用由乙方承担并给予每次壹万元的罚款(乙方应向甲方出示所用产品的合格证及所使用产品的出产证明书作为结算资料)。
1)乙方所使用材料品牌、质量、规格尺寸不符合设计要求;
2)未经甲方同意乙方擅自以其他产品、伪劣产品代替甲方已认可乙方使用的材料品牌;
3)使用经取样送检不合格的产品;
4、甲方指定品牌范围内的产品如发现以下情况影响工程进度时可向甲方申请更换产品品牌,经甲方同意后方可采用,否则甲方不予认可,造成的一切责任由乙方负责:
4)甲方指定品牌范围内的产品不能满足设计要求的;
2)甲方指定品牌范围内的产品供应量不能满足工程进度需要的;
5、所有建筑材料(除特殊规定)的试验费用已含在费率里,不得重新计取。
十、工程进度款的支付:
1、本合同签订生效后,双方同意按本合同第六条的工程预算造价及以下方式分别拨付工程进度款:
①、土钉施工完毕且经甲方确认后自乙方书面请款五个工作日内甲方支付工程预算总造价的40%给乙方。
②、本工程钢筋砼护面施工完毕并经甲方确认后自乙方书面请款五个工作日内甲方支付工程预算造价的40%给乙方。
③、工程施工完毕并竣工验收合格后,乙方提供完善的竣工资料,甲方收到竣工资料后进行结算。
2、施工中增加的单项签证工程造价在壹万元以下的不作为进度款拨付的依据;单项签证工程造价在壹万元以上的在下次工程进度款拨付时一并拨付。
3、如工程实际造价比预算造价超出或低于壹万元以上的经双方核对无误后在下次进度款拨付时一并拨付或扣减;如工程实际造价比预算造价未超出壹万元的不作为进度款拨付的依据。
4、乙方在用款前须向甲方提出用款申请,经甲方核实工程量后支付相应的工程款,乙方收到甲方的工程款后7日内开出正式税务发票给甲方。
如乙方不开出发票,甲方有权在下次拨款中扣出税金。
付清结算款前,乙方须先按工程结算总额向甲方补足发票(含保修金)。
篇二:
土钉墙施工合同
土钉墙施工合同
甲方:
乙方:
受甲方委托,乙方对其
地下室土钉墙项目进行施工,为使工程施工顺利进行,按时、按质完成施工项目,双方本着实事求是、友好合作的原则,就责、权及各项经济关系,双方同意达成如下合作条款,共同遵守。
一、工程名称贷:
二、工程地点:
三、施工工艺:
土钉墙挂喷砼
四、施工范围、工作内容:
工程量及工期
北面坡施工轴线长约60米,人防地下室东面施工轴线长约130米,南北面施工轴线长约120米,土钉墙高度为5-6米。
工作内容为施工土钉、注浆、挂喷砼。
预计挂喷砼面积约1400-1500米2,工期约35天。
五、施工技术要求:
分层开挖,按设计图纸和规范要求施工。
六、质量要求:
满足人防地下室开挖和边坡开挖稳定需要。
七、承包方式、工程量计算与工程款支付
1、承包方式为包干式,包干单价为280元/米2。
填及场地平整费。
3、工程量计算按现场监理工程师或甲方代表签证为准。
4、工程款支付:
乙方设备进场施工后,甲方支付工程款肆万元用于乙方购置施工材料,施工结束后再支付伍万元用于乙方设备出场及部分人员的劳务费,十五天内办理工程款结算手续并支付至结算工程款的80%(扣除已支付款),余额在人防地下室封闭后一个月内付清。
八、甲乙双方职责
甲方职责:
1、负责提供施工图纸、地质资料及有关施工技术要求。
2、负责施工范围内场地平整、边坡分层开挖、地下障碍物的清除。
3、配合乙方进行施工轴线的放置。
4、提供施工现场电源、水源及施工人员临时办公、住宿等设施。
5、负责施工现场的废浆处理。
6、负责协调和施工现场的周边(含场内其它施工队伍)的关系。
乙方职责:
1、按甲方要求及时组织施工设备及有关人员进场施工。
2、按设计要求和规范要求施工,遇特殊情况处理时,应及时和甲方、设计、监理等部门取得联系,确保工程质量和施工进度。
3、所提供的原材料应有质量保证单。
4、配合甲方协调施工现场的周边关系。
人身安全事故,责任由乙方自负。
6、负责向甲方提供完整、准确的工程资料。
九、其它事项
1、如因甲方的原因造成乙方停工、窝工等,甲方应酌情给予乙方一定的经济补偿,同时乙工期可顺延。
2、遇不可抗力因素影响工程进度时,乙方工期可顺延。
。
3、未尽事宜,双方本着实事求是的原则协商解决。
本合同一式肆份,双方各执贰份,具同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表:
乙方代表:
篇三:
土钉墙围护工程施工合同
土钉墙工程施工合同
发包人:
河北硕德房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包人:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规及双方初洽意见,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,双方就土钉墙工程施工事项协商一致,达成如下条款订立本合同,双方共同遵守执行。
一、工程名称:
富力城1#2#3#楼及地下车库
二、工程承包范围:
土钉墙及喷锚围护工程,工程为包工包料的承包工程。
三、质量要求:
1、所有材料、设备均需符合国家及保定市产品的有关质量标准,并能提供合格证、有关检测报告等质量证明文件;
2、技术标准和规范:
符合边坡支护工程验收规范及设计图纸要求,具体做法详件附件图纸。
3、工程质量要求:
满足国家及地方标准要求、达到“合格”验收标准。
4、在土钉墙工程施工完毕后,乙方应做好保修工作。
四、工期要求
开工时间:
XX年6月日竣工时间XX年6月日总工期:
日历天
五、甲乙双方责任
1.甲方责任
(1)提供必要的现场施工面、夜间施工照明。
提供必要的办公用
房、机具库房和材料堆放场地。
(2)在施工过程中,及时办理有关施工工艺、标准、效果等的确认,提供必要的测量数据。
(3)负责与建设方及监理的业务联系工作。
(4)负责分包单位与土建、暖通、等专业的协调工作。
(5)负责监督乙方在施工过程中消防、安全、环保、施工质量及文明施工等措施的执行情况。
(6)如乙方到场的材料不符合甲方的质量、技术要求,甲方有权利退回并要求乙方继续提供符合要求的材料。
(7)如乙方的施工不符合甲方的质量、技术要求,甲方有权利要求乙方返工,乙方不得以此为由要求增加任何费用,且乙方不得以此作为顺延工期的理由。
(8)因乙方原因造成工程质量不合格及总体工期顺延,甲方有权利要求乙方进行赔偿。
2.乙方责任
(1)进场之前,向甲方提供详细的材料计划,包括品种、产地、规格、材质报告等,并由甲方、监理、施工方验收后方可使用。
(2)负责施工过程中的检验、试验工作并承担与此相关的全部费用。
(3)负责本专业工程的施工资料的制作、收集、整理。
(4)施工之前,应向甲方提供施工组织设计、施工图纸、施工方案,具体内容包括施工进度、劳动力组织、消防、安全生产、环保、质量控制等。
(5)施工人员必须进行入场安全教育,严格遵守甲方的各项规章制度,若由乙方原因发生质量事故、安全事故、责任及相关的费用由乙方承担。
特殊工种须持证上岗,应配备专(兼)职安质员。
(6)负责单项工程隐检工作,报甲方并参与整体验收工作。
(7)乙方为满足本工程需要的脚手架搭设及拆除工作全部由乙方自行负责。
(8)配备专门的测量、资料等管理人员。
六、结算方式及工程款支付
余下5%做为工程保修款,保修期满后一次付清。
七、竣工验收
(1)工程完毕后由乙方提出竣工验收报告与完整的竣工资料各4套,甲方在7日内组织验收,乙方按甲方要求修改,并承担自身原因造成修改的费用。
整修完毕由甲方组织有关方面验收(乙方必须参加)。
合格后,甲乙双方办理竣工验收手续并按合同约定进行工程结算。
(2)工程验收合格后乙方向甲方递交完整结算资料,甲乙双方按照合同约定分项工程单价,按图纸进行工程结算。
(工程量以图纸工程量为准,现场中如有改动,以甲方出示的变更为准)甲方收到乙方递交的结算资料30日内进行核实,给予确认或者提出修改意见。
八、违约:
工期因乙方原因每推迟一天甲方扣除分包总价的1%作为违约金。
九、双方约定:
在履行合同过程中产生争议或有未尽事宜时,双方友好协商解决或请主管部门调解。
调解不成时双方均可向当地法院起诉。
本合同一式贰份,双方各执壹份,双方约定盖章、签字后生效,款项结清后终止。
发包人(盖章)承包人(盖章)
年月日年月日单价:
元/㎡工程量:
㎡总价:
《含税》
篇四:
土钉墙施工合同[1]
协议书
甲方:
陕西建工集团第五建筑工程有限公司
乙方:
根据《合同法》的有关规定,经双方协商,就建大110千伏变电站增容改造工程基坑支护工程达成如下协议:
一、施工地点:
建大华清学院内
二、施工日期:
三、承包方式:
包工包料。
四、施工内容:
基坑南侧,土钉墙施工,基坑深3米,基坑边长35米。
五、承包单价:
承包总价壹万伍千元(15000元)整。
六、付款方式:
人工设备进场施工后,甲方需给乙方生活费伍仟元整,其余款项到基坑完工后一次性全部付清。
七、甲方责任:
1、甲方负责现场技术监督、竣工验收并负责全施工过程中的质量监督,负责按合同规定进行结算付款。
2、甲方负责提供所需的水、电源并对道路畅通负责,做到“三通一平”。
3、在施工过程中,因现场实际情况而出现的方案更改,甲方应及时通知乙方签证可后方可施工。
4、甲方需向乙方提供边坡深度3米以内,周边5米以内的地埋电缆、水、暖、天然气管道的地质材料,否则在施工过程中所造成的事故由甲方负责并向有关单位赔偿。
八、乙方责任:
1、乙方施工人员必须规范施工,服从甲方管理,密切配合以便工程顺利完工。
2、乙方为甲方提供施工机械及人员配置,保证施工设备按时进场。
3、乙方应遵守施工单位的有关规章制度,管理施工设施,服从甲方管理及调配,因乙方管理不善而造成的损失由乙方负责。
在施工过程中,如果出现意外情况,乙方应及时通知甲方,待双方协商后再进行施工,否则造成的损失由乙方负责。
4、乙方须保质保量地按期完工,如因人力不可抗拒因素而造成的误工,工期可顺延。
如因受现场环境限制,不能按图施工出现的一切情况,乙方不负任何责任。
九、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
此合同一式四份,甲己双方各执二份,双方签字生效,并具有同等法律效力。
十、款付清后自然失效。
甲方(单位盖章):
乙方(单位盖章):
项目经理:
项目经理:
签订地点:
签订时间:
年月日
篇五:
基坑边坡土钉墙支护工程施工合同
基坑边坡土钉墙支护及降水工程施工合同发包单位:
承包单位:
合同号
基坑边坡土钉墙支护工程施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商,由乙方承担工程中深基坑土钉墙支护项目的设计与施工及基坑降水工程,为明确双方的权利与义务特达成以下协议:
一、工程地点:
二、承包方式:
三、预计工程量为㎡,完工后按实际施工面积结算(基坑外翻沿部分按元/㎡计算)
四、工程内容:
五、付款方式:
六、工期:
年月日至年月日(因人力不可抗拒的因素和甲方设计变更及土方开挖等因素造成的工期延误应相应顺延)
七、工程量结算及价款结算:
1)工程量按设计施工图纸、实际开挖坡度及实际支护面积计算。
2)工程价款结算:
八、甲方责任:
1、甲方提供土方开挖图纸、技术要求、质量标准、地质详堪资料、设计要求等。
并负责质量和检查,监督乙方的工程质量,不符合验收标准的有权令其停工、返工,一切损失由乙方承担。
2、甲方提供工程施工所需的水源、电源,并对施工道路畅通负责,但水、电费用由乙方承担,乙方按月向有关部门缴纳费用。
3、甲方应指派工地工程技术人员现场管理,协调周边关系,指派为现场负责人。
4、甲方有权代付民工费用,代付费用从乙方应付款中扣除。
5、乙方如不服从甲方现场管理,甲方有权要求乙方退场或换人等,所造成的一切损失由乙方全部承担。
6、甲方应协调土方施工单位,按国家规范和施工组织设计要求进行分层开挖,严禁在-米以下土方开挖时一次挖土深度超过3米。
九、乙方责任:
1、乙方承担基坑支护及降水的设计费用,并委托有资质的岩土设计单位进行支护设计。
按建设部要求做到谁支护谁设计谁负责的原则,并对基坑支护和降水后使用的安全负责。
2、乙方必须自行施工,不得转包或违法分包。
因乙方转包或违法分包引起的一切后果均由乙方负责。
3、乙方必须在保证工程质量的条件下按工期要求按时完工,在施工过程中由于乙方原因出现质量、安全等问题由乙方全部负责。
若工期延误,按元/天进行处罚。
4、乙方应服从甲方的统一安排,按甲方统一的施工顺序组织施工,按指定地点搭设临建,并保持临建及施工现场的环境卫生。
5、乙方必须做好施工期间的安全防护及基坑监护检测等工作,施工期间在施工区域内由于乙方安全防护及基坑监护不到位所引发的任何人身伤害、机械事故等,由乙方负全部责任。
6、乙方应接受甲方现场人员和有关监理的监督检查,乙方指派为现场负责人。
在施工期间乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境卫生管理的规定,因乙方责任造成的罚款,由乙方负责承担费用。
7、基坑支护使用的安全责任:
乙方应对基坑支护后的使用安全负全部责任。
并应全程负责监护、监督、观测等,随时报告出现的不安全因素,并及时进行处理。
基坑支护后应确保甲方基础施工阶段的安全。
安全期限为回填土方完。
若基坑支护在使用阶段出现塌方等事故,造成人员、设备、材料等的损失,应由乙方承担全部责任。
十、工程用材料要求:
所有材料必须符合国家验收标准及施工图设计要求,并附有合格证。
水泥用众喜牌,钢材用“八大钢厂”或龙钢。
材料进场必须由甲方或监理人员现场见证取样,合格后方可使用,对不合格材料乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购,因此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
十一、在合同履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成,向当地人民法院起诉解决。
十二、该施工合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份。
十三、该合同自甲乙双方签字之日起生效,结清全部工程款后终止。
甲方单位:
甲方代表:
日期:
银行帐号:
开户行:
电话:
乙方单位:
乙方代表:
日期:
银行帐号:
开户行:
电话:
篇六:
土钉墙协议书
协议书
发包人(全称)中国航空港建设总公司直属工程分公司第一项目部
承包人(全称)北京筑基公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就61139部队公寓宿舍楼基坑护坡工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
61139部队公寓宿舍楼工程
工程地点:
海淀区厢红旗董四墓1号工程内容:
基坑土钉墙护坡。
第二条工程承包范围及承包方式
施工范围:
完成全部基坑护坡工程施工。
承包方式:
包工包料。
第三条双方义务
1、发包人义务:
(1)为乙方提供地质勘探报告。
(2)组织乙方进行交底。
(3)负责现场材料、设备堆放的协调。
(4)负责现场用电、用水、脚手架的协调。
(脚手架如由发包人提供,费用从
承包人中扣除)
(5)审核乙方的施工方案,工程进度计划,及时支付工程款。
(6)及时组织分项验收,按规定期限办理竣工结算。
(7)甲方直接对乙方及施工现场及施工质量进行全面监管,协调及控制。
2、承包人义务:
(1)向发包人提供施工方案、工程进度计划及相应进度统计报表;
(2)按照国家规范要求进行施工,对用于本工程的所有材料按规范要求进行
检测,资料齐全方可使用。
护坡工程未结束使用之前,承包人负责对已
完工程的保护工作,使用期间发生损坏,承包人自费予以修复。
(3)保证施工清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到验收
标准的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(4)工程结束使用后7日,承包人向发包人免费提供竣工资料4套,经验收
合格后,方可决算。
第四条合同工期
开工日期:
XX年
竣工日期:
XX年10月12日
合同工期总日历天数:
8天
1、承包人应当按照协议约定的开工日期开工。
承包人不能按时开工,应当不迟
于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。
发包人应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。
发包人在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。
发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
2、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,发包人应以书面形式通
知承包人,推迟开工日期。
承包人不须向发包人赔偿因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
3、若承包人自身原因未能按期完成工程,每天的违约赔偿金额为承包合同价格
的%。
第五条质量标准
工程质量标准:
合格工程
1、质量与检验
(1)工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行
业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质
量标准,承包人承担违约责任。
(2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费
用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任,由双方根据其责
任分别承担。
第六条安全施工
1、安全施工与检查
(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施
工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安
全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力,造成事故的责
任和因此发生的费用,由承包人承担。
(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负
责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原
因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
2、事故处理
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门,
同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
(2)发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条合同价款
本合同价款采用:
固定单价合同,土钉墙护坡110元/㎡,其余元/㎡施工面积按实计量,甲乙双方签字认可。
第八条工程款支付
1、本工程不支付预付款。
2。
3、基坑回填完成后后10
4、在工程竣工验收后,结清5%余款。
第九条工程款结算
工程款结算,以发包方签认的护坡面积和合同单价为准。
第十条质量保修
1、承包人应按行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付使用的工
程在质量保修期内承担保修责任,本工程保修期为回填土完成后止。
2、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起二天内派人
保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土钉墙 施工 合同