造价计价考试精华考点总结.docx
- 文档编号:29436889
- 上传时间:2023-07-23
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:25.50KB
造价计价考试精华考点总结.docx
《造价计价考试精华考点总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《造价计价考试精华考点总结.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
造价计价考试精华考点总结
〈建设工程计价〉
第一章建设工程造价构成
1.建设项目总投资是为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件,在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。
2.生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分;非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。
其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资,固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。
3.工程造价基本构成包括用于购买工程项目所含各种设备的费用,用于建筑施工和安装施工所需支出的费用,用于委托工程勘察设计应支付的费用,用于购置土地所需的费用,也包括用于建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费的费用等。
4.项目直接建设成本包括以下内容;
(1)土地征购费.
(2)场外设施费用如道路、码头、桥梁、机场、输电线路等设施费用.
(3)场地费用。
指用于场地准备、厂区道路、铁路、围栏、场内设施等的建设费用。
(4)工艺设备费指主要设备、辅助设备及零配件的购置费用,包括海运包装费用、交货港商岸价,但不包括税金.
(5)设备安装费指设备供应商的监理费用,本国劳务及工资费用,辅助材料、施工设备,消耗品和工具等费用,以及安装承包商的管理费和利润等.
(6)管道系统费用。
指与系统的材料及劳务相关的全部费用。
(7)电气设备费其内窑与第4项类似.
(8)电气安装费指设备供应商的监理费用,本国劳务与工资费用,辅助材料、电缆管道和工具费用,以及营造承包商的管理费和利润.
(9)仪器仪表费。
指所有自动仪表、控制板、配线和辅助材料的费用以及供应商的监理费用、外国或本国劳务及工资费用、承包商的管理费和利润.
(10)机械的绝缘和油漆费指与机械及管道的绝缘和泊漆相关的全部费用.
(11)工艺建筑费指原材料、劳务费以及与基础、建筑结构、屋顶、内外装修、公共设施有关的全部费用。
(12)服务性建筑费用。
其内容与第11项相似。
(13)工厂普通公共设施费.包括材料和劳务费以及与供水、燃料供应、通风、蒸汽发生及分配、下水道、污物处理等公共设施有关的费用.
(14)车辆费。
指工艺操作必需的机动设备零件费用,包括海运包装费用以及交货港的离岸价,但不包括税金回
(15)其他当地费用.指那些不能归类于以上任何一个项目,不能计入项目间接成本,但在建设期间又是必不可少的当地费用.如临时设备、临时公共设施及场地的维持费,营地设施及其管理,建筑保险和债券,杂项开支等费用.
5.应急费包括以下内容;
(1)未明确项目的准备金。
此项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目,包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目,并且这些项目是必须完成的,或它们的费用是必定要发生的在每一个组成部分中均单独以一定的百分比确定,并作为估算的一个项目单独列出。
此项准备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目,不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况,也不是用来补偿估算的任何误差,而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用。
因此,它是估算不可缺少的一个组成部分.
(2)不可预见准备金。
此项准备金〈在未明确项目准备金之外〉用于在估算
达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况此种情况可能发生,也可能不发生.因此,不可预见准备金只是一种、储备,可能不动用.
6.级企业管理费包括:
①管理人员工资,②办公费;③差旅交通费;④固定资产使用费;⑤工具用具使用费3⑥劳动保险和职工福利费,是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费,集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等;⑦劳动保护费;⑤弹验试验费;⑨工会经费;⑩职工教育经费,@财产保险费;⑩财务费,⑩税金,是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等;⑩其他。
第二章建设工程计价方法及计价依据
1.单位工程基本构造单元的确.;即工程项目的划分编制工程概预算时,是按工程定额进行工程的划分;编制工程量清单时,是按工程量清单计量规范规定的清单项目进行划分.
2.工程量的计算就是按照工程项目的划分和工程量计算规则,就施工图设计文件和施工组织设计对分项工程实物量进行计算.工程量计算规则包括;①各类工程定额规定的计算规则;②各专业工程计量规范附录中的计算规则.
3.工程计价标准和依据主要包括计价活动的相关规章规程、工程量清单计价和计量规范、工程定额和相关信息.
4.工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计,工程量清单计价依据用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段.造价信息是计价活动所必须的依据.
5.工程量清单计价的基本原理可以描述为2按照工程量清单计价规范规定,在各相应专业工程计量规范规定的工程量清单项目设置和工程量计算规则基础
上,针对具体工程的施工图纸和施工组织设计计算出各个清单项目的工程量,根据规定的方法计算出综合单价,并汇总各清单合价得出工程总价.
6.综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用.风险费用是隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。
7.工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同管理以及竣工交付全过程,主要包括:
编制招标工程量清单、招标控制价、投标报价,确定合同价,进行工程计量与价款支付、合同,价款的调整、工程结算和工程计价纠纷处理等活动.
8.国有资金投资的工程建设项目包括:
①使用各级财政预算资金的项目.②使用纳入财政管理的各种政府位专项建设资金的项目.③使用固有企事业单位自有资金,并且,固有资产投资者实际拥有控制权的项目。
9.国家融资资金投资的工程建设项目包括:
①使用国家发行债券所筹资金的项目②使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目.③使用国家政策性贷款的项目④国家授权投资主体融资的项目.⑤国家特许的融资项目。
10.措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关,如安全文明施工,夜间施工,非夜间施工照明旷二次搬运,冬雨季施工,地上、地下设施,建筑物的临时保护设施,已完工程、及设备保护等.
11.措施项目清单的编制需考虑多种因素,除工程本身的因素外,还涉及水文、气象、环境、安全等因素措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项.若出现清单计价规范中未列的项目,可根据工程实际情况补充。
12.规费项目清单应按照下列内容列项:
社会保险费,包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费,住房公积金,工程排拷费,出现计价规范中未列的项目,应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项.
13.机械纯工作时间,就是指机械的必需消耗时间。
机械一小时纯工作正常生产率,就是在正常施工组织条件下,具有必需的知识和技能的技术工人操纵机械一小时的生产率.
14.施工机械的正常利用系数,是指机披在工作班内对工作时间的利用率.
15.预算定额,是在正常的施工条件下,完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、机械台班数量其相应费用标准。
16.简明适用一是指在编制预算定额时,对于那些主要的,常用的、价值量大的项目,分项工程划分宜细占次耍的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以租一些。
三是指预算定额要项目齐全三是还要求合理确定预算定额的计算单位.
17.人工幅度差主要包括各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工;质量检查和隐蔽工程验收工作的影响;班组操作地点转移用工;工序交接时对前一工序不可避免的修整用工,施工中不可避免的其他零星用工等.
18.概算定额,是在预算定额基础上,确定完成合格的单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机械台班的数量标准及其费用标准概算定额又称扩大结构定额回如砖基础概算定额项目就是以砖基础为主,综合了平整土地、挖地槽、铺设垫层、砌砖基础、铺设防潮层、回填土及运土等预算定额中分项工程项目,
19.概算定额与预算定额的相同之处在于,它们都是以建〈构〉筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的,内容也包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分,并列有基准价概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法斗鱼预算定额相近。
第三章建设项目决策和设计阶段工程造价的预测
1.项目决策是指投资者在调查分析、研究的基础上,选择和决定投资行动方案的过程,是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证,对不同建设方案进行技术经济比较并作出判断和决定的过程。
项目决策的正确与否,直接关系到项目建设的成败,关系到工程造价的高低及投资效果的好坏.总之,项目投资决策是投资行动的准则,正确的项目投资行动来源于正确的项目投资决策,正确的决策是正确估算和有效控制工程造价的前提.
2.项目决策正确,意味着对项目建设作出科学的决断,优选出最佳投资行动方案,达到资源的合理配置,在此基础上合理地估算工程造价,并且在实施最优投资方案过程中,有效控制工程造价项目决策失误,例如项目选择的失误、建设地点的选择错误,或者建设方案的不合理等,会带来不必要的资金投入,甚至造成不可弥补的损失。
因此,为达到工程造价的合理性,事先就要保证项目决策的正确性,避免决策失误.
3.决策阶段是项目建设全过程的起始阶段,决策阶段的工程计价对项目全过程的造价起着宏观控制的作用决策阶段各项技术经济决策,对该项目的工程造价有重大影响,特别是建设标准的确定、建设地点的选择、工艺的评选、设备的选用等,直接关系到工程造价的高低.据有关资料统计,在项目建设各阶段中,投资决策阶段影响工程造价的程度最高,达到70%~90%。
因此,决策阶段是决定工程造价的基础阶段。
4.系数估算法:
也称因子估算法,是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数,以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数,依次估算拟建项目静态投资的方法,在我国国内常用的方法有设备系数法和主体专业系数法,世行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。
5.单位工程概算按其工程性质可分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类建筑工程概算包括土建工程概算,给排水、采暖工程概算,通风、空调工程概算,电气照明工程概算,弱电工程概算,特殊构筑物工程概算等,设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算,电气设备及安装工程概算,热力设备及安装工程概算,工具、器具及生产家具购置费概算等。
6.设计总概算文件应包括:
编制说明、总概算表、各单项工程综合概算书、工程建设其他费用概算表、主要建筑安装材料汇总表。
7.采用三级预算编制形式的工程预算文件包括;封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容采用二级预算编制形式的工程预算文件包括;封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。
8.按照预算文件的不同,施工图预算的内容有所不同建设项目总预算是反映施工固设计阶段建设项目投资总额的造价文件,是施工图预算文件的主要组成部分。
自组成该建设项目的各个单项工程综合概算和相关费用组成。
具体包括:
建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。
9.施工图预算的编制原则:
(1)严格执行国家的建设方针和经济政策的原则.施工图预算要严格按照党和国家的方针、政策办事,坚决执在勤俭节约的方针,严格执行规定的设计和建设标准。
(2)完整、准确地反映设计内容的原则.编制施工图预算时,要认真了解设计意图,根据设计文件、图纸准确计算工程量,避免重复和漏算。
(3)坚持结合拟建工程的实际,反映工程所在地当时价格水平的原则回编制施工图预算时,要求实事求是地对工程所在地的建设条件、可能影响造价的各种因素进行认真的调查研究.在此基础上,正确使用定额、费率和价格等各项编制依据,按照现行工程造价的构成,根据有关部门发布的价格信息及价格调整指数,考虑建设期的价格变化因素,使施工图概算尽可能地反映设计内容、施工条件和实际价格.
第四章建设项目发承包阶段合同价款的约定
1.工程量清单〈招标控制价〉:
拟建工程实体性项目、非实体性项目和其他项目名称和相应数量的明细清单,编制招标控制价和投标报价的重要依据.按规定应编制招标控制价的,应在招标时一起公布.
2.技术标准和要求;符合国家强制性规定招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容.如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上“或相当于”的字样.
3.采用招标控制价指标的优点;①可有效控制投资,②提高了透明度,③投标人自主报价;④既设置了控制上限又尽量地减少了业主依赖评标基准价的影响.
4.采用招标控制价招标也可能出现如下问题:
①若“最高限价”太太高于市场平均价时可能诱导投标人串标围标;②若公布的最高限价远远低于市场平均价,就会影响招标效率。
5.编制招标控制价时应注意的问题:
(1)采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料价格,工程造价信息未发布材料单价的材料,其材料价格应通过市场调查确定.
(2)施主机械设备的选型应根据工程项目特点和施工条件,本着经济实用、先进高效的原则确定。
(3)应该正确、全面地使用行业和地方的计价定额与相关文件。
(4)不可竞争的措施项目和规费、税金等费用的计算应按国家有关规定计算.
(5)对于竞争性的措施费用的确定,招标人应首先编制常规的施工组织设计或施工方案,然后依据经专家论证确认后再进行合理确定措施项目与费用.
6.投标文件的澄清和说明;评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正,但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容.但评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题,或向其明确投标文件中的遗漏和错误同时,评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或不正.
7.报价有算术错误的修正:
投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力.投标人不接受修正价格的,其投标作废标处理.①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准.②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外.③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准.
8.中标候选人的确定:
对使用国有资金投资或者国家融资的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人招标人可以授权评标委员会直接确定中标人招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求,以此作为发出中标通知书和签订合同的条件.
9.评标报告应当如实记载以下内容;①基本情况和数据表,②评标委员会成员名单;③开标记录;④符合要求的投标一览表;⑤废标情况说明;⑥评标标准、评标方法或者评标因素一览表,⑦经评审的价格或者评分比较一览表;⑧经评审的投标人排序;⑨推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;⑩澄清、说明、补正事项纪要.
10.合同签订的时间及规定;招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招际文件和中标人的投标文件订立书面合同招标人与平标人签订合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金.
11.合同价款类型的选择;实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同.建设规模较小,技术难度较低,工期较短,且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。
12.工程总承包是指承包人受发包人委托,按照合同约定对工程建设项目德尔设计、采购、施工、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
13.发包人要求;功能要求;工程范围,工艺安排或要求,时间要求,技术要求;竣工试验;竣工验收;竣工后试验;文件要求;工程项目管理规定;其他.
14.发包人提供的资料;施工现场的地下管线;气象和水文资料多相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料;其他;定位放线的基准点、基准线和基准标高;发包人取得的有关审批、核准和备案材料.
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算
1.发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项,太致包括五大类:
①法规变化类,主要包括法律法规变化事件;②工程变更类,主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件,③物价变化类,主要包括物价波动、暂估价事件;④工程索赔类,主要包括不可抗力、提前竣工〈赶工补偿〉、误期赔偿、索赔等事件;⑤其他类,主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项,现场签证根据签证内容,有的可归于工程变更类,有的可归于索赔类,有的可能不涉及合同价款调整.经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加〈减〉合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。
2.工程索赔是指在工程合同履行过程中,当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误,按照合同约定或法律规定,应由对方承担责任,而向对方提出工期和(或)费用补偿要求的行为.
3.工程索赔是指在工程合同履行过程中、,当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误,按照合同约定或法律规定,应由对方承担责任,而向对方提出工期和(或)费用补偿要求的行为。
4.工程量必须按照相关工程现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算.工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量,具体计量周期在合同中约定.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量.通常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法,成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量.
5.单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定团施工中工程计量时,若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差,或因工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算.
6.采用工程量清单方式招标形成的总价合同,工程量应按照与单价合同相同的方式计算。
采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,除按照士程变更规定引起的工程量增减外,总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据,发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时阅节点进行计量.
7.工程竣工结算是指工程项目完工并经竣工验收合格后,发承包双方按照施工合同的约定对所完成的工程项目进行的合同价款的计算、调整和确认工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
其中,单位工程竣工结算和单项工程竣工结算也可看作是分阶段结算.
8.工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的,应当作为工程结算的依据,未经对方同意,另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款.竣工结算文件应当由发包人报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案.
9.建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种:
和解、调解、仲裁和诉讼建设工程合同发生纠纷后,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书,拒不履行的,对方当事人可以请求人民法院执行。
10.和解:
和解是指当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商并达成协议,自行解决争议的一种方式.发生合同争议时,当事人应首先考虑通过和解解决争议合同争议和解解决方式简便易行,能经济、及时地解决纠纷,同时有利于维护合同双方的友好合作关系,使舍同能更好地得到履行。
11.调解:
调解是指双方当事人以外的第三人应纠纷当事人的请求,依据法律规定或合同约定,对双方当事人进行疏导、劝说,促使他们互相惊解、自愿达成协议解决纠纷的一种途径.
12.仲裁:
仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的有效仲裁协议,自愿将争议事项提交双方选定的仲裁机构进行裁决的一种纠纷解决方式回
13.诉讼:
民事诉讼是指当事人请求人民法院行使审判权,通过审理争议事项并做出具有强制执行效力的裁判,从而解决民事纠纷的一种方式.在建设工程合同中,发承包双方在履行合同时发生争议,双方当事人不愿和解、调解或者和解,调解未能达成一致意见,又没有达成仲裁协议或者仲裁协议元效的,可依法向人民法院提起诉讼.
第六章建设项目竣工决算的编制和竣工后质量保证金的处理
1.大、中型和限额以上建设项目及技术改造项目,由国家发改委或国家发改委委托项目主管部门、地方政府部门组织验收;小型和限额以下建设项目及技术改造项目,由项目主管部门或地方政府部门组织声收.建设主管部门和建设单位〈业主〉、接管单位、施工单位、勘察设计及工程监理等有关单位参加验收工作;根据工程规模大小和复杂程度组成验收委员会或验收组,其人员构成应由银行、物资、环保、劳动、统计、消防及其他有关部门的专业技术人员和专家组成.
2.验收委员会或验收组的职责:
(1)负责审查工程建设的各个、环节,昕取各有关单位的工作报告;
(2)审阅工程档案资料,实地考察建筑工程和设备安装工程情况,
(3)对工程设计、施工和设备质量、环境保护、安全卫生、消防等方面客观地做出全面的评价,
(4)处理交接验收过程中出现的有关问题,核定移交工程清单,签订交工验收证书;
(5)签署验收意见,对遗留问题应提出具体解决意见并限期落实完成.不合格工程不予验收并提出竣工验收工作的总结报告和国家验收鉴定书。
3.为了保证建设项目竣工验收的顺利进行,验收必须遵循一定的程序,并按照建设项目总体计划的要求以及施工进展的实际情况分阶段进行。
4.建设项目竣工验收,按被验收的对象划分,可分为;单位工程验收、单项工程验收及工程整体验收(称为“动用验收”〕.
5.建设项目竣工验收合格后,建设单位应当及时提出工程竣工验收报告.工程竣工验收报告主要包括工程概况,建设单位执行基本建设程序情况,对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价,工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式,工程竣工验收意见等内容.
6.项目竣工决算是指所有项目竣工后,项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告.
7.竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位,综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件,是竣工验收报告的重要组成部分,竣工决算是正确核定新增固定资产价值,考核分析投资效果,建立健全经济责任制的依据,是反映建设项目实际造价和投资效果的文件竣工决算是建设工程经济效益的全面反映,是项目法人核寇各类新增资产价值、办理其交付使用的依据.
8.项目竣工时,应编制建设项目竣工财务决算建设周期长、建设内容多的
项目,单项工程竣工,具备交付使用条件的,可编制单项工程竣工财务决算.建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算。
9.事设项目竣工决算的作用:
(1)建设项目竣工诀算是综合全面地反映竣工项目建设成果及财务情况的总结性文件,它采用货币指标、实物数量、建设工期和各种技术经济指标综合、全面地反映建设项目自开始建设到接工为止全部建成果和财务状况。
(2)建设项目竣工决算是办理交付使用资产的依据,也是竣工验收报告的重要组成部分。
(3)建设项目竣工决算是分析和检查设计概算的执行情况,考核建设项目管理水平和投资效果的依据。
10.建设项目竣工决算报表包括:
基本建设项目概况表,基本建设项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 造价 计价 考试 精华 考点 总结