三通一平承包合同.docx

三通一平承包合同.docx

《三通一平承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三通一平承包合同.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

三通一平承包合同

三通一平承包合同

　　篇一：

　　附件：

GF-1999-0201合同编号：

　　建

　　建设单位：

　　施工单位：

　　设工程施工（示范文本）万星（泉港）置业有限公司福建十建建设有限公司

　　二0一0年十一月合同

　　发包方：

　　承包方：

　　土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：

土石方平整及围墙等零星工程

　　工程地点：

　　建设规模：

　　工程造价：

暂定160万元

　　承包方式：

包工包料

　　资金：

自筹拔款

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。

　　三、工期

　　开工日期：

发包方批准的开工报告之日起。

发包方在20XX年10月15日前提供具备施工条件的施工场地。

　　竣工日期：

以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。

　　合同工期６0日历天

　　四、发包方、承包方驻工地代表

　　发包方代表：

　　承包方项目经理或委托代理人：

　　五、发包方工作

　　1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。

　　2、负责按合同拨付乙方工程款。

　　3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。

　　六、承包方工作

　　1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。

　　2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。

　　3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。

　　4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。

　　5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。

　　6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。

　　7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。

　　七、工程质量及验收

　　1、工程质量标准：

达到国家现行验收规范标准合格等级。

　　2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验；

　　3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。

　　八、工程价款及支付

　　1、工程价款的计算：

按以下单价包干

　　清理淤泥并外运38元/m3

　　抽水台班200元/台班

　　填土28元/m3

　　围墙280元/ｍ

　　配电房1200元/㎡

　　道路硬化165元/㎡

　　2、工程量的确认：

工程量按实结算（以发包方委派的工程师签证公司盖章为准）。

　　3、本工程付款：

工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。

　　九、合同价款的调整

　　因设计变更引起的合同价款的调整，合同内有单价的按合同执行，合同内没有定价的双方另行协商定价。

　　十、争议

　　双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双方可请求仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

　　十一、违约

　　1、出现工程质量达不到标准、无法按期施工及竣工，以及承包方不按合同履行义务等情况均构成承包方违约。

承包方应承担违约责任，赔偿损失，发包方并有权根据情况对承包方进行罚款。

　　2、发包方不能按照合同约定付款或未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约，发包方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包方造成的机械、人员待工经济损失。

　　３、承包方工期违约按1000元/天支付违约金，发包方有权从支付给承包方的工程款中直接扣除。

　　十二、其他约定

　　1、施工范围内的现有房屋，建筑物、构筑物（如青苗补偿费、复耕费、资源费）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方承担；如未能按时拆迁，工期相应顺延。

　　2、因气候等不可抗力因素影响施工的，经双方签证，工期可相应顺延。

十三、其他

　　1、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　篇二：

　　合同编号：

　　三

　　通

　　发包方：

中共云南省委

　　承包方：

昆明发顺劳务建筑有限公司

　　一平施工合同

　　昆明发顺劳务建筑有限公司

　　20XX年5月

　　发包方：

　　承包方：

昆明发顺劳务建筑有限公司

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项达成一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

中共云南省委机关农场土石方平整、挡土墙及排水等零星工程。

工程地点：

云南省昆明市五华区普吉街道大普吉村中共云南省委机关农场内工程造价：

暂定万元。

　　承包方式：

包工包料。

　　资金：

自筹拨款。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

中共云南省委机关农场6#地、8#地范围内土石方平整、填土、挡土墙、排水等。

　　三、工期

　　1、开工日期：

发包方批准的开工报告之日起。

　　2日历天。

　　四、发包方、承包方驻工地代表

　　发包方驻工地代表：

　　承包方驻工地代表：

　　五、发包方工作

　　1、负责全过程监督承包方的现场施工、管理和协调工作。

　　2、负责按合同拨付承包方工程款。

　　3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。

　　六、承包方工作

　　1、承包方人员均为发包方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。

　　2、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。

　　3、必须服从发包方工程师的现场指导和监督。

　　4、严格按施工图技术交底书、变更通知书和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。

　　5、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。

　　6、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。

　　七、工程质量与验收

　　1、工程质量标准：

达到国家现行验收规范标准合格等级。

　　2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验。

　　3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。

　　八、工程价款及支付

　　1、工程价款的计算：

按以下单价包干

　　填土元/m3

　　砼挡土墙模板元/㎡

　　砼挡土墙混凝土浇筑元/m3

　　砖砌挡土墙基础沟槽开挖元/米

　　砖砌挡土墙砖砌体元/m3

　　排水管道沟槽土方元/m3

　　排水管道安装元/米

　　2、工程量的确认：

工程量按实结算（以发包方委派的工程师签字盖章为准）。

　　3、本工程付款：

工程完工后并结算完十天内一次性付清。

　　九、合同价款的调整

　　因设计变更引起的合同价款的调整，合同内有单价的按合同执行，合同内没单价的双方另行协商定价。

　　十、争议

　　双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双方可请求仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

　　十一、违约

　　1、出现工程质量达不到标准、无法按期施工及竣工，以及承包方不按合同履行义务等情况均构成承包方违约。

承包方应承担违约责任，赔偿损失，发包方并有权根据情况对承包方进行罚款。

　　2、发包方不能按照合同约定付款或未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约，发包方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包方造成的机械、人员待工经济损失。

　　3、承包方工程违约按/天支付违约金，发包方有权从支付给承包方的工程款中直接扣除。

　　十二、其他约定

　　1、施工范围内的现有房屋、建筑物、构筑物（如补偿费、复耕费、资源费等费用）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方承担，如未能

　　按时拆迁，工期相应顺延。

　　2、因气候等不可抗力因素影响施工，经双方签证，工期可相应顺延。

　　十三、其他

　　1、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　发包方：

承包方：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　签订日期：

　　篇三：

三通一平工程承包合同

　　三通一平工程承包合同

　　甲方:

江苏XX置业有限公司

　　乙方：

　　依据《建筑法》、《合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方在

　　平等、自愿和诚实信用的原则下，经充分协商，就XX小区小区二期三通一平工程建设项目相关事宜，达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

XX小区二期1#、5#（A/B）场地三通一平

　　工程

　　2、工程地点：

睢宁县开发区104国道东侧

　　3、承包方式：

包工包料

　　4、工程内容

（1）“通电”从XX小区一期东侧变压器接线，总计长

　　度约900米，采用tn-s系统，三项五线制，要求导线

　　截面为50m㎡，在5#号楼南侧3m处放置配电箱。

（2）“通水”在工地现场，1#北侧、5#A南侧楼设置

　　临时用水点两个。

　　（3）“通路”道路要求从5#A南侧一线，采用细石子铺

　　设临时道路，要求厚度100mm，做到道路平整坚硬，高于周

　　围地面50mm以上；1#楼北侧沿104国道要求水泥地面，地

　　下不低于10cm的C25的混凝土。

　　（4）“场地平整”清理场地内的全部杂草以及树枝及拆

　　迁留下的障碍物；填平场地内的河道沟壑。

　　二、工程概况：

　　本工程有效工期40天，合同签订生效后三日内开工，如遇

　　不可抗力，工期相应顺延。

　　三、质量要求

　　工程应依据现行国家建筑工程施工规范施工。

　　四、工程价款及付款方式

　　本工程合同价款为承包工程内容包干价共计陆拾陆万元整（￥660000元）。

　　双方约定，工程开工，甲方首付总价款30%，工程验收合

　　格后七日内，一次性付清剩余工程款。

　　五、双方责任和义务

　　1、甲方○1负责协调当地群众关系；

　　○2做好施工交底；

　　3保障乙方能顺利施工；○

　　4按合同要求支付工程款。

○

　　2、乙方○1确保工程质量合格，返工不合乎要求的施工内容，发

　　生质量事故，责任自负；

　　○2按时完成施工任务，确保总工期；

　　3搞好安全文明施工，保证施工场地清洁卫生，施工环○

　　境无安全隐患，发生安全事故责任自负；

　　4积极响应甲方要求，服从甲方现场施工人员管理。

○

　　六、违约

　　本合同双方一经签订，应共同遵守，如有违约，违约方应向守约方支付合同可预见利润5万元。

若有争议，双方应协商解决，协商解决不了的，交由当地劳动仲裁部门仲裁。

　　七、其它

　　a）未尽事宜，双方协商解决；

　　b）本合同一式两份，双方各执一份。

双方签字盖章后即生效。

　　甲方（章）：

乙方（章）：

　　年月日年月日

　　篇四：

　　合同编号：

　　建

　　建设单位：

　　施工单位：

设工程施工

　　二〇一五年八月合同

　　发包方：

　　承包方：

　　土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：

土石方平整及围墙等零星工程

　　工程地点：

　　建设规模：

　　工程造价：

　　承包方式：

包工包料

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。

　　三、工期

　　开工日期：

年月日

　　竣工日期：

以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。

　　合同工期：

60日历天。

　　四、发包方职责

　　1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。

　　2、负责按合同拨付乙方工程款。

　　3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。

　　五、承包方职责

　　1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。

　　2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。

　　3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。

　　4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。

　　5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。

　　6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。

　　7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。

　　六、工程质量及验收

　　1、工程质量标准：

达到国家现行验收规范标准合格等级。

　　2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验；

　　3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。

　　七、工程价款及支付

　　1、本工程付款：

工程完工后并结算完十天内一次性付清.

　　八、其他约定

　　1、施工范围内的现有房屋，建筑物、构筑物（如青苗补偿费、复耕费、资源费）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方承担；如未能按时拆迁，工期相应顺延。

　　2、因气候等不可抗力因素影响施工的，经双方签证，工期可相应顺延。

　　九、其他

　　1、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　发包方：

承包方：

　　法人代表：

法人代表：

　　签订日期：

年月日

　　篇五：

建设工程施工三通一平合同

　　建设工程施工合同

　　合同编号：

（号）

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：

年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

　　律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双

　　方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：

工程项目概况

　　一、工程名称：

施工现场三通一平工程

　　二、工程承包范围和内容：

　　1、范围：

居住小区规划图纸中A、B、C地块（详见规划图纸）。

　　2、施工内容：

原有旧厂房基础及设备基础清理；用地红线范围内的土石方

　　平整、挖土方、弃土外运；碎石路面平整、回填及压实；地表排水等。

　　乙方负责包工、材料、机械，保质量、保安全、保工期、文明施工、

　　保证通过业主的验收并附报验资料。

　　3、其他：

　　、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种机具。

　　、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。

　　三、合同价款：

　　工程总造价为：

（大写）、（小写）

　　￥元，总造价组成：

详见合同价格清单。

　　四、结算方式：

　　按合同价包干结算，除按双方另行约定的价差调整外，其他任何情况下不做

　　调整。

　　第二条：

双方权利和义务

　　一、甲方权利义务：

　　1、甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。

　　2、甲方按合同支付乙方工程进度款。

　　二、乙方权利义务：

　　1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。

　　2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定。

　　3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。

　　4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管

　　理规定。

　　5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　第三条：

工程期限

　　一、根据本工程的工期和使用需要，工期为年月日至

　　年月日。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况

　　之一的，工期相应顺延：

　　1、甲方未按施工准备规定，不具备乙方施工条件影响进场施工的；

　　2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时

　　以上，影响正常施工的；

　　3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。

　　第四条：

工程质量及安全、文明施工管理

　　一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。

　　二、工程质量等级：

符合设计图纸及相关规范要求。

　　三、工程竣工验收

　　以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依

　　据，达到工程质量检验及评定的合格条件。

并接受甲方的现场监督与检查。

　　四、工程安全、文明施工

　　1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所。

　　承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。

　　2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定，明确组织、协调、监督责任。

　　认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。

并对施工过程的安

　　全生产、职业健康、环境保护工作负责。

　　3、乙方在施工中发生事故，应立即报告甲方派驻代表，并须承担一切责任。

　　第五条：

设备、材料的供应验收

　　1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配

　　制加工非标准设备，提供产品质量合格证书，满足有关技术规范要求。

　　2、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，不满足业主有关技术

　　规范要求，乙方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。

　　3、甲方供应的或乙方自行采购的材料、设备必须附有产品的合格证，任何

　　一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的，应允许复验，经复验符合质量

　　要求的方可用于本工程，其复验费由要求复验方承担，不符合质量要求的，应按

　　有关规定处理，其复验费由提供材料方负责。

　　第六条：

工程价款的支付

　　一、工程款支付:

1、甲方在竣工验收合格、结算完成后，十天内将工程合同

　　款一次性付给乙方，即甲方支付给乙方人民币（大写）【（小写）￥元】；

　　2.支付方式：

甲方在收到乙方提供的等额正式税务发票后，5个工作日内甲

　　方以银行转帐方式支付至本合同约定乙方指定帐户。

　　第七条：

违约责任

　　一、双方责任：

　　1、甲方未能按合同约定履行自己的责任，造成工程延期的，除工期得以延

　　期相应天数外，还应赔偿乙方由此造成的损失。

　　2、由于甲方原因工程中途停建、缓建超过半年造成返工的，应采取措施弥

　　补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设

　　备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。

　　3、甲方未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约，甲方

　　应承担相应违约责任,并赔偿由此给乙方造成的机械、人员待工经济损失。

　　4、如因乙方原因造成工期拖延，乙方按1000元/天支付违约金，甲方有权

　　从支付给乙方的工程款中直接扣除。

　　5、工程施工质量或乙方采购的设备、材料不符合设计施工约定的，乙方负

　　责无偿修理或返工。

　　6、如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。

　　第八条：

纠纷解决的方法

　　合同执行中出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。

任何一方

　　违反合同约定，经双方协商不成，按以下两种方式解决：

　　1、向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向合同签订地人民法院起诉。

　　第九条：

合同生效及终止

　　1、本合同经双方代表签字、加盖双方公章或合同专章之日起生效。

　　2、本合同签订之日起，如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议必须加盖有双方公章或合同专章方能生效，作为本合同的补充合同。

　　3、双方有关本工程的洽商、变更等加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件视为本合同的组成部分，双方均予以认可。

没有加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件或口头协议，双方均不予以认可。

　　第十条：

附则

　　1、本合同一式肆份，双方各持两份。

　　2、本合同未尽事宜，甲乙双方酌情商定；

　　甲方：

（盖章）乙方：

（盖章）

　　法定代表人或法定代表人或

　　委托代理人：

委托代理人：

　　户名：

户名：

　　开户银行：

开户银行：

　　帐号：

帐号：

　　地址：

地址：

电话：

电话：

　　日期：

日期：

　　篇六：

用电最终版

　　附件：

合同编号：

　　建

　　建设单位：

木里藏族自治县东朗乡人民政府

　　施工单位：

　　设工程施工合施工用电费用补偿合同攀枝花市东华建筑工程有限责任公司

　　年月日

　　同

　　发包方：

木里藏族自治县东朗乡人民政府承包方：

攀枝花市东华建筑工程有限责任公司

　　由于库绒寺施工现场无法向施工方提供施工用电，为保证搅拌机等机械设备正常运行，经甲、乙双方协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况工程名称：

库绒寺灾后重建建设工程项目施工用电

　　工程地点：

木里县东郎乡库绒寺

　　建设规模：

　　工程造价：

元整

　　承包方式：

包工包料

　　资金：

　　二、工程承包范围承包范围：

施工现场施工用电工程内容。

　　三、工期

　　开工日期：

承包方按发包方要求的时间进场施工。

　　竣工日期：

工程竣工验收报告为准。

　　合同工期：

暂定两年。

　　四、发包方、承包方驻工地代表

　　发包方代表：

扎西龙布

　　承包方项目经理或委托代理人：

陈东武

　　五、发包方工作

　　1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。

　　2、负责按合同拨付乙方工程款。

　　3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。

　　六、承包方工作

　　1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。

　　2、承包方人员进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。

　　3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。

　　4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。

　　5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。

　　6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。

　　7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。

　　七、工程质量及验收

　　1、工程质量标准：

达到国家现行验收规范标准合格等级。

　　2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出

　　的指令施工，随时接受检查检验；

　　八、工程价款及支付

　　1、工程价款的计算：

按现场签证单实际发生费用计算，经甲、乙双方协定相关单价如下：

（1）由于现场无施工用电，经甲、乙双方协商，施工用电由乙方解决，甲方同意补偿乙方合同造价的7%费用，即5391307*=元整（大写：

叁拾柒万柒仟叁佰玖拾壹元肆角玖分）。

　　3、本工程付款：

工程开工后十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。

　　九、合同价款的调整

　　因设计变更引起的合同价款的调整，合同内有单价的按合同执行，合同内没有定价的双方另行协商定价。

　　十、争议

　　双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双