修复围墙承包合同.docx
- 文档编号:29393118
- 上传时间:2023-07-22
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:20.45KB
修复围墙承包合同.docx
《修复围墙承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《修复围墙承包合同.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
修复围墙承包合同
修复围墙承包合同
篇一:
7_泵站围墙修复建设工程施工承包协议
零星维修工程
施工承包合同
建设单位:
平湖市粮食收储有限公司施工单位:
浙江鑫达建设有限公司
二o一二年六月十八日
零星工程施工承包协议条款
甲方:
平湖市粮食收储有限公司乙方:
浙江鑫达建设有限公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条工程概况
1.1工程名称:
零星维修施工合同1.2工程地点工程承包内容:
1.2开工日期:
竣工日期:
根据派工单日期
1.3质量等级:
合格(一次性)。
1.4
合同价款的调整合同计价方式:
/
1.5承包方式:
合同文件及解释顺序:
按国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同条件》(以下简称合同条件)执行。
第2条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
2.1合同语言:
汉语
2.2适用法律法规:
国家的法律、法规及省2.3适用标准、规范:
《给水排水管道工程施工及验收规范》第3条甲方驻工地代表及委派人员名单/第4条乙方驻工地代表或工程负责人名单陈永强。
第5条甲方工作
5.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求管线及其它设施。
5.2水、电、电讯等施工管线进入现场的时间、地点和供应要求5.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间、地点和起止点/。
5.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间5.5办理证件、批件的名称和完成时间5.6水准点与座标控制点位置提供和交验要求5.7会审图纸和设计交底的时间5.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求第6条乙方工作
6.1提供计划、报表的名称、时间和份数6.2施工防护工作的要求6.3向乙方施工人员提供办公和生活设施的要求6.4施工全工程的安全和保卫工作,做到文明施工。
6.5负责提供建设有关政府部门工程验收的相关文件资料(包括施工过程资料及竣工
图等)。
6.6按工程进度要求提供工作进度计划,施工组织方案。
6.7办理施工现场交通、环卫、噪音管理的手续。
第7条进度计划
7.1乙方提供施工组织设计或(施工方案)和进度计划的时间7.2甲方代表批准的时间/。
第8条延期开工:
需经业主批准。
第9条暂停施工:
需经业主批准。
第10条工期延误按协议工期每延误一天,乙方支付违约金额双方另行协商。
第11条工期提前按协议工期每提前竣工一天,甲方应向乙方支付双方另行协商。
第12条检查和返工:
因乙方的责任引起的费用及工期由乙方承担,因甲方的责任及设计
缺陷引起的费用及工期由业主承担。
第13条工程质量等级
13.1工程质量等级要求工程质量确保合格。
13.2质量评定仲裁部门名称第14条隐蔽工程、中间验收。
14.1中间验收部位和时间第15条试车:
无
第16条验收和重新检验:
由业主组织有关部门验收后。
第17条合同价款及调整。
17.1调整条件:
1、联系单及设计变更以业主、设计方签发为依据。
17.2第18条工程量的核实确认。
18.1乙方提交工程量报告的时间和要求:
完工后申报。
第19条工程款支付
19.1工程款支付方式银行汇款。
19.2工程款支付金额和时间竣工验收后一星期内支付合同价款的100%;19.3甲方违约的责任:
双方协商解决。
第20条材料设备供应:
主要设备经甲方确认后乙方采购。
第21条乙方采购材料设备:
根据图纸和甲方确认后的采购清单。
第22条设计变更:
由业主签发。
第23条确定变更价款:
按前述条款执行。
第24条竣工验收
24.1验收标准及技术指标:
24.2乙方提交竣工资料和验收报告时间:
24.3乙方提交竣工图的时间和份数:
第25条竣工结算
25.1结算方式:
合同价加工程变更价。
25.2乙方提交结算报告的时间:
25.3甲方批准结算报告时间:
25.4甲方违约的责任:
责任。
25.5乙方违约的责任:
不按3.3条施工,达不到26.1条要求,乙方承担违约责任。
25.6
第26条保修
26.1保修内容、范围:
26.2保修金额和支付方法:
第27条争议
27.1争议的解决程序:
27.2争议解决方式:
甲、乙任何一方造成违约,双方应协商解决,协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。
第28条安全施工:
施工期间,乙方负责安全管理和安全施工工作,由于施工管理不当而引发的责任事故,全部由乙方承担安全责任,由此引起的人身、财产损失由乙方承担赔偿责任,与甲方无涉。
第29条不可抗力
29.1不可抗力的自然灾害认定标准:
第30条本合同正本二份,副本二份。
本合同经双方签字、盖章后生效。
第31条合同附件:
1.有关会议纪要、补充;
发包方(章):
承包方(章):
浙江鑫达建设有限公司地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码:
合同订立时间:
20XX年6月18日
平湖市市区6#泵站围墙、发电机房采光顶零星维修
1、罗马柱围墙栏杆24米。
2、发电机房采光顶30.95平方米。
3、不锈钢纱窗18平方米。
备注:
罗马柱190元/米采光顶160元/平方米不锈钢纱窗40元/米业主、监理见证:
浙江鑫达建设有限公司20XX.12.16
篇二:
最终版修改围墙施工承包合同
围墙施工承包合同?
发包方(甲方):
湖南荣融房地产开发有限公司
承包方(乙方):
具体情况,双方达成如下协议:
第一条
1.1、工程名称:
紫御山水项目
1.2、工程地点:
澧源老观潭社区
1.3、承包范围:
老观潭开发项目的部分围墙
1.4、承包方式:
包工包料,即包人工、包材料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金、包所有费用(含一切不可预测费用)、包施工全部风险等。
1.5、工期:
本工程自20XX年月日开工,20XX年月日竣工,工期15天。
(不可抗力工期顺延)
1.6工程质量:
按照有关质量标准必须达到合格。
1.7合同价款:
按每米246元计算,为综合包干单价,含税金等所有费用。
1.8承包内容:
施工图所有内容,包含所有相应的措施费、施工所需临时用电、
用水等费用。
第二条甲方工作
2.1甲方派驻工地代表,代表甲方对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
2.2协调有关部门做好配合工作。
第三条乙方工作
3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严
格按照图纸和作法说明进行施工;做好各项质量检查记录;参加竣工验收、编制工程结算书。
3.2乙方派驻工地代表组建专业的施工领导班子,负责合同履行;按要求组织施工、保质、保量,按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定;妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损伤;负责现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;负责处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
3.4工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程物品进行管理、保护。
3.5返工所发生的全部费用由乙方承担,且不延长工期。
3.6不服从甲方管理,以及不按合同规定施工的队伍将立即清退出场,并由施工队伍承担由此造成的所有损失。
合同签订后3天内必须动工,不动工的队伍清退出场,乙方不得有任何异议。
第四条有关工程质量及验收的约定
4.1本工程按甲方要求和《建筑验收规定》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收的规范为质量评定验收标准,必须达到合格标准。
第五条工程结算约定
1、最终结算总价以承包综合包干单价乘以相应实际施工工程量计算。
施工期间人工工资、机械台班费及材料费的涨跌等风险由承包人考虑在综合包干单价中,结算时不因任何原因作调整。
围墙(含柱子)高度增高或降低部分折合成米数计算。
2、工程竣工验收合格后,乙方提出工程结算并将有关资料(含乙方开具的相应价款发票、结算书、验收证明等)送交甲方;甲方自接到上述资料15个工作
日内审查完毕后支付工程款95%,余款5%作为质量保证金,在竣工验收1年后,无质量问题付清,不计利息。
在此期间,乙方有义务对因质量和材料原因造成的工程问题进行修复,所产生的一切费用不再另外结算。
若乙方拒不修复,甲方有权组织其他工程队进行修复,所产生的一切费用从5%的质量保证金中扣除,乙方不得异议。
第六条施工安全
乙方应注意安全施工,在施工过程中发生的一切安全事故所产生的费用和应承担的责任全部由乙方承担。
第七条其它约定
若乙方不能按期完成施工任务,每拖延一天乙方需支付甲方违约金500元,违约金从乙方工程款中扣除。
乙方的所有债务与甲方无关。
第八条甲乙双方任何一方违约,违约方按工程结算总价2‰赔偿对方违约金。
第九条争议或纠纷处理
本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采用协商解决或者有关部门进行调解;当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方同意由工程所在地有管辖权的人民法院管辖。
第十条附则
9.1本合同一式四份,甲方执二份,乙方执一份,指挥部一份。
9.2本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
单位地址:
单位地址:
电话:
电话:
年月日年月日
篇三:
围墙工程承包合同
围墙工程承包合同
发包方(简称甲方):
新七建设集团有限公司承包方(简称乙方):
发包方将“华能荆门电厂永久性围墙”工程施工,承包给承包方施工,经双方协商一致,签订本合同
一、工程名称:
华能荆门电厂永久性围墙
二、工程地点:
荆门市
三、建筑面积:
约100m
四、工程工期:
8天
五、质量等级:
工程质量达到建设方(华能电厂)要求。
施工场地为文明施工现场达标
六、承包内容:
严格按照施工图纸以及现行施工规范要求,对围墙图纸设计范围内全
部内容
七、承包方式:
1:
包工不包料
2:
乙方自备现场所需要的小型工具及安全帽等
3:
围墙按立面54元/m2,压顶10元/m
八、承包范围:
施工图纸范围内所有清水砖墙,压顶以及现场所需要做的事项
九、工程结算方式及付款办法:
1:
具体工程量按实际施工的工量据实(按砌筑砖体开始计算)结算,付款:
围墙施工完毕后待验收合格后全部付清
十、发包方责任
1.甲方负责提供施工图一套,保证工程所需材料供给
十一、承包方责任
1.施工人员必须服从发包方的领导和管理,遵守各项规章制度,严格遵守施工规范和操作规程,接受因违法、违规、违章的处罚。
2.主动接受和配合发包方及有关部门的管理、监督和检查,并为检查工作提供便利。
承担自身责任造成质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失和罚款。
3.承包方负责人要长驻工地并脱产管理,每周在岗不少于6天,保证手机24时畅通。
4.安排专业放线人员配合施工员防线和做好技术交底工作。
5.按文明施工有关规定及要求加强现场管理,在施工中必须做到工完场清。
6.负责成品保护工作,承担未交付前成品损坏的修复和相关费用。
9.分项工程施工中,承包方应认真做好自检、互检和交接检工作。
控制好影响工程质量的各个工序,上道工序未验收不得进入下道工序的施工,如验收不合格者,应马上返工,返工材料由乙方负责。
10.做好生活区卫生工作,保持宿舍整洁,保护好生活区房屋及设施。
11.承包方施工人员必须造册上报项目部(附身份证复印件)。
严禁招收负案人员、童
工及老弱病残孕人员,否则承担因此造成的一切后果。
12.每次将《职工工资表》报发包方。
工程结算后要足额发放工人工资,如拖欠工人工资,其一切后果均由承包人负责。
13.承包方应配合发包方对职工进行安全教育;严格按操作规范及规程施工,发生人为
安全事故,一切费用均由承包方负担。
14.发包方根据工程情况和承包方的承包能力和施工行为,如不能满足工程质量和工期
要求,有权调整承包方承包的工程,另行安排承包人时,承包方应服从安排、立即响应并积极配合。
否则,承担相关责任。
十二、奖惩办法
1.工程施工期间,如承包方组织不力,达不到工期和质量要求,不服从发包方管理,
影响企业信誉,在发包方限期内未达到整改要求,发包方可单方解除合同并予以处罚。
2.承包方擅自停工、中途自行中止合同的履行或质量、工期达不到要求,发包方有权
解除合同,另行选择队伍。
解除合同则按承包方所做工作量的60%结算,其余40%作为合同违约赔偿金。
承包方先退场后结算。
3、在施工中,如分项达不到质量要求,造成返工的,其返工的一切费用由承包方承担,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 修复 围墙 承包合同