钢结构建设工程施工合同.docx

钢结构建设工程施工合同.docx

《钢结构建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构建设工程施工合同.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

钢结构建设工程施工合同

分项工程承包合同　　　

甲方：

湖南省第四工程有限公司温州机场集团有限公司新建

货站大楼工程项目部

乙方：

（吴志飞）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就温州机场集团有限公司新建货站大楼工程工程施工事项达成一致，特订立本合同。

1、项目概况　　

项目名称：

温州机场集团有限公司新建货站大楼工程钢结构，幕墙，门窗工程。

项目地点：

温州机场内　

2、合同范围　　

主要合同内容　　

钢结构屋面，玻璃幕墙及门窗施工，具体以甲方投标商务标清单施工图（包括各项设计变更的部分）工程量为准。

承包方式包工包料。

合同工期　　2.3.1　开工日期2012年月日，完工日期2012年月日。

节点工期要求　　

2.3.2　工期延误　　

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a.重大设计变更；　　

b.不可抗力；　　

c.由于业主原因要求停工；　　

d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2.3.3　乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。

如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。

如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

2.3.4　因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延。

2.3.5　业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

3、合同价格　　

本合同总价由温州机场集团有限公司新建货站大楼工程于湖南省第四工程有限公司签订的合同价及投标文件中的A6金属结构，A7：

53条，B4门窗工程42条预埋件，以及措施费，规费，税金，其他项目费的相依部分。

由于设计变更而增加工程量及联系单增加的工程量按投标文件中单价或另作单价进行计算，具体按甲方同业主签订的施工合同为准。

4、双方权利与义务　　

甲方权利与义务　　

4.1.1　甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理。

4.1.2　甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所，现场管理办公室。

4.1.3　甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

4.1.4　甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

4.1.5　甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

4.1.6　甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

　　　4.1.7　甲方负责按照合同约定支付工程款。

4.1.8　甲方负责对乙方完成的工程量上交监理，业主审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。

4.1.9　甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

　　4.1.10　甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

4.1.11　甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施，并由乙方承担安全事故的所有损失。

乙方权利与义务　　

4.2.1　在本合同签订后7日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

4.2.2　乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

4.2.3　乙方负责按规定每月25日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

4.2.4　乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理。

4.2.5　乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场。

4.2.6　乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。

如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除。

4.2.7　乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。

4.2.8　乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

4.2.9　乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

4.2.10　乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。

如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。

4.2.11　乙方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等），甲方进行相关的配合工作。

5、施工辅助设施　　

施工供电　　

a（甲方供应）甲方负责向乙方提供（电压或容量）的电源端口（二级配电），乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。

主线路由甲方负责管理维护，甲方有权要求乙方更换不符规范的相关设备。

进场前乙方向甲方一次性交纳用水用电费用5000元。

施工住房　　

a（甲方供应）乙方使用甲方提供的临时房屋间。

使用期间，其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。

若有偿使用临时房屋。

6、质量要求　　

质量检查与验收　　　

方应确保承包工程的质量达到合格标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

6.2　工程经甲方验收后，仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。

　因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。

如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

　乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

7、安全生产与文明施工　　

乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。

并签订《安全生产责任书》。

乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。

乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。

乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。

本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用由责任方负。

8.工程量确认　　

乙方向甲方提交已完成的工程量报告：

时间为每月的25日之前，甲方应在14日内进行计量和确认，具体以甲方同业主签订的施工合同为准。

9、工程款（进度款）支付　　

工程进度款按月支付，每次按月由监理，业主审核后的实际完成工程量的80％支付工程进度款。

工程竣工验收合格，乙方向甲方上报工程结算资料并经甲方及业主、审核后再与付至结算价的95%，剩余5%作为工程质量保修金，待竣工验收合格后满2年，如质保期内无质量问题则无息退还。

管理费，税金，规费，措施费及其他费用按分部分项比例分摊和上述款进度款进行支付。

如设计变更引起增加的工程量按甲方同业主签订的施工合同条款执行。

补充条款：

工程承包价款，按甲方投标商务标工程量清单及本合同第、条为依据，甲方收取：

A、8%作为配合费，管理费及其它费用。

B、暂收取%营业税由乙方承担。

C、暂收取%甲方公司管理费由乙方承担。

10、变更　　

施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。

乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

在紧急（防洪、抢险、救灾等）情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。

施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。

否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。

b若变更需要调整合同价格时，则由双方协商确定新的单价或合价，并签订补充协议，具体组价按甲方同业主签订的施工合同条款为准。

11、竣工验收与完工结算　　

竣工验收　　

11.1.1　乙方施工完毕，应向甲方及监理，业主提出验收申请。

11.1.2　如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。

乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。

在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。

11.1.3　乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。

　　完工结算　　

11.2.1　完工结算时，乙方须递交已完成工程量统计表、完工结算统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。

11.2.2　甲方收到乙方递交的相关文件，在7工作日内审查完毕，无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方审核后生效，方可作为结算依据。

11.2.3　经完工验收合格后，乙方会同甲方上交监理，业主，审计单位进行工程计算。

11.2.4　其他条款：

甲方收取本工程总金额的8％作为配合费及管理费，税金及公司的管理费由乙方负责，乙方所承包施工的项目内容中的所有原材料合格质保资料，复试及合格检测报告，第三方检测等所有内容由乙方负责并应满足图纸设计，验收规范规定，监理及质检站所需要求的任何内容。

12、质保期　　

本合同质保期为2年间从完工验收合格之日算起。

13、违约责任　　

13.甲方违约责任　　

　若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，乙方有权将暂停施工，工期顺延并承担延期付款部分的同期银行存款利息。

　由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。

14.乙方违约责任　　

　乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，乙方应承担经济损失的赔偿责任。

。

24、不可抗力及免责条款　　

不可抗力　　

不可抗力系指：

由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。

不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

不可抗力结束后2天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。

25、争议与仲裁　　

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；向所在地的人民法院提起诉讼。

合同终止　　

自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，包括全部竣工验收资料。

甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。

27、特别约定　　

本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料；并应送达约定地点和办理签收手续。

甲方：

湖南省第四工程有限公司乙方：

吴志飞

（公章）　 　

法人代表（委托代理人）：

法人代表（委托代理人）：

开户银行：

开户银行：

帐   号：

帐   号：