建筑水利水电建设施工合同示范文本2正式版.docx
- 文档编号:29028416
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:98
- 大小:77.89KB
建筑水利水电建设施工合同示范文本2正式版.docx
《建筑水利水电建设施工合同示范文本2正式版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑水利水电建设施工合同示范文本2正式版.docx(98页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑水利水电建设施工合同示范文本2正式版
水利水电建设工程施工合同
GF---2000---0208
工程名称:
XX航电产业群项目附属工程
工程地点:
XX省XX市区(县)
发包人:
XX电力工程有限公司
发包人:
XX实业有限公司
承包方:
XX建筑集团有限公司
签约时间:
二零一七年月日
水利部
国家电力公司
国家工商行政管理局
目录
第一部分通用合同条款
一、词语涵义
1词语涵义
1.1有关合同双方和监理人的词语
1.2有关合同组成文件的词语
1.3有关工程和设备的词语
1.4有关工期的词语
1.5有关同价格和费用的词语
1.6其它词语
二、合同文件
2词语文字和法律
2.1词语文字
2.2法律、法规和规章
3合同文件的优先顺序
三、双方的一般义务和责任
4发包人的一般义务和责任
4.1遵守法律、法规和规章
4.2发布开工通知
4.3安排监理人及时进点实施监理
4.4提供施工用地
4.5提供部分施工准备工程
4.6提交测量基准
4.7办理保险
4.8提供已有的水文和地质勘探资料
4.9及时提供图纸
4.10支付合同价款
4.11统一管理工程的文明施工
4.12治安保卫和施工安全
4.13环境保护
4.14组织工程验收
4.15其它一般义务和责任
5承包人的一般义务和负责
5.1遵守法律、法规和规章
5.2提交履约保担保证件
5.3及时进点施工
5.4执行监理人指示,按时完成各项承包工作
5.5提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
5.6办理保险
5.7文明施工
5.8保证工程质量
5.9保证工程施工和人员的安全
5.10环境保护
5.11避免施工对公众利益的损害
5.12为他人提供方便
5.13工程维护和保修
5.14完工清场和撤退
5.15其它一般义务和责任
四、履约担保
6履约担保
6.1履约担保证件
6.2履约担保证件有效期
五、监理人和总监理工程师
7监理人和监理人员
7.1监理人的职责和权力
7.2总监理工程师
7.3监理人员
7.4监理人的指示
7.5监理人应公正地履行职责
六、联络
8联络
8.1联络以书面函件为准
8.2应提前书面形式通知对方送达接收人及地点
8.3来往函件的发出和答复
七、图纸
9图纸
9.1招标图纸和投标图纸
9.2施工图纸
9.3施工图纸的修改
9.4图纸的保管
9.5图纸的保密
八、转让和分包
10转让
11分包
11.1工程分包应经批准
11.2发包人指定分包人
九、承包人的人员及其管理
12承包人的人员
12.1承包人的职员和工人
12.2承包人项目经理
13承包人人员的管理
13.1承包人人员的安排
13.2提交管理机构和人员情况报告
13.3承包人人员的上岗资格
13.4监理人有权要求撤换承包人的人员
13.5保障承包人人员的合法权益
十、材料和设备
14材料和工程设备的提供
14.1承包商方提供的材料和工程设备
14.2发包人提供的设备
15承包人材料和设备的管理
15.1承包人设备应及时进入工地
15.2承包人的材料和设备专用于本合同工程
15.3承包人旧施工设备的管理
15.4承包人租用的施工设备
15.5监理人有权要求承包人增加和更换施工设备
十一、交通运输
16交通运输
16.1场内施工道路
16.2场外公共交通
16.3超大件和超重件的运输
16.4道路和桥梁的损坏责任
16.5水路运输
十二、进工程进度
17进度计划
17.1合同进度计划
17.2修订进度计划
17.3单位工程(或部分工程)进度计划
17.4提交资金流估算表
18工程开工和完工
18.1开工通知
18.2发包人延误开工
18.3承包人延误进点
18.4完工日期
19暂停施工
19.1承包人暂停施工的责任
19.2发包人暂停施工的责任
19.3监理人的暂停施工指示
19.4暂停施工后的复工
19.5暂停施工持续56天以上
20工期延误
20.1发包人的工期延误
20.2承包人要求延长工期的处理
20.3承包人的工期延误
21工期提前
21.1承包人工期提前
21.2发包人要求提前日期
十三、工程质量
22质量检查的职责和权力
22.1承包人的质量管理
22.2承包人的质量检查职责
22.3监理人的质量检查权力
23材料和工程设备的检查和检验
23.1材料和工程设备检验和交货验收
23.2检查和检验的时间、地点和费用
23.3未按规定进行检查和检验
23.4不合格的材料和工程设备
23.5额外检验和重新检验
23.6承包人不进行检查和检验的补救办法
24现场试验
24.1现场试验材料
24.2现场工艺试验
25隐蔽工程和工程的隐蔽部位
25.1覆盖前的检查
25.2监理人未到场检查
25.3重新检查
25.4承包人私自覆盖
26不合格的工程、材料和工程设备的处理
26.1禁止使用不合格的材料和工程设备
26.2不合格的工程、材料和工程设备的处理
27测量放线
27.1施工控制网
27.2施工测量
27.3监理人使用施工控制网
28补充地质勘探
十四、文明施工
29文明施工
29.1治安保卫
29.2施工安全
30环境保护
30.1环境保护的责任
30.2采取合理的措施保护环境
十五、计量和支付
31计量
31.1工程量
31.2完成工程量的计量
31.3计量方法
31.4计量单位
31.5总价承包项目的分解
32预付款
32.1工程预付款
32.2工程材料预付款
33工程进度付款
33.1月进度付款申请单
33.2月进度付款证书
33.3工程进度付款的修正和更改
33.4支付时间
33.5总价承包项目的支付
34保留金
35完工结算
35.1完工付款申请单
35.2完工付款证书及支付时间
36最终结算
36.1最终付款申请单
36.2结算单
36.3最终付款证书和支付时间
十六、价格调整
37物价波动引起的价格调整
37.1价格调整的差额计算
37.2暂时确定调整差额
37.3权重的调整
37.4其他的调价因素
37.5工期延误后的价格调整
38法规变更引起的价格调整
十七、变更
39变更
39.1变更的范围和内容
39.2变更的处理原则
39.3变更指示
39.4变更的报价
39.5变更决定
39.6变更影响本项目和其它项目的单价或合价
39.7合同价款增减超过10%
39.8承包人原因引起的变更
39.9计日工
40备用金
40.1备用金的定义
40.2备用金的使用
40.3提供凭证
十八、违约与索赔
41承包人的违约
41.1承包人违约
41.2对承包人违约发出警告
41.3责令承包人停工整顿
41.4承包人违约解除合同
41.5解除合同后的估价
41.6解除合同后的付款
41.7协议利益的转让
41.8紧急情况下无能力或不愿进行抢救
42发包人违约
42.1发包人违约
42.2承包人有权暂停施工
42.3发包人违约解除合同
42.4解除合同后的付款
43索赔
43.1索赔的提出
43.2索赔的处理
43.3提出索赔的期限
十九、争议的解决
44争议调解
44.1争议的提出
44.2争议调解组
44.3争议的评审
45友好解决
46仲裁或诉讼
46.1仲裁
46.2诉讼
二十、风险和保险
47工程风险
47.1发包人的风险
47.2承包人的风险
47.3风险责任的转移
47.4不可抗力解除合同
48工程保险和风险损失的补偿
48.1工程和施工设备的保险
48.2损失和损坏的费用补偿
49人员的工伤事故
49.1人员工伤事故的责任
49.2人员工伤事故的赔偿
49.3人员工伤事故的保险
50人身和财产的损失
50.1发包人的责任
50.2承包人的责任
50.3发包人和承包人的共同责任
50.4第三者责任险(包括发包人的财产)
51对各项保险的要求
51.1保险凭证和条件
51.2保险单条件的变动
51.3未按规定投保的补救
51.4遵守保险单规定的条件
二十一、完工与保修
52完工验收
52.1完工验收申请报告
52.2完工资料
52.3工程完工的验收
52.4单位工程验收
52.5部分工程验收
52.6施工期运行
52.7发包人不及时验收
53工程保修
53.1保修期
53.2保修责任
53.3保修责任终止证书
54完工清场及撤退
54.1完工清场
54.2施工人撤退
二十二、其它
55纳税
56严禁贿赂
57化石和文物
58专利技术
59承包人的合理化建议
60合同生效和终止
60.1合同生效
60.2合同终止
第二部分专用合同条款
前言
1、词语涵义
1.1有关合同双方和监理人的词语
1.3有关工程和设备的词语
3合同文件的优先顺序
4发包人的一般义务和责任
4.4提供施工用地
4.15其它一般义务和责任
5承包人的一般义务和负责
5.15其它一般义务和责任
6履约担保
6.1履约担保证件
6.2履约担保证件有效期
7监理人和监理人员
7.1监理人的职责和权力
11分包
11.1工程分包应经批准
11.2发包人指定分包人
14材料和工程设备的提供
14.2发包人提供的设备
14.3发包人指定供应来源的材料和工程设备
15承包人材料和设备的管理
15.4承包人租用的施工设备
17进度计划
17.4提交资金流估算表
18工程开工和完工
18.1开工通知
18.4完工日期
20工期延误
20.3承包人的工期延误
21工期提前
21.1承包人提前工期
23材料和工程设备的检查和检验
23.1材料和工程设备的检验和交货验收
29文明施工
29.2施工安全
32预付款
32.1工程预付款
32.2工程的材料预付款
33工程进度付款
33.4支付时间
34保留金
37物价波动引起的价格调整
37.4其它的调价因素
39变更
39.1变更的范围和内容
39.3变更指示
47工程风险
47.1发包人的风险
48工程保险和风险损失的补偿
48.1工程和施工设备的保险
50人身和财产的损失
50.4第三者责任险(包括发包人的财产)
51对各项保险的要求
51.1保险凭证和条件
51.2保险单条件的变动
51.3未按合同规定投保的补救
53工程保修
53.1保修期
53.4疏浚工程无保修责任
60合同终止和生效
60.1合同生效
61保密
62联合体各成员承担连带责任
通用合同条款使用说明
一、词语涵义
1词语涵义
1.1有关合同双方和监理人的词语
1.2有关合同组成文件的词语
1.3有关工程和设备的词语
1.4有关工期的词语
1.5有关同价格和费用的词语
1.6其它词语
二、合同文件
2词语文字和法律
2.1词语文字
2.2法律、法规和规章
3合同文件的优先顺序
三、双方的一般义务和责任
4发包人的一般义务和责任
4.1遵守法律、法规和规章
4.2发布开工通知
4.3安排监理人及时进点实施监理
4.4提供施工用地
4.5提供部分施工准备工程
4.6提交测量基准
4.7办理保险
4.8提供已有的水文和地质勘探资料
4.9及时提供图纸
4.10支付合同价款
4.11统一管理工程的文明施工
4.12治安保卫和施工安全
4.13环境保护
4.14组织工程验收
4.15其它一般义务和责任
5承包人的一般义务和负责
5.1遵守法律、法规和规章
5.2提交履约保担保证件
5.3及时进点施工
5.4执行监理人指示,按时完成各项承包工作
5.5提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
5.6办理保险
5.7文明施工
5.8保证工程质量
5.9保证工程施工和人员的安全
5.10环境保护
5.11避免施工对公众利益的损害
5.12为他人提供方便
5.13工程维护和保修
5.14完工清场和撤退
5.15其它一般义务和责任
四、履约担保
6履约担保
6.1履约担保证件
6.2履约担保证件有效期
五、监理人和总监理工程师
7监理人和监理人员
7.1监理人的职责和权力
7.2总监理工程师
7.3监理人员
7.4监理人的指示
7.5监理人应公正地履行职责
六、联络
8联络
8.1联络以书面函件为准
8.3来往函件的发出和答复
七、图纸
9图纸
9.1招标图纸和投标图纸
9.2施工图纸
9.3施工图纸的修改
9.4图纸的保管
9.5图纸的保密
八、转让和分包
10转让
11分包
11.1工程分包应经批准
11.2发包人指定分包人
九、承包人的人员及其管理
12承包人的人员
12.1承包人的职员和工人
12.2承包人项目经理
13承包人人员的管理
13.1承包人人员的安排
13.2提交管理机构和人员情况报告
13.3承包人人员的上岗资格
13.4监理人有权要求撤换承包人的人员
13.5保障承包人人员的合法权益
十、材料和设备
14材料和工程设备的提供
14.1承包商方提供的材料和工程设备
14.2发包人提供的设备
15承包人材料和设备的管理
15.1承包人设备应及时进入工地
15.2承包人的材料和设备专用于本合同工程
15.3承包人旧施工设备的管理
15.4承包人租用的施工设备
15.5监理人有权要求承包人增加和更换施工设备
十一、交通运输
16交通运输
16.1场内施工道路
16.2场外公共交通
16.3超大件和超重件的运输
16.4道路和桥梁的损坏责任
16.5水路运输
十二、进工程进度
17进度计划
17.1合同进度计划
17.2修订进度计划
17.3单位工程(或部分工程)进度计划
17.4提交资金流估算表
18工程开工和完工
18.1开工通知
18.2发包人延误开工
18.3承包人延误进点
18.4完工日期
19暂停施工
19.1承包人暂停施工的责任
19.2发包人暂停施工的责任
19.3监理人的暂停施工指示
19.4暂停施工后的复工
19.5暂停施工持续56天以上
20工期延误
20.1发包人的工期延误
20.2承包人要求延长工期的处理
20.3承包人的工期延误
21工期提前
21.1承包人工期提前
21.2发包人要求提前日期
十三、工程质量
22质量检查的职责和权力
22.1承包人的质量管理
22.2承包人的质量检查职责
22.3监理人的质量检查权力
23材料和工程设备的检查和检验
23.1材料和工程设备检验和交货验收
23.2检查和检验的时间、地点和费用
23.3未按规定进行检查和检验
23.4不合格的材料和工程设备
23.5额外检验和重新检验
23.6承包人不进行检查和检验的补救办法
24现场试验
24.1现场试验材料
24.2现场工艺试验
25隐蔽工程和工程的隐蔽部位
25.1覆盖前的检查
25.2监理人未到场检查
25.3重新检查
25.4承包人私自覆盖
26不合格的工程、材料和工程设备的处理
26.1禁止使用不合格的材料和工程设备
26.2不合格的工程、材料和工程设备的处理
27测量放线
27.1施工控制网
27.2施工测量
27.3监理人使用施工控制网
28补充地质勘探
十四、文明施工
29文明施工
29.1治安保卫
29.2施工安全
30环境保护
30.1环境保护的责任
30.2采取合理的措施保护环境
十五、计量和支付
31计量
31.1工程量
31.2完成工程量的计量
31.3计量方法
31.4计量单位
31.5总价承包项目的分解
32预付款
32.1工程预付款
32.2工程材料预付款
33工程进度付款
33.1月进度付款申请单
33.2月进度付款证书
33.3工程进度付款的修正和更改
33.4支付时间
33.5总价承包项目的支付
34保留金
35完工结算
35.1完工付款申请单
35.2完工付款证书及支付时间
36最终结算
36.1最终付款申请单
36.2结算单
36.3最终付款证书和支付时间
十六、价格调整
37物价波动引起的价格调整
37.1价格调整的差额计算
37.2暂时确定调整差额
37.3权重的调整
37.4其他的调价因素
37.5工期延误后的价格调整
38法规变更引起的价格调整
十七、变更
39变更
39.1变更的范围和内容
39.2变更的处理原则
39.3变更指示
39.4变更的报价
39.5变更决定
39.6变更影响本项目和其它项目的单价或合价
39.7合同价格增减超过15%
39.8承包人原因引起的变更
39.9计日工
40备用金
40.1备用金的定义
40.2备用金的使用
40.3提供凭证
十八、违约与索赔
41承包人的违约
41.1承包人违约
41.2对承包人违约发出警告
41.3责令承包人停工整顿
41.4承包人违约解除合同
41.5解除合同后的估价
41.6解除合同后的付款
41.7协议利益的转让
41.8紧急情况下无能力或不愿进行抢救
42发包人违约
42.1发包人违约
42.2承包人有权暂停施工
42.3发包人违约解除合同
42.4解除合同后的付款
43索赔
43.1索赔的提出
43.2索赔的处理
43.3提出索赔的期限
十九、争议的解决
44争议调解
44.1争议的提出
44.2争议调解组
44.3争议的评审
45友好解决
46仲裁或诉讼
46.1仲裁
46.2诉讼
二十、风险和保险
47工程风险
47.1发包人的风险
47.2承包人的风险
47.3风险责任的转移
47.4不可抗力解除合同
48工程保险和风险损失的补偿
48.1工程和施工设备的保险
48.2损失和损坏的费用补偿
49人员的工伤事故
49.1人员工伤事故的责任
49.2人员工伤事故的赔偿
49.3人员工伤事故的保险
50人身和财产的损失
50.1发包人的责任
50.2承包人的责任
50.3发包人和承包人的共同责任
50.4第三者责任险(包括发包人的财产)
51对各项保险的要求
51.1保险凭证和条件
51.2保险单条件的变动
51.3未按规定投保的补救
51.4遵守保险单规定的条件
二十一、完工与保修
52完工验收
52.1完工验收申请报告
52.2完工资料
52.3工程完工的验收
52.4单位工程验收
52.5部分工程验收
52.6施工期运行
52.7发包人不及时验收
53工程保修
53.1保修期
53.2保修责任
53.3保修责任终止证书
54完工清场及撤退
54.1完工清场
54.2施工人撤退
二十二、其它
55纳税
56严禁贿赂
57化石和文物
58专利技术
59承包人的合理化建议
60合同生效和终止
60.1合同生效
60.2合同终止
第一部分
通用合同条款
一、词语涵义
1、词语涵义
除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1有关合同双方和监理人的词语
(1)发包人:
指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:
指与发包人正式签条本协议书的当事人。
(4)分包人:
指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(5)监理人:
指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语
(1)合同文件(简称合同):
指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其它在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款:
指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款修改或补充文件。
(3)图纸:
指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:
指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并监理人批的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:
指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:
指发包人正式向中标人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语
(1)工程:
指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:
指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:
指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:
指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:
指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:
指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(7)施工设备:
指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品(不包括临时工程和材料)。
(8)承包人设备:
指承包人的施工设备。
(9)进点:
指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4有关工期的词语
(1)开工通知:
指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
(2)开工日期:
指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
(3)完工日期:
指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
1.5有关同价格和费用的词语
(1)合同价格:
指协议中写明的合同总金额。
(2)费用:
指为实施本合同所发生的所有开支,包括管理费用和应分摊的其它费用,但不包括利润。
1.6其它词语
(1)施工场地(或称工地):
指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。
(2)书面形式:
指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子邮件。
(3)天:
指日历天
二、合同文件
2词语文字和法律
2.1词语文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。
3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应能互相解释,互为说明。
当合同文件出现含糊不清或不一致时,由监理人作出解释或修正。
除合同另有规定外,解释合同文件夹的优先顺序规定专用合同条款内。
三、双方的一般义务和责任
4发包人的一般义务和责任
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 水利水电 建设 施工 合同 示范 文本 正式版