一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题B卷附答案.docx
- 文档编号:28471839
- 上传时间:2023-07-14
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:25.62KB
一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题B卷附答案.docx
《一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题B卷附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题B卷附答案.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题B卷附答案
2021年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题B卷(附答案)
考试须知:
1.考试时间:
180分钟,满分为160分。
2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于钢筋加工的说法,正确的是()
A.不得采用冷拉调直
B.不得采用喷砂除锈
C.不得反复弯折
D.不得采用手动液压切断下料
2、下列质量问题常见成因中,属于管理事故成因的是()
A.预埋件偏位
B.不均匀沉降
C.防水材料质量不合格
D.分部分项工程施工顺序不当
3、下列关于幕墙节能工程的说法,正确的是()
A.采用了一种节能材料或节能设施,可称为节能幕墙
B.幕墙节能工程验收可在单位元工程竣工验收后进行
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
4、砌筑普通粘土砖墙时,如留斜槎,斜槎长度一般不应小于高度的()
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
5、在建筑装饰饰面石材中,具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是()
A.花岗石
B.大理石
C.水磨石
D.微晶石
6、防水等级为()的重要建筑、高层建筑,防水层合理使用年限为15年。
A.I级
B.II级
C.III级
D.Ⅳ级
7、场地高程测量中,已知后视点X的高程为48.126m,后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m,则前视点Y的高程为()
A.48.631m
B.47.621m
C.48.501m
D.48.531m
8、当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()
A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
9、下列与盈利损失中,属于长期损失的是()
A.孔道摩擦损失
B.弹性压缩损失
C.锚固损失
D.预应力筋应力松弛损失
10、施工组织总设计应由总承包单位()审批。
A.负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.项目技术负责人
11、利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的()
A.节材与材料资源利用
B.节地与施工用地保护
C.节能与能源利用
D.节水与水资源利用
12、当屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材可()铺贴
A.垂直于屋脊
B.平行于屋脊
C.与屋脊成450角
D.下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊
13、水泥贮存时间不宜过长,一般贮存时间不应超过三个月,在一般贮存条件下,如果你使用过期水泥,必须检验,重新确定()指标。
A.安定性
B.凝结时间
C.细度
D.强度等级
14、关于砖砌体施工要点的说法,正确的是()
A.半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑
B.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
C.马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置
D.多孔砖应饱和吸水后进行砌筑
15、楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于()
A.混合结构
B.框架结构
C.剪力墙
D.桁架结构
16、用于大面积玻璃幕墙的玻璃宜采用()
A.钢化玻璃
B.夹丝玻璃
C.夹层玻璃
D.半钢化玻璃
17、建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验,必要时应进行()试验。
A.极限抗弯
B.极限抗压
C.极限抗剪
D.极限拉拔
18、其跨度为2m的板,设计混凝土强度等级为C20,则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
19、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染控制环境要求属于Ⅰ类的是()
A.办公楼
B.图书馆
C.体育馆
D.学校教室
20、采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的()
A.50%
B.70%
C.75%
D.80%
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》,属于一级基坑的有()
A.重要工程的基坑
B.支护结构做主体结构一部分的基坑
C.开挖深度8M的基坑
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑
2、关于后浇带混凝土施工的说法,正确的有()
A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工
B.混凝土养护时间不得少于28d
C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土的
D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥
E.混凝土采用补偿收缩混凝土
3、关于胶合板做为装修材料使用时的说法,正确的有()
A.当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时,可作为B1级装修材料使用
B.当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时,可作为A级装修材料使用
C.当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板表面涂覆防火涂料
D.当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含有电器、电线等物体时,胶合板的内外表面及相应的木龙骨应采用阻燃浸渍处理,达到B1级
E.当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含有电器、电线等物体时,胶合板的外表面应涂覆防火涂料两遍,达到A级
4、加强多层砌体结构房屋抵抗地震力的构造措施有()
A.提高砌体材料的强度
B.增大楼面结构厚度
C.设置钢筋混凝土构造柱
D.加强楼梯间的整体性
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来
5、关于钢筋代换的说法,正确的有()
A.当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则代换
B.当构件按最小配筋率配筋时,按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换
C.钢筋代换应征得设计单位的同意
D.当构件受裂缝宽度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换
6、塔式起重机按固定方式进行分类可分为()
A.伸缩式
B.轨道式
C.附墙式
D.内爬式
E.自升式
7、砌体工程不得在()设置脚手眼。
A.120mm厚墙,料石清水墙,独立柱
B.240mm厚墙
C.宽度为2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
E..梁或梁垫下及其左右500mm范围内
8、下列建筑密封材料中,属于定型密封材料的有()
A.密封膏
B.密封条
C.密封胶
D.止水条
E.密封剂
9、室内疏散楼梯踏步最小宽度不小于0.28m的工程类型有()
A.住宅
B.小学学校
C.宾馆
D.大学学校
E.体育馆
10、采用锤击法进行混凝土预制桩施工时,宜采用()
A.低垂轻打
B.重锤低击
C.重锤高击
D.低锤重打
E.高锤重打
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、某大型综合商场工程,建筑面积49500m2,地下一层,地上三层,现浇钢筋混凝土框架结构,建安投资为22000.00万元,采用工程量清单计价模式,报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),工期自2013年8月1日至2014年3月31日,面向全国公开招标,有6家施工单位通过了资格预审进行投标。
从工程招投标至竣工决算的过程中,发生了下列事件:
事件一:
市建委指定了专门的招标代理机构。
在投标期限内,先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问,建设单位以一对一的形式书面进行了答复。
经过评标委员会严格评审,最终确定E单位中标。
双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。
事件二:
E单位的投标报价构成如下:
分部分项工程费为16100.00万元,措施项目费为1800.00万元,安全文明施工费为322.00万元,其他项目费为1200.00万元,暂列金额为1000.00万元,管理费10%,利润5%,规费为1%,税金3.413%。
事件三:
建设单位按照合同约定支付了工程预付款,但合同中未约定安全文明施工费预支付比例,双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。
事件四:
E施工单位对项目部安全管理工作进行检查,发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。
E施工单位要求项目部整改。
事件五:
2014年3月30日工程竣工验收,5月1日双方完成竣工结算,双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。
此后,E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项,但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。
随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由,向法院提起诉讼,要求建设单位支付欠款560万元,以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。
问题:
1.分别指出事件一中的不妥之处,并说明理由。
2.列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数),根据工程项目不同建设阶段,建设工程造价可划分为哪儿类?
该中标造价属于其中哪一类?
3.事件三中,建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?
并说明理由,安全文明施工费包括哪些费用?
4.事件四中,项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?
5.事件五中,工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?
E单位诉讼是否成立?
其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?
2、某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层,钢筋混凝土全现浇框架一剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板,地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水,外侧设计二道SBS卷材防水层。
施工过程中,发生如下事件:
事件一:
进场后即进行场地高程测量,已知后视点高程是50.128m,测量时后视读数为为1.116m,前视点读数为1.235m。
接着根据设计图纸进行平整场地,结束后,施工单位立即进行了工程定位和测量放线,然后即进行土方开挖工作,整修基坑采取大放坡开挖。
事件二:
土方开挖至设计标高时,项目总工程师组织监理进行基坑验槽。
经钎探检查,发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层,项目总工召集所有技术人员开现场会议,决定采取灌浆补强。
并会同监理人员重新验槽且形成记录。
问题:
1.列式计算事件一中前视点高程。
2.事件一中,基坑开挖时应经常检查的内容有哪些(至少列出三项)?
3.事件二中,施工单位对软弱下卧层的处理程序是否妥当?
并说明理由。
4.事件二中,指出基坑验槽做法的不妥之处?
并分别说明理由。
并说明基坑验槽的重点观察的部位有哪些?
3、某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。
由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。
乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的计量和工程款的支付。
工程施工过程中,发生下列事件:
事件1:
当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理工程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。
施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。
事件2:
在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
事件3:
在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使工期发生拖延:
一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、官网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。
【问题】
1、乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?
请说明理由。
2、乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?
3、对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求,该如何处理?
请说明理由。
4、某建筑工程建筑面积205000m3,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该工程位于繁华市区,施工场地狭小。
工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。
施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。
基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350m2软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。
工程主体结构施工时,2层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的,事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋,已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符;施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。
工程进入外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965m2的外墙贴面砖工作,业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。
问题
1.该工程基坑开挖降水方案是否可行?
说明理由。
2.施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?
说明理由。
3.发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基坑处理?
4.工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?
5.就该工程背景材料中所发生的情况而言,施工单位可索赔的内容有哪些?
5、某酒店对客房进行改造装修,装修面积4000m2。
某承包商根据领取的招标文件和全套施工图,利用低价投标策略中标。
该承包商于2009年11月18日与业主签订了总价248万元的施工合同,合同工期为90天。
合同规定当工程变更、现场条件变化和工程量增减等因素引起工程造价增减不超过合同总价的10%时不得调整,如果超过该比例,双方协商解决。
承包商于2009年11月25日进场施工。
开工后10天,业主对客房的装修设计进行部分变更。
承包商对设计变更引起的工程造价进行预算,增加工程造价18万元。
工程进行了一个月后,业主因资金不到位,不能按期支付工程进度款,口头与承包商协商暂停施工20天,承包商也口头答应。
恢复施工后不久,2010年元月14日至20日,因罕见的暴风雪导致交通受阻,定购的几种主要装修材料滞留在运输途中,不能按时进场,导致停工7天。
春节期间按有关规定放假7天,没有施工。
承包商按规定时限及时向业主提出费用索赔和工期索赔要求。
问题:
1、该工程采用总价合同及约定的工程造价调整条款是否合适?
为什么?
2、业主与承包商就暂停施工达成的协议形式是否妥当?
为什么?
3、因设计变更引起造价增加承包商提出的索赔要求是否合理?
说明原因。
4、承包商可以提出的工期索赔应为多少天?
说明理由。
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、C
2、D
3、C
4、C
5、A
6、B
7、A
8、A
9、答案:
D
10、[答案]B
11、答案:
B
12、A
13、D
14、B
15、A
16、D
17、D
18、B
19、D
20、C
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、ABE
2、答案:
B,C,E
3、ACD
4、CDE
5、答案:
A,B,C,D
6、【答案】BCD
7、ADE
8、BD
9、【答案】CDE
10、答案:
BD
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、1.不妥之一:
市建委指定了专门的招标代理机构
理由是:
违反招投标法律法规的规定。
不得指定。
不妥之二:
在投标期限内,先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问,建设单位以一对一的形式书面进行了答复
理由是:
针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人,不能一对一答复
不妥之三:
经过评标委员会严格评审,最终确定E单位中标。
理由是:
应依据招标文件规定的评标办法进行评审。
评标委员会应该推荐中标候选人。
2.E单位的中标造价=(分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元十其他项目费为1200.00万元)(1+1%)(1+3.41%)=19948.82万元
根据工程项目不同的建设阶段,建设工程造价可以分为如下6类:
(1)投资估算;
(2)概算造价;(3)预算造价;(4}合同价;(5)结算价;(6)决算价。
该中标造价属于合同价。
3.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)第10.2.2规定,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并应与进度款同期支付。
GF--2013-0201通用条款规定,6.1.6除专用条款另有约定外,发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%,其余部分与进度款同期支付。
原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第7条规定,建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用,以及费用预付、支付计划,使用要求、调整方式等条款。
建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的,合同工期在一年以内的,建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。
322×50%(1+1%)(1+3.41%)=168.16万元
4.建质[2008]91号关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知第十条建筑施工企业应当在建设工程项日组建安全生产领导小组。
建设工程实行施工总承包的,安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。
5.最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复规定(法释[2002]16号)
建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
E单位诉讼成立
建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
可以行使的工程款优先受偿权是560万元。
2、1.前视高程=后视高程十后视读数-前视读数=50.128+1.116-1.235=50.009m
2.基坑开挖时,应经常检查的项目有:
(1)平面控制桩;
(2)水准点;(3)基坑平面位置;(4)水平标高;(5)边坡坡度;(6)边坡或支护稳定状况;(7)降排水情况。
3.施工单位对软弱下卧层的处理程序不妥。
理由:
基坑验槽过程中发现与原地质勘察报告,设计不符或其他的异常情况,应会同勘察、设计等有关单位共同研究处理,不能施工单位自行拟订方案组织实施。
4.事件二中不妥之处如下:
不妥之一:
由项目总工程师组织基坑验槽。
理由:
应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
不妥之二:
参加验槽的单位仅有施工单位和监理单位。
理由:
施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场,按设计、规范要求进行验槽。
基坑验槽时应重点观察的部位有:
柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。
3、1、不合理。
理由:
因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求,监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施,而相关费用应由承包商自己承担。
2、工程变更价款的确定原则:
⑴合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;
⑵合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,工程师批准执行。
这一批准的变更价格,应与承包商达成一致,否则按合同争议的处理方式解决。
3、对两项索赔事件应做如下处理:
(1)对孤石的索赔,由于地质勘探报告未指明,施工单位预先无法估计的地质条件变化,属于甲方应承担的风险,应给予工期顺延和费用补偿。
(2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理:
对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在合同工期内考虑,由此造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。
对后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理索赔问题。
索赔处理原则:
被冲坏的临时道路、官网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担,乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担,工期予以顺延。
4、
(1)不可行。
理由有三条:
a.基础埋深12.4m,基坑面积又较大,不宜布置单排单排轻型井点;
b.单排单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧,即应该在基坑北边布置;
c.工程位于繁华市区,井点降水会对周边环境造成影响。
(2)不妥。
工程验槽应由施工单位、建设单位(监理单位)、勘查单位和设计单位共同进行。
(3)应按如下程序处理:
a.建设单位应要求勘查单位对软土区进一步进行勘查;
b.建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基提出设计变更方案;
c.建设单位或授权监理单位研究设计变更方案并做出决定,与施工单位协议实施的费用与工期;
d.由总监理工程师签发工程变更单,指示承包单位按设计变更组织地基处理施工。
(4)主要问题:
a.技术交底制度不健全,对阳台、梁柱节点等关键部位的施工要点未交底清楚;
b.施工单位现场钢筋工人员素质差,没有严格执行按图施工;
c.缺乏对重要的分部分项工程保证质量的施工措施。
(5)可索赔的内容:
a.基坑基底软土区处理所需的费用与时间;
b.拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。
5、1、该工程项目采用总价合同及约定的工程造价调整条款是合适的。
因为该工程工程量不大且有全套施工图、工期较短(不到一年)、技术不复杂、风险不大,根据这些条件来看,采用总价合同及约定的工程造价调整条款是合适的。
2、业主与承包商就暂停施工达成的协议形式不妥。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。
本案例中业主口头要求临时停工,承包商亦口头答应,是双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。
3、因设计变更承包商提出的索赔要求不合理,因为该变更引起的工程造价的增加没有超过合同造价的10%,根据合同规定不得调整合同价格。
4、承包商可以提出的工期索赔为27天,因为:
1)因业主资金不到位,不能按期支付工程进度款,要求停工20天,业主对停工承担责任,顺延工期是合理的。
2)罕见的暴风雪属不可抗力事件,应延长工期7天。
3)春节期间已包含在合同工期内,春节放假是有经验的承包商能够预见的,是承包商应承担的风险,不应考虑其延长工期要求。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程管理与实务 一级 建造 建筑工程 管理 实务 模拟 答案