公路工程监理工程师考试合同管理.docx
- 文档编号:28450388
- 上传时间:2023-07-13
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:20.87KB
公路工程监理工程师考试合同管理.docx
《公路工程监理工程师考试合同管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公路工程监理工程师考试合同管理.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
公路工程监理工程师考试合同管理
《合同管理》模拟试卷九
(重点试卷3)
一、单项选择题
1、建设工程勘察合同法律关系的客体是指
A、物B、智力成果C、行为D、财
2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构
3、下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票
4、合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。
合同过程中发生违约后,()
A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任。
5、施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()
A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权
6、按照国家有关规定,施工合同的估算价在()万元人民币以上,必须进行招标。
A、10B、50C、100D、200
7、监理招标的宗旨是对监理单位()的选择
A、能力B、人员C、设备D、报价
8、一般情况下,()应当由招标大完成
A、确定中标人B、评标情况说明
C、对各个合格投标书的评价D、推荐合格的中标候选人
9、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()
A、负责施工合同的协调管理B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作D、不得泄露申明的秘密
10、当承包人提出索赔要求后,工程师无权就()作出抉定。
A、费用索赔B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔D、工期延误索赔
11、公路工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是()
A、减少合同中约定的工程量B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作D、更改工程有关部分尺寸
12、施工合同示范文本规定,当合同文件发生矛盾时,皮按顺序进行解释。
下列排序中正确的是()
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
13、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()
A、完成合同内注明的全部工程的时闻
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的工期
14、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。
A、工程接收证书签发B、颁发履约证书
C、“结清单”生效D、提交竣工报表
15、因总监理工程师在项目监理中决策不当,给发包人造成损失时,发包人应当要求()贻偿。
A、监理单位B、总监理工程师C、监理单位的法定代表人D、具体的监理人员
16、法人的交更是指()
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销
17、要约人要撤销要约,擞销要约通知应在()到达对方。
A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前D、对方承诺生效之后
18、对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可来用()合同。
A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格
19、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指()的酬金。
A、正常监理工作B、附加监理工作
C、额外监理工作D、包括正常,附加和额外监理工作
20、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时,()
A、不应返还保留金B、应退还一半保留金
C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D、应全部退还保留金.
二、多选题(每题2分,选对一个得0.5分,选错得0分,共40分)
1、可以是第三人作出担保的方式有()
A、保证B、抵押C、质押D、留置E、定金
2、《合同法》规定的无效合同条件包括()
A、一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定、
3、《合同法》规定合同应具备的条款中,()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴
A、当事人B、标的C、数量D、违约责任E、解决合同争议的方法
4、招标人具备自行招标的能力表现为()
A、必须是法人组织B、有编制招标文件的能力
C有审查投标人资质的能力D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
5、公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括()
A、办理招标备案B、编制招标有关交件
C、发布招标公告D、发售招标文件E、组织现场考察
6、下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有()
A、工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新橙毅的要求
7、对委托人和监理人有约束力的监理合同,包括的文件有()
A、监理中标函B、监理招标文件C、工程量清单
D、监理合同专用条件E、合同履行中双方达成的书面协议
8、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商,其特点为()
A、由业主选定并管理B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工E、由承包商负责协调管理
9、FIDIC施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括()
A、延误移交施工现场B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失
10、法人应当具备的条件包括()等;
A、依法成立B、经核准登记
C、有必要的财产或者经费D、有自己的组织机构
E、能够独立承担民事责任
11、承揽合同主要包括()等类型合同。
A、定作B、复制C、修理D、仓储E、检验
12、要使索赔得到公正合理地解决,工程师在工作中必须邀守()等基本原则
A、批评教育B、公正C、自愿D、协商一致E、平等
13、公开招标条件下,所发布的招标公告主要内容包括()
A、工程概况B、项目资金来源C、投标须知D、评标方法E、招标范围
14、FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括()
A、不利于施工的自然条件B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵
15、合同履行地点没有约定或约定不明确的,下列确定方法的表述,正确的是()
A、给付货币的,在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的,在不动产所在地履行
C、交付动产的,在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行
16、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等内容
A、检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B、对招标有关文件的核查备案C、投标人履行合同的能为评定
D、评标委员会成员资格认定E、查处招投标活动的违法行为
17、施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有()
A、发包人未按约定时间提供施工场地B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行E、当事人协商一致
18、当承包人提出索赔后,应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立,这些证据包括()
A、工程照片B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证D、招标文件E、财务凭证
19、当承包人索赔后,工程师可以对索赔提出质疑的情况包括()
A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任,责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
20、工程建设施工合同履行过穆中,发包人应完成的工作内容包括()。
A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
三、判断题(每题1分,共10分、
1、如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡,或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动,监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下,发布处理紧急情况所需的指令,承包人就予执行。
(√)
2、业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
√
3、监理工程师应在发出中标通知书之后28天内,向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料2份,并向承包人进行技术交底。
(×)
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责(√)
5、编制标底应根据设计文件、招标文件、标准、定额等(√)
6、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(√)
7、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单你更换不称职的监理人员(×)
8、按照FIDIC条款,因特殊风险而终止合同时,承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失(×)
9、FIDIC合同条件规定,由于工程变更,该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时,才考虑费率和价格的变动(√)
10、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格(×)
四、综合问答题(每题15分,共30分)
1、某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工监理,该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际):
(1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20天。
承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天.其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求。
(3)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。
承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
答:
1、这是非承包方原因造成的,故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。
2、由于异常恶劣气候选成的6天停工是承包方不可预见的、应签证给予工期补偿6天而不应给费用补偿。
对于低于正常雨量造成的4天停工,是承包方应该预见的,故不应该签证工期和费用补偿。
3、这是承包方自身原因造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。
2、某公路工程项,工程量清单中的土方开挖数量为750000m3,岩石分类为软石、次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。
问:
(1)在施工中,承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3,为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度,要求业主对此给予经济赔偿。
承包人的要求是否合理?
为什么?
(2)如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸,承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期?
(3)如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大,承包人能否得到额外费用赔偿?
为什么?
(4)该工程在施工中部份工地遭受洪水不可抗力的灾害,监理工程师接到承包人提交的索赔申请后,应进行哪些工作?
答:
(1)承包商的要求不合理。
因为工作量的增加在±15%的合同范围,故不能向业主索赔。
(2)监理工程师有义务满足承包人正常施工的用图需要。
应该赔偿承包人停工待图的全部经济损失并顺延合同工期。
(3)不能得到额外费用赔偿。
因为合同条件规定,承包人在投标已对施工现场进行了勘察,承包人考察现场后已对每一单价做出了详尽分析,应该自己承担在报价时单价计算不准确的风险,其额外赔偿无效。
(4)索赔处理程序:
①实地勘察,了解证实有关受灾情况;②验证施工单位提出的索赔项目(数量)及证据;③根据法律和合同,划清责任界限;④认可合理索赔要求。
对双方均有责任的项目,划清责任及确定各自的比例;⑤拒绝无理索赔要求;⑥拟定合理赔偿数额和延期天数;⑦与承包人协调统一意见;⑧签发索赔报告;⑨把处理意见报业主核定批准。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公路工程 监理 工程师 考试 合同 管理