注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题I卷 含答案.docx
- 文档编号:28385305
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:26.41KB
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题I卷 含答案.docx
《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题I卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题I卷 含答案.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题I卷含答案
2019年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题
(I卷)含答案
考试须知:
1.考试时间:
180分钟,满分为160分。
2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于钢筋加工的说法,正确的是()。
A.不得采用冷拉调直
B.不得采用喷砂除锈
C.不得反复弯折
D.不得采用手动液压切断下料
2、成型钢筋在进场时无需复验的项目是()。
A.抗拉强度
B.弯曲性能
C.伸长率
D.重量偏差
3、关于钢结构高强度螺栓安装的说法,错误的是()。
A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24h内完成
4、通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是()。
A.先张拉楼板、后张拉楼面梁
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.先张拉楼面梁、后张拉楼板
D.板中的无粘结筋须分批张拉
5、民用住宅楼梯的坡度范围,宜在()之间。
A.10°~25°
B.20°~45°
C.40°~55°
D.50°~65°
6、关于岩土工程性能的说法,正确的是()。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时,常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
7、下列关于幕墙节能工程的说法,正确的是()。
A.采用了一种节能材料或节能设施,可称为节能幕墙
B.幕墙节能工程验收可在单位元工程竣工验收后进行
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
8、采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的()。
A.50%
B.70%
C.75%
D.80%
9、关于施工现场材料检验的说法,正确的是()。
A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取
B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认
C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任
D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任
10、砌体基础必须采用()砂浆砌筑。
A.防水
B.水泥混合
C.水泥
D.石灰
11、建筑幕墙性能检测中,发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求,最合理的处理是()。
A.修改设计、修补试件缺陷后重新检测
B.改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测
C.修改设计,重新制作试件后重新检测
D.更换材料,重新制作试件后重新检测
12、A点高程为36.05m,现取A点为后视点,B点为前视点,水准测量,前视点读数为1.12m,后视点读点为1.22m,则B点的高程为()m。
A.35.15
B.35.95
C.36.15
D.36.95
13、关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是()。
A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm
B.图书室顶棚可采用B1级装饰装修材料
C.大型电子计算机机房地面可以采用B2级装修材料
D.配电室内部装修均应采用B1级及以上装修材料
14、在大体积混凝土养护的温控过程中,其降温速率一般不宜大于()。
A.1℃/d
B.1.5℃/d
C.2℃/d
D.2.5℃/d
15、自坍塌事故发生之日起()天内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
A.7
B.14
C.15
D.30
16、工程质量的验收均应在()检查评定的基础上进行。
A.施工单位自行
B.监理单位
C.施工单位与监理单位
D.建设单位
17、受力钢筋代换应征得()意。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.勘察单位
18、混凝土立方体标准抗压强度标准值,试验时要求的养护时间为()。
A.3d
B.7d
C.28d
D.45d
19、不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的()。
A.通规
B.止规
C.直尺
D.量规
20、规范要求抹灰工程实测实量检测,墙面垂直度度检测,
(1)每一个墙面作为一个测区,累计实测实量()个实测区。
A.20
B.10
C.5
D.1
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。
A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10~13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天
2、通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有()。
A、缓凝剂
B、早强剂
C、膨胀剂
D、速凝剂
E、引气剂
3、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的表述,说法正确的有()。
A.对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打
B.当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打
C.对基础标高不一的桩,宜先浅后深
D.对不同规格的桩,宜先大后小、先长后短
E.当基坑不大时,打桩可从中间开始分头向两边进行
4、现场计算临时总用水量应包括()。
A.施工用水量
B.消防用水量
C.施工机械用水量
D.商品混凝土摔合用水量
E.临水管道水量损失量
5、下列关于施工现场照明用电的说法,正确的是()。
A.比较潮湿的场所,电源电压不得大于36V
B.室外220V灯具距地面不得低于2.5m
C.特别潮湿的场所,电源电压不得大于24V
D.人防工程,电源电压不得大于36V
E.灯具离地面高度低于2.5m的场所,电源电压不得大于36V
6、采用锤击法进行混凝土预制桩施工时,宜采用()。
A.低垂轻打
B.重锤低击
C.重锤高击
D.低锤重打
E.高锤重打
7、砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指()。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一揉压
E.一勾缝
8、锤击沉管灌注桩施工方法适用于在()中使用。
A、黏性土层
B、淤泥层
C、密实中粗砂层
D、淤泥质土层
E、砂砾石层
9、混凝土的耐久性能包括()。
A.抗冻性
B.碳化
C.抗渗性
D.抗侵蚀性
E.和易性
10、关于泵送混凝土配合比设计要求的说法,正确的是()。
A.泵送混凝士的入泵坍落度不宜低于100mm
B.粗骨料针片状颗粒不宜大于11;有
C.用水量与胶凝材料总量之比不宜大于0.7
D.泵送混凝士的胶凝材料总量不宜小于200kg/m3
E.泵送混凝士宜掺用适量粉煤灰或其他活性矿物掺合料
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务,建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同;与B公司签订了机电设备安装合同;与C公司签订了外幕墙工程安装合同。
三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工,为工程施工创造有利条件;同时,建设单位将砌筑工程单独发包给D公司,并签订施工合同。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:
A公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难,遂与承包商E签订分包合同,将部分主体结构工程交由其施工,同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用,一切责任由承包商E承担。
事件二:
由于A公司施工时间拖延15天,造成B公司开工时间相应顺延,B公司遂向A公司提出索赔要求。
事件三:
建筑主体结构完成后,A公司立即拆除了主体外围脚手架工程,C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变,为此重新调整施工方案组织施工。
后C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
事件四:
由于部分机电安装工程在招标时未能确定,建设单位与B公司签订合同时采用可调单价合同模式,施工过程中由于市政电网停电2天,B公司提出调整合同价款的要求,建设单位只同意延长工期,拒绝调整合同价款。
【问题】
1、建设单位将上述工程单独发包给A、B、C、D公司的做法是否合法?
如不合法,请给出理由。
2、事件一中,A公司的做法是否正确?
并说明理由。
3、事件二中,B公司向A公司提出索赔要求是否成立?
若不能,请指出正确做法。
4、事件三中,C公司向建设单位提出索赔是否成立?
理由是什么?
5、事件四中,建设单位的做法是否合理?
并给出合同价款调整的因素。
2、某综合办公楼工程,建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位,双方签订了工程总承包合同,由于工程涉及勘察设计任务,而乙不具备上述能力,后经甲建设单位同意,乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作,并按合同约定交付有关设计文件和资料。
施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
上述合同签订后,丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁,丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后,甲组织相关单位对工程进行联合验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计违反相关规范造成的。
后甲就工程质量损失提出索赔要求,丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。
乙以自己不是设计人为由推卸责任,后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1、本案中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?
请说明理由。
2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?
请说明理由。
3、某建设单位投资兴建一办公楼,投资概算25000.00万元,建筑面积21000m2;钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下2层,层高4.5m地上18层。
层高3.6m;采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标,招标范围为工程至交付使用全过程。
经公开招投标,A工程总承包单位中标。
A单位对工程施工等工程内容进行了招标。
B施工单位中标了本工程施工标段,中标价为18060万元。
部分费用如下:
安全文明施工费340万元,其中按照施工计划2014年度安全文明施工费为226万元;夜间施工增加费22万元;特殊地区施工增加费36万元;
大型机械进出场及安拆费86万元;脚手架费220万元;模板费用105万元;施工总包管理费54万元;暂列金额300万元。
B施工单位中标后第8天,双方签订了项目工程施工承包合同,规定了双方的权利、义务和责任。
部分条款如下:
工程质量为合格;除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%(含10%)、工程设计变更允许调整以外,其他一律不允许调整;工程预付款比例为10%;合同工期为485日历天,于2014年2月1日起至2015年5月31日止。
B施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素,计划主体结构施工工期为120天,预计总用工为5.76万个工日,每天安排2个班次,每个班次工作时间为7个小时。
A工程总承包单位审查结算资料时,发现B施工单位提供的部分索赔资料不完整,如:
原图纸设计室外回填土为2:
8灰土,实际施工时变更为级配砂石,B施工单位仅仅提供了一份设计变更单,要求B施工单位补充相关资料。
问题:
1.除设计阶段,施工阶段以外,工程总承包项目管理的基本程序还有哪些?
2.A工程总承包单位与B施工单位签订的施工承包合同属于哪类合同?
列式计算措施项目费、预付款各为多少万元?
3.与B施工单位签订的工程施工承包合同中,A工程总承包单位应承担哪些主要义务?
4.计算主体施工阶段需要多少名劳动力?
编制劳动力需求计划时,确定劳动效率通常还应考虑哪些因素?
5.A工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些?
B施工单位还需补充哪些索赔资料?
4、某高层办公楼,总建筑面积137500m2,地下3层,地上25层。
业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位。
施工总承包完成桩基工程后,将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位,并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工,专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后,即将设计文件直接给了专业分包单位,专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案,方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工,专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。
专业分包单位在施工过程中,由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。
土方开挖到接近基坑设计标高(自然地坪下8.5m)时,总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,即向施工总承包单位发出书面通知,要求停止施工,并要求立即撤离现场施工人员,查明原因后再恢复施工。
但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。
不久基坑发生严重坍塌,并造成4名施工人员被掩埋,经抢救3人死亡,1人重伤。
事故发生后,专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况,经事故调查组调查,造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道,基坑支护设计中未能考虑这一因素造成的。
事故中直接经济损失80万元,于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。
问题
1.请指出上述整个事件中有哪些做法不妥,并写出正确的做法。
2.三级安全教育是指那三级?
3.本事故可定为那种等级的事故?
请说明理由。
4.这起事故的主要责任者是谁?
请说明理由。
5、某办公楼工程,建筑面积23723m2,框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,首层高4.8m,标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。
工程结构施工采用外双排落地脚手架,工程于2007年6月15日开工,计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一:
2008年5月20日7时30分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上,当场死亡。
事件二:
顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收,监理工程师提出申报验收有漏项,应补充验收申报项目。
问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?
说明理由。
(2)事件一中,从安全管理方面分析,导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、C
2、【答案】B
3、B
4、A
5、B
6、【答案】B
7、C
8、C
9、答案:
C
10、[答案]C
11、B
12、C
13、答案:
A
14、答案:
C
15、D
16、A
17、答案:
C
18、C
19、答案:
C
20、A
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、BCD
2、ABD
3、ABDE
4、答案:
ABC
5、ADE
6、答案:
BD
7、【答案】BCD
8、ABD
9、答案:
A,B,C,D
10、AE
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、1、建设单位将建筑主体土建工程发包给A公司合法;
建设单位将机电设备安装合同发包给B公司合法;
建设单位将外幕墙安装工程发包给C公司合法;
建设单位将砌筑工程发包给D公司不合法,根据《建设工程质量管理条例》,建设单位将应由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为属肢解发包,该砌筑工程单独发包属肢解发包,不合法。
2、事件一中A公司的做法不正确。
其行为属于违法分包的行为,违背了《建筑法》等法律、法规关于建筑主体结构工程不能分包的规定。
3、事件二中,B公司向A公司提出索赔不能成立。
因为B公司与A公司不存在合同关系,正确做法是应就A公司拖延造成其开工推迟的工期和费用损失,向建设单位提出索赔。
由建设单位向A公司提出索赔。
4、事件三中,C公司向建设单位提出索赔能够成立。
因为在施工合同中已经约定建设单位应协调施工现场其他施工单位,为承包单位创造有利条件,事件三中建设单位实际未履行上述约定。
5、建设单位的做法不合理。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,可调价格合同中合同价款的调整因素包括:
⑴法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;
⑵工程造价管理部门公布的价格调整;
⑶一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h;
⑷双发约定的其他因素。
2、1、合同有效性判定如下:
甲与乙签订的总承包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
乙与丙签订的分包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
乙与丁签订的分包合同无效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。
建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。
因此,乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁,违反了上述规定,应认定合同无效。
2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下:
丙的设计不合理给甲带来重大损失,乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由:
甲与丙不存在合同关系,根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
3、1、工程总承包项目管理的基本程序还有:
勘察、设备采购、试运行
2、A工程总承包单位与B施工单位签订的施工承包合同属于专业分包合同措施项目费=340+22+36+86+220+105=809万元预付款:
(18060—300)*10%=17760*10%=1776万元
3、A工程总承包单位应承担主要义务:
1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料
2)向分包人提供具备施工条件的施工场地;
3)组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底;
4)提供合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用;
5)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
6)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合
7)支付分包合同款
4、主体施工阶段需要劳动力:
57600*8/(2*7*120)=274.3,取整275名
确定劳动效率通常还应考虑因素:
环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面布置、劳动组合、施工机具等。
5、A工程总承包单位的费用变更控制程序有:
1)施工单位收到设计变更14天内提出变更费用申请报告
2)监理单位收到变更费用申请报告7天内审核完
3)建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告14内进行答复,未答复视为默认B施工单位还需补充的索赔资料:
1)索赔意向书
2)业主和工程师签发的工程变更指令
3)经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案
4)工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认
5)现场签证
6)工程变更的计价依据
7)施工日记及记录
8)工程照片和录像
4、
(1)上述事件中存在如下不妥之处:
a.施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给一家专业分包单位施工是不妥的,工程分包应报监理单位经建设单位同意后方可进行;
b.专业设计单位完成基坑支护设计后,直接将设计文件给了专业分包单位的做法是不妥的,设计文件的交接应经发包人交付给施工单位;
c.专业分包单位编制的基坑工程和降水工程专项施工组织方案,经施工总承包单位项目经理签字后即组织施工的做法是不妥的,专业分包单位编制的专项施工组织方案,应上报总承包单位,并经总监理工程师审批后方可实施;
d.总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,向施工总承包单位发出书面通知,要求停止施工,总承包单位没有予以理睬是不妥的。
总承包单位应按监理工程师要求进行整改;
e.事故发生后专业分包单位直接向有关安全生产监督管理部门上报事故的做法是不妥的,应经过总承包单位;
f.分包单位要求设计单位赔偿事故损失是不妥的,专业分包单位和设计单位之间不存在合同关系,不能直接向设计单位索赔,专业分包单位可通过总包单位向建设单位索赔,建设单位再向设计单位索赔。
(2)三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。
三级安全教育的内容、时间及考核结果要有记录。
公司教育的内容是:
国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度。
项目经理部教育内容是:
工地安全制度、施工现场环境,工程施工特点及可能存在的不安全因素等。
施工班组教育内容是:
本工种的安全操作规程,事故案例剖析,劳动纪律和岗位奖评等。
(3)本起事故中3人死亡,1人重伤,事故应定为三级重大事故。
因为满足下列条件之一就认定为三级重大事故:
a)死亡3人以上,10人以下;b)重伤20人以上;c)直接经济损失30万元以上,不足100万元。
(4)本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。
在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下,施工总承包单位继续施工,直接导致事故的发生,所以本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。
5、
(1)答:
本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案,理由:
根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定:
脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台等工程,需要单独编制专项施工方案,本工程中,脚手架高度3.6m×11+4.8m=44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。
(2)答:
导致这起事故发生的主要原因包括:
①楼层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具;③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;④工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。
(3)答:
采取的防护措施有:
墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。
(4)答:
吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有:
①设备安装及水管试压;②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋;④吊杆安装;⑤龙骨安装;⑥填充材料的设置等。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程管理与实务 注册一级建造师建筑工程管理与实务练习题I卷 含答案 注册 一级 建造 建筑工程 管理 实务 练习题 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)