版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx
- 文档编号:28367333
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:31.24KB
版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx
《版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷含答案
2020版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷含答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
2、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,由有关部门()。
A.警告
B.责令改正
C.责令停业整顿
D.对违法所得予以没收
3、人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1B.26C.5D.10
4、关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是( )。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大
5、根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是( )。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
6、关于物权的说法,正确的是( )。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
7、下列各项中,关于代理说法错误的是()。
A.代理人以自己的名义进行民事法律行为
B.代理人应为被代理人的利益进行民事行为
C.代理人应在代理权范围内进行民事法律行为
D.被代理人对代理行为直接承担责任
8、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后,对乙提起侵权之诉。
经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售每件获利1000元,乙应赔偿甲( )。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
9、建设工程项目作为一个系统,与一般的系统相比,具有的特征是( )。
A.建设工程项目都是一次性的,但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同,各阶段参与或涉及的单位也不相同,建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成,他们的合作关系都是固定的
10、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
11、工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,由此给建设单位造成损失的,下列说法正确的是()。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任
B.由监理单位承担全部赔偿责任
C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
12、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流
B.获取、存储、处理和共享
C.获取、存档、处理和共享
D.获取、存储、处理和交流
13、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是( )。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
14、关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是( )。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
15、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约,致使设计单位损失为4万元,则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
16、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
17、起重吊装工程是一个危险性工程,对于起重吊装工程的说法不正确的是()
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案,并附安全验算结果
C.经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
18、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
19、根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。
A.必须由总承包单位自行完成
B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C.经总监-理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D.经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
20、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
21、关于代理的说法,正确的是( )。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
22、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
23、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
24、甲施工单位由于施工需要大量钢材,逐向乙供应商发出要约,要求其在一个月内供货,但数量待定,乙回函表示一个月内可供货2000吨,甲未作表示,下列表述正确的是( )。
A.该供货合同成立
B.该供货合同已生效
C.该供货合同效力特定
D.该供货合同未成立
25、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料,不包括( )。
A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
26、下列各项中,关于施工总承包资质的申请说法正确的是()。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
27、根据代理权产生的原因,代理可以分为()。
A.表见代理、委托代理、指定代理
B.委托代理、指定代理、法定代理
C.法定代理、指定代理、表见代理
D.口头代理、指定代理、委托代理
28、列承揽工程的情形中,符合工程承包管理相关规定的是()
A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
29、甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示。
对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
30、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
31、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级。
当三家单位实行联合共同承包时,应按()的业务许可范围承揽工程。
A.甲B.乙
C.丙D.均可
32、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系
33、程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料,不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准
34、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
35、建筑工程开工前,()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位B.建设单位
C.监理单位D.设计单位
36、《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担( )。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
37、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于()。
A.要约的撤回B.要约的失效
C.要约的撤销D.要约的消灭
38、禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()
A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本
39、关于留置的说法,正确的是( )。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
40、某建设工程施工招标,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.甲、乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系,应由乙承担赔偿责任
C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
41、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
42、中标通知书()具有法律效力。
A.对招标人和投标人B.只对招标人
C.只对投标人D.对招标人和投标人均不
43、下列各项中,不属于法律关系的终止的是()。
A.自然终止
B.暂时终止
C.协议终止
D.违约终止
44、在企业资质年检时,若企业资质条件基本符合所定资质等级标准,且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的,则其年检结论为()。
A.通过
B.合格
C.基本合格
D.优良
45、《建设工程安全生产管理条例》规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,应当由()签字后实施。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师
B.施工单位技术负责人、建设单位负责人
C.建设单位技术负责人、总监理工程师
D.施工单位技术负责人、总监理工程师
46、仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。
A.在调解书作出时
B.在当事人达成调解协议时
C.在调解书送达双方时
D.经双方当事人签收时
47、投标文件中总价金额与单价金额不一致的,应()。
A.以单价金额为准B.以总价金额为准
C.由投标人确认D.由招标人确认
48、关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是( )。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均已权利要求的内容为准
49、下列行为中,属于投标人与招标人串通投标行为的是()。
A.投标人为了争取中标而降低报价
B.投标人之间通过竞价内定中标人,再参加投标
C.某投标人为其他投标人陪标
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉某投标人
50、二级注册建造师注册证书有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
51、违约责任承担的方式包括()
A.继续履行B.提供担保C.解除合同D.代位赔偿
52、表见代理的法律后果应该由()承担。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.代理人和第三人
53、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
54、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
55、以下不属于民事纠纷处理方式的是()。
A.当事人自行和解
B.行政复议
C.行政机关调解
D.商事仲裁
56、下列各项中,关于国家建设部对投标人资格预审的规定,正确的表述是()。
A.由招标管理机构评比和分析,确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
57、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
58、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
59、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
60、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。
施工成本0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元。
按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元,后该施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A.1
B.0.9
C.0.95
D.1.1
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
2、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
3、关于招标活动公开原则的说法,正确的有()。
A.招标信息公开
B.评标标准公开
C.开标程序公开
D.评标委员会组成人员公开
E.中标结果公开
4、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物,构筑物及地下工程的有关资料
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
5、下列各项中,属于编制施工投标文件内容的有()。
A.投标保证金
B.合同条件
C.法定代表人资格证明书
D.辅助资料表
E.合同协议条款
6、下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
D.因工作时间发生的争议
7、关于修改建设工程设计文件的说法,正确的有()。
A.经原设计单位书面同意,建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时,施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的,建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时,监理单位有权修改设计
8、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
9、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
10、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
11、民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
12、某承包商在与某公司的设备租赁合同中,拖欠租赁费8万元,而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现该公司将8万元债权全部转让给某大学。
则下列转让效力的表述中,正确的是()。
A.该8万元的延期利息属于该大学B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权D.承包商应当向该公司行使撤销权
E.承包商应当向该大学行使撤销权
13、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
14、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工,若分包工程出现质量问题时,应当由( )
A.总承包单位单独向建设单位承担责任
B.分包单位单独向建设单位承担责任
C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E.分包单位向总承包单位承担责任
15、下列关于我国行政处罚简易程序执法活动,正确的是()。
A.适用前提是违法事实确凿并有法定依据
B.执法机关对公民的违法行为处以30元罚款
C.工商部门对某企业的违法行为处以800元的罚款
D食品卫生部门对某饭店做出暂扣卫生许可证的处罚
E.执法人员用身份证表明身份
16、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
17、资本公积包括()。
A.资本(或股本)溢价
B.接受捐赠资产
C.拨款转人
D.外币资本折算差额
E.企业发展基金
18、下列生产安全事故情形中,属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
E.死亡30人
19、民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括()。
A.代理人B.被代理人
C.自然人D.其他组织
E.法人
20、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额,它包括()。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.未分配利润
E.短期投资
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】D
【解析】考查施工质量检验和返修的规定。
选项A,隐蔽工程不合格,修复后必须经过验收合格才能覆盖;选项B,如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收,那么需要提前24小时告知承包人;选项C,监理人未按时进行检查,也未提出延期要求
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家注册二级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试A卷 含答案 国家 注册 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 答案