勘察设计合同1.docx
- 文档编号:28350157
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:31.43KB
勘察设计合同1.docx
《勘察设计合同1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘察设计合同1.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
勘察设计合同1
勘察设计合同
篇一:
建设工程
建设工程
项目名称:
项目地点:
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:
勘察证书等级:
委托方:
勘察设计方:
签订日期:
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
委托方:
承接方:
发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务,经双方协商一致,签订本合同。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程建设地点:
工程规模、特征:
工程勘察设计任务委托文号、日期:
工程勘察设计任务(内容)与技术要求:
承接方式:
预计勘察设计工作量:
根据设计规范和技术要求确定第二条本合同签订依据
《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》;
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;建设工程批准文件;勘察设计中标文件;第三条勘察设计依据
委托方向勘察设计单位提供相关资料;
委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料;委托方提出的有关设计要求;国家有关规范、规程、规定和标准;其它可供利用的设计资料。
第四条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序
来判断;
合同书中标通知书招标文件及委托书投标文件
第五条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
第六条承接方向委托方提交勘察设计成果资料,并对其质量负责。
交付的设计文件、份数、地点及时间如下:
第七条收费标准
本工程勘察设计按投标时报价浮动费率计取费用;费用以实际工程审计结论为基础结算,但不能超过总投资额。
第八条付款方式为转账支付,具体支付方式如下
签订合同15日内,发包人向乙方支付合同总额的30%,计万元,作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
勘察(详勘)、初步设计文件及后续设计等后续服务工作完成后发包人向乙方支付合同总额的65%,计万元,工程竣工验收合格并签署勘察设计意见(含竣工图)7日内退还履约保证金及余款。
如因非乙方原因引起的设计变更、工作量的变化、增加工作内容和招标文件技术部分编制等,甲方根据本协议计费原则另行签订补充合同和支付费用。
本工程结算以审核批复的概算为结算依据并经社会审计。
设计人应每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单位。
双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任委托方责任
发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并提供相关文件资料。
委托方须按合同规定支付预付款。
若未支付预付款,承接方无权顺延文件的交付时间。
委托方要求承接方按合同规定时间提前交付设计文件时,须征得承接方同意,不得严重背离合理设计周期。
委托方应为承接方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件;如不能提供时,应一次性支付给承接方临时设施费0元。
发包人应保护承接人的投标书、勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察设计人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察设计人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
承接方责任
承接方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、规程,以及四川省地方设计规范、行业设计标准及技术措施进行工程勘察设计,按本合同规定的内容、时间及份数向委托方交付勘察设计成果资料及相关文件,并对其负责。
承接方对提交的勘察成果及设计文件的质量负责,设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计单位除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,并赔偿发包人的损失。
在工程勘察钱,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
设计单位的方案设计、初步设计概算必须限定在投资估算额度内,设计人完成施工图、工程量清单、概算后,委托方提出优化设计要求及投资限额后,设计单位必须针对调整方案在委托人要求的合理时间内进行优化、限额优化。
承接方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
承接方按合同规定时限交付设计文件,负责向委托方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承接方负责解决。
承接方应派经验丰富的设计代表做好施工现场服务,并负责解决施工过程中出现的设计问题。
篇二:
勘测设计合同范本
勘测设计合同
工程名称:
委托单位:
受托单位:
年月日
勘测设计合同
委托方(发包方):
(以下简称甲方)
受托方(承包方):
(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行勘测设计任务根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程条例》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签定本合同,以资共同遵守。
第一条、任务的依据和内容:
1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书):
2、设计内容(工程名称、规模和设计阶段等):
第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付:
1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料
(1)
(2)
(3)
2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案,并约定甲方
于年月日在确认方案。
3、乙方根据甲方确认的设计方案,完成设计任务,并按如下所列时间交付设计文件。
(1)
(2)
(3)
4、设计文件交付数量按照《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定执行,增加数量另收工本费,其费用在交付时计价付款。
5、提供设计基础资料与交付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准,由于甲方提供基础资料不全或未按时提供,乙方交付设计文件的日期予以后延。
若提供设计基础资料的日期推迟15天,交付设计文件的日期另议。
第三条、勘察设计取费与拨付:
l、根据国家物价局、建设部《工程勘察取费标准》、《工程设计收费标准》的规定,勘察设计取费总额元。
2、勘察设计费的拨付:
(1)本合同生效后十天内,甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘测设计费);勘测设计文件交付后15天内,结清全部费用。
(2)勘察设计工作开展后,甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。
勘察设计费拨付表
次数金额(万元)拨付期限付款方式备注
l
2
3
(3)其他说明:
第四条、双方的义务
1、甲方:
(1)按时提供合同规定的勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
(2)按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。
(3)在乙方人员进入现场工作时,提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。
需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题,乙方的差旅费应由甲方支付。
(4)尊重并维护乙方的设计成果,乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用,除本工程项目以外,甲方重复使用乙方提供的图纸,须征得乙方的同意,其费用双方协商确定。
2、乙方:
(1)按时交付合同规定的设计文件,并对交付的设计文件的质量负责。
(2)所交付的设计文件,经上级主管部门审查后,在本合同范围内必要修改,由乙方负责,超出合同范围的重大变更,而重作或修改设计时,须有设计审批机关的意见书,经双方协商,另订合同。
(3)负责进行设计技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加工程竣工验收,因工程需要派现场设计代表,费用由双方协商,另订合同。
(4)对甲方提供的基础资料,乙方有保密的义务。
如属甲方的专有技术,未经甲方同意,乙
方不得擅自用于其他工程。
第五条、违约责任:
l、甲方:
(1)由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件,而造成勘察设计的返工、窝工或修改设计,除乙方推迟交付设计文件的日期外,甲方还应按乙方实际消耗的工作量增付费用。
因甲方责任而造成重大返工或重新设计时,按中途停止设计办法结清设计费,加订合同,重新设计。
(2)没有按照合同规定的期限和金额拔付勘察设计费,应偿付逾期违约金。
每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算违约金。
(3)由于甲方要求,乙方中途停止设计,予付定金不退。
勘察设计工作已进行到初步设计或施工图阶段的,按该阶段已完成的工作量结算勘察设计费后,结束本合同关系。
需重新设计时,另订合同。
2、乙方:
(1)由于乙方原因或未按合同规定时间交付设计文件,每逾期一天,应偿付给甲方该部分设计费5‰的逾期违约金。
(2)因设计质量低劣引起返工或未按期交付设计文件拖延工期造成损失,除由乙方继续完善设计外,必须视造成损失浪费的大小,减少或免收该部分的设计费,对于因设计错误造成工程重大质量事故,乙方除免收损失部分的设计费外,应另付与损失部分设计费相等的赔偿费。
(3)乙方单方停止履行合同,应当加倍返还定金。
第六条、附则
1、本合同所有附件,均系合同组成部分,具有同等效力。
2、末尽事宜,双方友好协商解决,协商达成的协议,与本合同具有同等法律效力。
3、若在合同执行过程中发生纠纷时,双方尽量友好协商解决,协商不成按《中华人民共和国经济合同仲裁条例》的规定进行仲裁,也可向人民法院起诉。
4、本合同经双方法定代表或委托代理人签字并加盖公章后即生效,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方单位名称(盖章):
乙方单位名称(盖章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
签定日期:
年月日
篇三:
建设工程范本
建设工程
项目名称:
项目建设地点:
合同编号:
委托方:
承接方:
签订日期:
年月日签订地点:
建设部、国家工商行政管理局制定
(参照本)
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承担工程勘察设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程条例》。
国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
此项填写初步设计批复文件。
此项填写工程项目审定概算书。
第二条本合同项目的名称、阶段、规模、投资、勘察设计范围、内容及标准:
项目名称、规模
工程规模:
一次部分:
二次部分:
勘察设计阶段、范围
按各项目审定的工程建设技术方案完成可研(选址)、初设、施工图等阶段勘察设计。
变电所电气、通信、土建等全站范围系统化设计。
线路电气、结构等全套系统设计。
设备标书的技术规范书编制。
施工图修正概算书编制。
工程竣工投产,负责出版竣工图。
及时派驻现场设代。
按国家现行电力工程勘察、设计规程进行勘察设计。
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:
第四条乙方向甲方交付的勘察设计文件及份数
各工程交付的勘察设计文件时间详见附表。
乙方按甲方指定的部门交付文件。
勘察设计工期如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延或另行商议。
第五条取费标准及拨付办法
本合同中各项目的工程勘察设计按国家现行有关规定的收费标准及中标下浮百分数计算、支付,国家规定的取费标准中没有规定
的收费项目,由双方协商议定。
根据本工程审定概算及中标通知书,在计算勘察设计费的基础上下浮%,甲方应向乙方支付勘察设计费:
人民币(大写)元整(¥元)勘察设计等费用详见附表。
勘察设计费的支付方法为:
本合同生效后天内,甲方向乙方支付勘察设计费总额的20%,计人民币(大写)元整(¥元)作为定金。
(本合同履行后,定金抵作勘察设计费)
乙方提交设计文件后天内,甲方向乙方支付勘察设计费总额的30%,计人民币(大写)元整(¥元)。
乙方提交全部设计文件后天内,甲方向乙方支付勘察设计费(预算编制费除外)总额的30%,计人民币(大写)元整(¥元)。
余下勘察设计费总额的20%作为质保金,待工程竣工后扣除设计修改造成损失赔偿甲方的费用后付清。
施工图预算书交付15天内甲方向乙方付清预算编制费。
双方委托银行代付,代收有关费用。
第六条双方责任。
甲方责任:
甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按本合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延。
甲方变更项目的勘察设计内容、规模、范围、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,或未能按期提供勘察设计必
须的资料或工作条件而造成乙方勘察设计返工、或修改设计时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工时、工作量向乙方支付费用。
在合同履行期间,甲方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的,乙方未开始勘察设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始勘察设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段勘察设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段勘察设计费的全部支付。
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间(遇节假日顺延)向乙方支付勘察设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
甲方上级对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的勘察设计费。
甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时,甲方应支付赶工费。
甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;
甲方协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
甲方应保护乙方的勘察成果和设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的勘察成果和设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
乙方责任:
乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付
篇四:
最新范本
最新范本
编号:
勘字__________号
订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院),根据国家建委制定的《试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。
第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。
第二条工程名称
________________________________________________________________________________
第三条工程地点
________________________________________________________________________________
第四条工程范围
________________________________________________________________________________
第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。
签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条建设单位应承担的事项和责任
1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。
”
2.清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。
开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。
3.负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。
5.测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条勘测单位应承担的事项和责任
1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。
2.遵循规范按时提出勘测成果,满足设计需要。
第九条本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用。
第十条本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份。
建设单位:
_______________(盖章)
设计单位:
_______________(盖章)
_______年_________月___________日
文档:
律师365(/)合同栏目,找律师就上律师365
篇五:
地质灾害隐患点应急排危除险勘查及
治理工程施工图设计合同
工程名称:
**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图
设计
工程地点:
**
合同编号:
资质等级:
甲级
发包人:
**
勘查设计单位:
**公司
签订日期:
年月日
发包人:
**(以下简称甲方)
勘察设计人:
**(以下简称乙方)
发包人委托勘查设计人承担:
**不稳定斜坡地质灾害点的勘查及治理工程施工图设计(包括勘查、施工图设计等)工作。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘查设计质量,经甲乙双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条:
工程概况
工程名称:
**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工
图设计
工程建设地点:
**
工程规模、特征:
不稳定斜坡
工程勘察设计任务文号、日期:
年月
工程勘察技术要求:
按现行有关地质灾害勘查、设计规范进行
承接方式:
勘查、设计总承包。
预计勘察工作量:
见附件设计费用预算书
第二条:
发包人应及时向勘查人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范
围)、施工、勘查许可等批件(复印件)。
提供工程勘查技术范围已有的技术资料及相关资料。
第二条:
勘查人向发包人提交勘查成果及施工图并对其质量负责。
勘查人负责向发包人提交勘查设计成果施工图资料6份及电子文挡,发包人要求增加的份数另行收费。
第三条:
开工及提交勘查成果、施工图资料的时间和收费标准及付费方式
开工及提交勘查成果资料时间
本工程的勘查工作定于20XX年3月10日开工,20XX年5月10日提交勘查成果、施工图资料,自于发包方或勘查人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
勘查工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
收费标准及付费方式
经双方协商,本工程勘查设计费按照20XX定额的49%收取(下浮51%),实行费用总包干。
合同价为:
人民币元整(大写:
元)。
支付方式:
合同签订生效后7天内,甲方应向承担方
预付勘查、设计费总额的50%,即元(大写:
元);经审查通过并提交勘查、设计成果资料后7天内,委托方应一次付清其余全部费用。
第四条:
发包人、勘查设计人责任
发包人责任
发包人委托任务时,须以书面形式向勘查设计人明确勘查设计任务要求。
发包人应及时为协助勘查人解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:
落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常的有关问题等)。
处理上述工作时发生的费用由乙方承担。
由发包人原因造成勘查设计人停、窝工,工期顺延。
发包人应保护勘查人的投标书、勘查方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建设,未经勘查人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘查设计人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
勘查设计人责任
勘查设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘查,按本合同规定的时间提
交质量合格的勘查成果资料,并对其负责。
由于勘查设计人提供的勘查成果资料、施工图质量不合格,勘查设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
在现场工作的勘查设计人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
负责后期治理施工过程中的一切服务工作(包括技术交底、现场验槽、工程验收、变更等)。
本合同有关条款规定和补充协议中勘查人应负的其它责任。
第五条:
违约责任
由于勘查设计人原因造成勘察设计成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘查费用由勘察设计人承担。
合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,已进行了勘查设计工作的,发包人应按实际工作量计费并承担设备、人员调谴费。
第六条:
成果验收和提交
1、本着对工程、对甲方负责的原则,勘查、施工图设计完成后,及时向甲方提交5份报告和图件,报请有关部门组织专家审查(评审费用由乙方承担);
2、按照审查通过的勘查报告、施工图设计报告,向甲方提交纸质正式勘查、施工图设计报告、图件及预算书5套,电子版1套。
篇六:
建设
建设
委托方(甲方):
____________________________________
地址:
____________邮码:
____________电话:
____________
法定代表人:
____________职务:
____________
承包方(乙方):
____________________________________
地址:
____________邮码:
____________电话:
____________
法定代表人:
____________职务:
____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 勘察 设计 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)