广告制作安装工程施工合同协议书优选稿.docx
- 文档编号:28271543
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:56.99KB
广告制作安装工程施工合同协议书优选稿.docx
《广告制作安装工程施工合同协议书优选稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广告制作安装工程施工合同协议书优选稿.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
广告制作安装工程施工合同协议书优选稿
集团文件版本号:
(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
广告制作安装工程施工合同协议书
贵州省...大酒店
广告制作安装工程项目
合同书
合同编号:
委托方(甲方):
施工方(乙方):
二O一九年8月
贵州省...大酒店广告亮化制作
安装工程项目合同书
甲方:
乙方:
贵州....广告传媒有限责任公司
统一社会信用代码:
法定代表人:
联系电话:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》的相关规定,本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,现就乙方承揽甲方,位于................大酒店亮化工程制作安装事宜达成如下一致协议。
一、工程概况
(一)工程名称:
....大酒店亮化广告制作安装工程施工项目。
(二)工程地点:
(三)承包方式:
包工包料、自行采购、包设计、包安全、包文明施工、包工期、包场地的清洗清理等。
(四)施工内容:
楼顶中间2.7米大型发光字安装,整栋楼亮化制作安装,酒店大门门头发光字安装。
1.乙方按照甲方提供的内容及乙方整理的清单进行参考制作施工,以双方签字确认为准,楼顶大字一套(6个字,LGOG一个,尺寸见清单),门头1套(尺寸见清单),整栋楼面亮化(灯具见清单)。
(效果图需经甲方审定确认后实施,效果图与真实效果稍有差别视为正常)
2.若乙方施工不按照清单尺寸制作,由乙方自行整改,增加的所有设备费用及人工由乙方自行负责,材质尺寸(见清单)
(五)工期:
1.乙方自协议签订次日起35天内完成相关工作。
如遇不可抗力因素(如下雨、雪、大雾、四级以上大风)工期顺延,逾期则按200元/天计算。
2.因甲方提出修改意见或甲方其他装修项目未完工导致乙方各项工作不能按时完成时,工期顺延。
二、工程价款及支付方式
(一)工程总价款
本合同总价款(含税)为¥226190.00元,(大写)人民币贰拾贰万陆仟壹佰玖拾圆整。
(二)支付方式
1.合同签订后2个工作日内甲方支付乙方材料款¥100000.00元(大写:
人民币壹拾万圆整),乙方于合同签订之日起立即安排设计排版物料加工。
制作安装完工并测试亮灯7个工作日内甲方组织验收,验收后3个月内甲方支付工程尾款¥88690.00元(大写:
人民币捌万捌仟陆佰玖拾圆整),质保金为总价5%,1年后(2020年10月)甲方支付质保金¥11309.00元,(大写)人民币壹万壹仟叁佰零玖圆整。
2.乙方公司账户信息
开户行:
收款公司名称:
银行账号:
3.乙方法人个人帐户信息
银行账号:
开户行:
收款人:
三、关于材料供应与施工过程的约定
(一)乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异,由此造成工程损失的,责任由乙方承担。
(二)在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。
由此影响竣工日期,责任由甲方承担。
(三)乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员的安全,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
(四)乙方应按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解诀由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。
未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构。
四、甲、乙双方义务与责任
(一)甲方义务与责任
1.开工前,办理好涉及施工的各项申请、批件手续;
2.负责协调施工队与周边邻居之间的关系;
3.不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收;
5.有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见,以使乙方的制作安装符合甲方要求;
6.负责提供施工现场的施工场地和时间,以及相关的水电场地等事宜;
7.按本合同规定结算广告的制作、安装费用。
(二)乙方义务与责任
1.因施工人员的过失导致第三方的损失,因由乙方承担;
2.保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
3.乙方应做好在施工期间的治安管理工作,施工期间给甲方造成负面影响的其他事件;
4.乙方应在施工现场设立安全警示牌,工作人员配备必要的安全防护和劳动保护用品,在高架上施工应做好各种安全防范措施,严禁违章施工,对施工用的脚手架和施工电器应严格检查,预防安全事故发生;若因乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等的费用均由乙方承担全部赔偿责任。
5.自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
6.严格按照双方确认的制作安装方案制作、安装。
如现场条件与施工方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
7.按照双方约定的售后服务提供售后支持。
8.保证施工的广告标识固定牢固,不能因刮风等非人为因素造成脱落,若因脱落的标识掉下造成人员或财产损失,由乙方全部负责,与甲方无关。
五、工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目报价表),同时调整相关工程费用及工期。
六、工期延误
(一)对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
(二)因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,应立即告知甲方,并与甲方或甲方代表提出具体整改方案,由此造成的延误费及返工费用由乙方承担,工期不顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
因承包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,造成工期延误,延误费及返工费用由乙方承担。
七、工程质量保修期及保修要求条款
(一)质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收,并签订工程验收单之日起计算,保修期限为2年。
(二)保修要求条款
1.乙方在与甲方进行验收移交时不得发生任何冲突,对甲方提出的意见必须认真记录,按移交记录卡记录的整改项目反馈施工承包项目。
2.接到维修通知后,乙方必须实行第一时间先检测维修,后论责任的服务原则。
3.由乙方的施工质量原因,导致甲方所发生的任何损失、安全问题、补偿等的全部责任、费用均由乙方承担。
4.对于涉及安全质量问题,应按照相关规定,采取安全防范措施如乙方不按照甲方提出的意见进行维修,所发生的任何损失及赔偿都由乙方承担。
5.双方约定本工程施工质量标准:
乙方所承包的工程质量产品等合格,并达到国家及相关施工规范要求。
6.如出现保修之范围,在接到甲方通知后3小时内作出维修安排答复,72小时内到达现场维修处理。
7.保修期过后,若出现问题需要维修的,乙方应在接到甲方通知后1个工作日内到达现场,与甲方沟通维修相关事宜。
八、违约责任
1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
如超过合同规定付款时间30日内仍未付款,乙方可拆除甲方已安装的材料及广告牌并做自行处理,同时追究甲方相应的法律责任。
2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成相关广告,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、等指标达到相关规定。
如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。
九、工程验收
(一)工程质量验收,待工程全部结束后,乙方通知甲方进行竣工验收,双方办理工程结算和移交手续。
(二)乙方全部制作安装调试完工,两天之内通知甲方验收,甲方在完工后七天内如不组织验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。
十、因广告所产生的责任的承担
1.在本广告标识的制作、设置过程中乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产,如因乙方原因造成劳动安全事故,由乙方全部负责,均与甲方无关。
2.由于商标、LOGO、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
十一、不可抗力
不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件:
包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害、战争、暴动、罢工、骚乱等。
如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务,则该方可暂停履行其合同义务,并在十天内以书面形式通知另一方,说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。
发生不可抗力事件时,双方应协商公平的解决方法,并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。
十二、争议解决方式
1.本协议在履行过程中,如发生争议,双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。
2.如协商不成,可以向人民法院提起诉讼解决。
十二、其它
(一)本协议未尽事宜,双方共同协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
(二)执行协议发生争议时,甲、乙双方应尽可能通过协商解决,协商解决不成的,则双方可向乙方所在地管辖权的人民法院提起诉讼。
(三)本协议一式2份,双方各持一份
(四)本协议经甲、乙双方代表签字盖章后生效。
(以下无正文)
甲方:
乙方:
(盖章)(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
签约地点:
2019年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广告 制作 安装 工程施工 合同 协议书 优选