工程项目总承包合同模版.docx

工程项目总承包合同模版.docx

《工程项目总承包合同模版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目总承包合同模版.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工程项目总承包合同模版

合同编号：

###################光伏工程

EPC总承包合同

承包人：

****************公、^司

发包人：

###############公司

合同签订地:

2015年10月06日

第一部分：

合同协议书

本协议由（以下简称发包人”与（以下简称承包人”于2015年10月06日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于##################觥伏发电系统工程。

发包人接受承包人以人民币（Y万元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、

项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围

包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成

（1）合同协议书；

（2）合同条款及合同附件；

3、总承包合同总价

合同固定总价为人民币万元（Y万元）

序号

类别

金额（万元）

1

前期管理费用

2

设备采购

3

设备安装及调试

4

土建工程

5

勘察设计

总计

4、安全目标

杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损

坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标

符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准：

GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

GB/T18479《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》

GB50054《低压配电设计规范》

GB17478《低压直流电源设备的特性和安全要求》

GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB6495《光伏器件》

GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术》

DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T621《焦炉电气装置的接地》

GB191《包装贮运标志》

GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》

GBJ17-88《钢结构技术规范》

GBJ9-87《建筑结构荷载规范》

满足IEC61730-1或IEC61215对于光伏组件及产品的安全规范要求和所有技术要求。

6、工期目标

承包人收到发包人的预付款后，90个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

第二部分合同条款

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条词语定义

下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同：

编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、

双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

1.2发包人：

指##############公司及其财产所有权的合法继承人或合法受让人,以下简称发包人”

1.3承包人：

指_****************公司—及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，

以下简称承包人”

1.4本项目：

###############妣伏发电工程，系统装机容量30MW。

1.5项目经理：

指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6工程师：

指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人约定。

1.7合同价款：

指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约

定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。

1.8追加合同价款：

指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用，经发包人确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款

1.9费用：

指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.10施工场地：

指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.11书面形式：

指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.12小时或日或工作日：

本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：

规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。

时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。

时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不

算工作日。

1.13关键设备验收：

指关键设备到达施工现场后，在承包人组织下，由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。

关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。

1.14验收：

由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。

1.15最终验收：

由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。

1.16不可抗力：

战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。

第二条付款方式和条件

2.1付款方式：

电汇或汇票

2.2本合同采用分期付款。

2.3本项目###################^犬发电系统工程（合同总价万元,大写：

^万

元）

2.3.1预付款

总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的40%款项，

共计：

万元。

2.3.2工程进度款

本项目承包人关键设备到场后，经发包人确认后，发包人5个工作日内向承包人支付

本项目合同总额的30%款项，共计：

万元。

2.3.3验收款

承包人本项目施工安装完成后，发包人验收合格后，发包人5个工作日内向承包人支

付本项目合同总额的25%款项，共计：

万元。

2.3.4质保金

本项目合同价款的5%款项，共计万元，作为质保金，一年后发包人5个工作日内支付承包人（以本工程最终验收日期之日起计算）。

以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。

第三条开工及延期开工

3.1开工

承包人收到发包人开工申请批复后，且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付

款方式和条件》后，承包人组织进场施工。

3.2工期延误

在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：

3.2.1因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件，承包人应立即通知发包人，并采取措施尽力减少损失。

不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况

和工期延期进行协商，形成书面协议；

3.2.2因发包人提出变更计划或变更设计的；

3.2.3发包人未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

3.2.4一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；

3.2.5按施工准备规定，发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；

3.2.6发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人应按协议条款约定承担违约责任。

第四条关键设备的验收

4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期，并提前2个工作日内通知发包人，发包人应委派人员或监理参加验收。

4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单，需2个工作日内参加验收，如接到承包

人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。

4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。

以上验收不涉及对产品性能的验收，产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。

4.4通过验收后的产品有承包人保管，如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况，由承包人负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。

第五条材料设备供应

5.1承包人米购材料设备

5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行米购。

5.1.2承包人采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求三证齐全”对材料设备质量负责。

5.1.3承包人供应的材料设备由承包人自行保管。

5.1.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应进行检验，不合格的不得使用。

5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要

求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺^延0

第六条发包人和承包人双方权利与义务

除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：

6.1发包人权利与义务

6.1.1按照合同约定履行支付义务；

6.1.2遵守任何适用的法律、法规和规章；

6.1.3履行合同中约定的其他职责和义务；

6.1.4负责办理正式项目建设许可；

6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。

6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料，对资料的真实准确性

负责；

6.2承包人权利与义务

6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施

的建设，承担相应的费用；

6.2.2在开工前10个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报发包人审批，做好各项施工准备工作；

6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。

向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划；按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向发

包人提交竣工验收报告；工程事故发生后8小时内向发包人通报，并在24小时内提交书

面报告；

6.2.4按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；

6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；

626对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；

627在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告工程师和安全管理部门，经

工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；

6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失给予赔偿。

第七条变更设计

7.1发包人变更设计

发包人应在该项工程施工前7个工作日通知承包人。

承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。

由于发包人原因设计变更造成承包人材料积压，应由发包人负责处理，并承担全部处理费用。

7.2承包人变更设计

7.2.1承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人代表

及有关部门批准。

合理化建议节约的金额，发包人和承包人双方协商分享。

7.2.2施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，承包人应在12小时内通知发包

人，由承包人会同设计等有关部门研究确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交

发包人，承包人按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由承包人承担，工程延期的，应向发包人支付相应违约金。

7.2.3由于承包人原因（包括违背发包人招标要求或设计出现重大失误）变更设计造成

承包人材料积压，应由承包人负责处理，并承担全部处理费用，并赔偿由此带给发包人的损失。

第八条暂停施工

发包人代表在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后12小时内提出

处理意见。

承包人应按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工工程。

承包人实施发包人代表处理意见后，可提出复工要求，发包人代表应在12小时内给予答复。

发包人代表未

能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可

自行复工。

停工责任在发包人，相应顺延工期，发生费用有发包人承担；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用。

第九条检查和返工

承包人应认真按照行业标准、规范、设计标准的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件。

由承包人原因引起的质量问题，发包人代表及其委派人员的有权要求返工、修改，由此而导致返工、修改的费用，承包人全部承担，工期不予顺延。

第十条安装调试与工程验收

10.1安装调试

10.1.1承包人应在项目开工后90个工作日内完成对项目设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运行。

发包人在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

10.1.2在安装调试期间，如果承包人提供的设备、材料有缺陷或由于承包人技术人员的错误或承包人提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成发包人设备、材料损坏，承包人应采取必要的补救措施，并赔偿发包人的损失。

10.1.3安装工作完全符合发包人的要求或合同的要求和标准，并且单机试车成功，双方代表可在2个工作日内现场签署安装竣工书。

但不免除承包人在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。

10.1.4设备整机经联运测试完全符合合同或技术附件约定的技术指标，经双方代表签

字确认后，即完成了对全部设备的调试。

10.2工程验收

10.2.1隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程在隐蔽前12小时内、其它项目（分部、分项工程）完工后12小时内，承包人将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后12小时内，工

程师在验收记录上签字后，承包人可继续施工；验收不合格，承包人在工程师限定的时间内整改后重新验收。

10.2.2重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

检验合格，发包人承担由此发生的全部费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

10.2.3验收

工程完工后15个工作日内，承包人按照发包人要求或合同的标准，向发包人提供完整竣工资料及验收报告。

承包人应绘制竣工图一式2份，工程变更不大的由承包人在原

施工图上加注核定单编号，提交发包人存档。

其它交工资料的内容与份数按有关规定整理提交给发包人承包人提交验收申请后7个工作日内发包人组织验收，验收后_5_日内给予

认可或提出修改意见。

如验收因承包人安装施工原因存在缺陷，则承包人则应该按照发包人提出消缺单的内容，进行逐一负责消缺，直至验收通过。

如承包人提交验收申请后20

个工作日内未组织验收，则视为本项目验收合格。

1024最终验收

承包人协助发包人组织的最终并网验收。

第十一条质量要求和保修

11.1所有设备质量必须严格按照相关的国家和行业标准执行。

11.2工程质量规范和工程等级。

11.2.1本工程设计、施工符合行业标准，均有资质公司设计和施工，项目符合嘉兴市光伏发电系统验收标准。

11.2.2本工程质量等级达到合格。

11.3本工程从最终验收合格日起计算保修期1年，如系统出现故障承包人应在接到发

包人书面故障报告后24小时内到现场处理。

第十二条保密协议

12.1在合同履行期间，承包人所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属发包人所有，承包人负有保密义务。

未经发包人书面同意，承包人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

12.2未经发包人书面同意，承包人不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

12.3未经发包人书面同意，承包人不得应用本工程图纸资料。

12.4对于承包人使用的新技术和新方法，发包人负有保密义务，未经承包人书面同意,不得以任何方式泄露。

12.5本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。

第十三条争议

13.1因合同发生争议，双方应协商解决。

13.2如协商不成，可选择下列第

（一）种方式解决：

（一）提交/申请仲裁；

（二）依法向当地人民法院提起诉讼。

第十四条违约

14.1由于发包人原因，不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给承包人造成损失的，应赔偿承包人相应经济损失，并相应顺延工期。

14.2工程或设备质量不符合约定，且承包人未按发包人要求采取必要补救措施的，发

包人有权解除合同，且要求承包人赔偿发包人损失

14.3承包人保证安装施工过程中不侵犯第三方的权利。

由施工造成的屋面渗漏、维修、

翻修改造或其他损坏，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。

在保修期一年内发电系统设备或部件的故障、损坏或其他非正常运转行为造成的第三方线路失电、设备损坏、人身财产损失等，以及因承包人过错导致光伏发电设备的安装、运行造成系统停运超过5

个工作日的，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。

14.4因承包人原因工程质量未达到合同约定的质量标准，承包人按发包人要求的期限负责整改，并向发包人赔偿因此造成的全部损失；

14.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。

14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10个工作日内通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14.7发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。

如属双方过错，应各自承担相应责任。

第十五条索赔

发包人和承包人双方如有一方未能按合同约定履行义务给对方造成损失的，受损方可按以下规定向违约方索赔：

1）有正当索赔理由、且有索赔事件发生时的有关证据；

2）索赔事件发生5个工作日内，向违约方发出索赔通知；

3）违约方在接到索赔通知后2天内给予批准、或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4）如索赔发生争议，双方可协商解决，如果协商不成可按照本合同第十四条款《违约》

处理。

第十六条安全施工

16.1安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况。

16.2承包人按有关规定，采取严格的安全措施。

承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非承包人责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表。

同时按政府有关要求处理。

发包人为抢敷提供必要条件。

发生的费用由事故责任方承担。

承包人在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向发包人代表提出安全保护措施，经发包人代表批准后实施，由承包人承担保护措施费用。

在有毒有害环境中施工，承包人应按有关规定提供相应的防护措施，并承担

有关的经济支出。

16.3现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。

16.4承包人在施工期间应服从发包人安排。

遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。

关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：

（1）承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划和落实情况；

（2）工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施费情况进行现场监理。

若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；

（3）承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。

16.5施工人员的人身意外伤害保险由承包人办理（其它险种自愿）

第十七条不可抗力

由于不可抗力，如不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48_小时内及时通知对方，并在其后5个工作日内向对方提供有效证明文件。

受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

第十八条本合同的生效、变更、解除和终止

18.1合同生效

本合同经发包人和承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

18.2合同变更

本合同经发包人和承包人双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。

18.3合同解除

18.3.1合同解除的因素：

发包人和承包人双方协商一致，可解除合同，解除合同应采用书面形式。

18.3.2发生下列情形之一的，一方可以解除合同：

1）因不可抗力，致使合同目的不能实现；

2）承包人未按合同约定期限完成验收并移交生产，经催告后20个工作日内仍未补救；

3）设备质量不符合约定，且承包人未按发包人要求采取必要补救措施的，发包人有

权解除合同。

4）承包人违反本合同十四条款《违约》约定，发包人有权解除合同；

5）发包人不按时支付工程进度款，致使工程停工超过14个工作日，发包人仍不支付工程进度款，承包人有权解除合同；

6）因一方违约致使合同无法履行；

18.4合同解除的处理：

18.4.1一方要求解除合同的，应在10个工作日内以书面形式向对方发出解除通知，通

知到达时合同解除。

对解除合同有争议的，按第十三条款《争议》约定处理。

18.4.2合同解除后的善后工作，双方另行约定协商。

18.5承包人将工程交付发包人后，在发包人支付完毕全部竣工结算款，除有争议解决、关质量保证及售后服务条款仍然生效外，其它条款即告终止。

第十九条其它约定

19.1承包人应按时、足额发放农民工工资，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。

19.2本工程竣工后，应将施工现场周围和施工单位生活区周围现场清除干净；无建筑

材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。

否则发包人不予支付工程款。

19.3施工过程中，资料和工程进度必须同步。

承包人应按发包人要求及时提供关于工程质量的技术资料、材料、设备合格证、试验、测试报告等（包括影印件），材料代用必须经设计单位和发包人同意并签证后方可使用。

19.4承包人应负责协调好与施工现场周围关系，由此产生费用由承包人承担。

19.5工程决算书必须要加盖承包人法人公章方为有效。

第二十条组成本合同文件及优先解释顺序如下：

合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

20.1合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

20.1.1合同协议书及合同条款；

20.1.2图纸

20.1.3标准规范及有关技术文件

20.1.4发包人和承