版一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题 含答案.docx
- 文档编号:28126726
- 上传时间:2023-07-08
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:29.87KB
版一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题 含答案.docx
《版一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题 含答案.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题含答案
2019版一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
180分钟,满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共70题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,不属于施工招标文件内容的是()。
A.施工组织设计
B.合同主要条款
C.技术条款
D.投标人须知
2、某用人单位招聘一名员工,由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同;一年后,用人单位决定辞退该员工,在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。
A.可提前30日书面通知,并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B.如果该员工被追究刑事责任,用人单位可以解除劳动合同
C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同
D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
3、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定,为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治,建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
4、乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权,还继续与其签订设备采购合同,因此给甲公司造成经济损失,其法律后果应该由( )。
A.甲公司自行承担责任
B.乙公司自行承担责任
C.甲乙公司承担连带责任
D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
5、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
6、关于物权保护的说法,正确的是()。
A.物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求损害赔偿,也可请求承担其他民事责任
C.侵华物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任
D.物权的归属、内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物
7、仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。
关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
8、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。
A.企业主要负责人
B.项目技术员
C.项目经理
D.项目安全生产管理人员
9、家公司欠某供应商500万元贷款,现甲公司分立为乙丙两家公司。
关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法,正确的是()。
A.应当由甲公司承担全部债务
B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务
C.应当由乙丙公司承担连带债务
D.应当由乙公司承担全部债务
10、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算,但从权利被侵害之日起超过()年的,法院不予保护。
A.10
B.15
C.20
D.25
11、建设单位委托设计单位进行设计工作,双方没有约定著作权的归属,图纸由甲设计师完成,则图纸的著作权归()。
A.建设单位和设计单位共同所有
B.设计单位和甲设计师共同所有
C.建设单位和甲设计师共同所有
D.建设单位独自所有
12、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中,应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。
A.取得安全生产许可后,发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的
13、仲裁裁决作出后,当事人应录履行裁决。
一方当事人不履行的,另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定,向()申请执行。
A.人民法院
B.公安机关
C.政府主管部门
D.仲裁委员会
14、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证B.安装许可证
C.产品合格证D.安全许可证
15、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
16、报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
17、工程施工中,承、发包人围绕工程质量发生争议,后经质量鉴定为合格,则受鉴定影响的工期期间()。
A.承包人承担责任,工期不予顺延
B.发包人承担责任,工期顺延
C.发包人、承包人各承担一半
D.都不承担责任
18、某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。
A.职工本人
B.工商治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
19、关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
20、报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力,排除或者限制竞争的
21、根据《建筑业企业资质管理规定》,关于我国建筑业企业资质的说法,错误的是()。
A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B.建筑业企业按照各自工程性质的技术特点,分别划分为若干资质类别
C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
22、某施工单位在基坑作业过程中,降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷,结构出现裂缝;为此居民要求施工单位承担责任,此债务发生的依据是()。
A.施工合同
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
23、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。
A.项目安全生产管理人员
B.项目技术员
C.企业主要负责人
D.项目经理
24、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位B.总承包单位
C.设计单位D.分包单位
25、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15
26、关于借款合同的说法,正确的是()。
A.借款合同是实践合同
B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的,应当在每届满1年时支付
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息
D.借贷双方约定的利率超过年科率24%,则该借款的利息约定无效
27、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后,将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续;装饰公司转包劳务的行为()。
A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定
28、关于工程建设标准的说法,正确的是()。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
29、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
30、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。
要求乙在3月5日前承诺。
3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。
******,3月5日,**乙正确的是()。
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
31、某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款,近2年来一直拒绝履行质量保修工作,产生的如下法律后果中,属于行政处罚的是()。
A.罚款
B.被扣除保证金
C.申请晋升资质等级不予批准
D.申请主项资质以外的资质不予批准
32、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,情况严重的,应当要求施工单位()。
A.暂时停止施工,并及时报告建设单位B.整改,并及时报告建设单位
C.暂时停止施工,并及时报告有关主管部门D.整改,并及时报告有关主管部门
33、根据《物权法》,建设用地使用权属于()。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.留置权
34、可以撒销建筑业企业资质的情形是()。
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
35、关于代理的说法,正确的是()。
A.作为被代理人的法人终止,委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
36、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()。
除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
37、安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
38、关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()。
A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理、返工,但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
39、关于刑事责任的说法,错误的是()。
A、拘役是刑罚主刑的一种
B、罚款是刑罚附加刑的一种
C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D、死刑缓期二年执行是死刑的一种
40、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,要求玻璃厂5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复统一,玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请
B.承诺
C.承诺意向
D.新要约
41、在工程建设标准中,不属于强制性标准用词的是()。
A.不得
B.不应
C.必须
D.不宜
42、民事法律关系的内容是指()。
A.民事权利和民事义务
B.民事权利和民事责任
C.民事规范和民事责任
D.民事义务和民事责任
43、关于工程建设项目是否必须招标的说法,正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万,但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
44、根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
45、根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()。
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
46、某建筑公司承包了某工程,该工程计划于5月15日开工,该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同,5月8日,该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故,建筑公司拟向保险公司索赔,此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为( )。
A.5月5日
B.5月8日
C.5月15日
D.6月15日
47、某工程项目,发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年,工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏,则施工单位()。
A.无须承担保修责任
B.须承担保修责任
C.发包人支付费用后予以维修
D.维修事宜另行协商
48、某建设单位为方便施工现场运输,借用项目相邻单位道路通行,双方约定建设单位每月支付20000元费用,据此,建设单位享有的权利是()。
A、建设用地使用权
B、地役权
C、相邻权
D、宅基地使用权
49、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的,应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的
B.联合体牵头
C.承担主要任务的
D.资质等级较低的
50、当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务,应当()。
A.向债权人承担违约责任
B.向第三人承担违约责任
C.向债权人和第三人承担连带责任
D.协商确定向谁承担责任
51、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
52、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。
后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应()。
A.对该诉讼请求全部予以支持
B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持
C.A.对该诉讼请求全部不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持
53、承包人在施工中遇到暴雨袭击,导致工程停工,同时发生各项费用损失,按照不可抗力索赔处理原则,下列()费用,发包人不予赔偿.
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场,恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复
54、甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:
甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。
根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
55、在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()。
提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
56、根据我国《合同法》的规定,当事人承担缔约过失责任的归责原则为()。
A.严格责任原则
B.无过错责任原则
C.过错责任原则
D.公平原则
57、根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证
B.办理了工程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工图纸
D.已经取得规划许可证
58、报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。
A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的
B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任
C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的,职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
59、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
60、关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
61、根据《建设工程质量管理条例》,下列不属于施工企业进行施工的依据为()。
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
62、2007年3月,取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司,2008年6月工作单位变动,变更注册于乙公司,其变更后的注册有效期截止日是()。
A.2009年3月
B.2009年6月
C.2010年3月
D.2011年6月
63、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
64、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。
甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
65、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
66、下列法律责任的承担方式中,不属于民事责任承担方式的是()。
A.没收违法所得
B.返还财产
C.赔礼道歉
D.消除危险
67、根据我国《建筑法》的规定,中止施工满()的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
68、建设单位与施工单位的合同中约定:
“双方在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。
后双方发生纠纷,建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁,施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁,双方争执不下。
纠纷解决方式选择的说法,正确的是()。
A.只能向有管辖权的人民法院起诉
B.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
C.应由甲仲裁委员会进行仲裁
D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请,就由谁进行仲裁
69、按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳()的同时,还应缴纳城市维护建设税。
A.利息税
B.企业所得税
C.营业税
D.个人所得税
70、根据《合同法》,关于代位权行使的说法,正确的是()。
A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人
B.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权
C.代位权是债权人行使的抗辩权
D.债权人自己负担行使代位权的必要费用
二、多选题(共30题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
2、根据《立法法》,()之间对同一事项的规定不一致,由国务院裁决。
A.地方性法规与地方政府规章
B.部门规章
C.部门规章与地方性法规
D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定
E.地方政府规章与部门规章
3、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有()。
A、周围环境发生变化,形成新的重大危险源的
B、生产工艺和技术发生变化的
C、因重组导致经营方式变化的
D、经营状况不良的
E、应急组织指挥体系或者职责已经调整的
4、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人,在合同没有特别约定的情况下,随之转移的其他权利有()。
A.任意撤销权
B.担保权
C.抗辩权
D.抵消权
E.人身损害赔偿请求权
5、下列可以成为工程重大安全事故罪犯罪主体的有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.工程监理单位
E.工程勘察单位
6、拆迁人申请房屋拆前许可证时,应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()。
等资料。
A.建设用地规划许可证
B.土地使用权批准文件
C.建设工程规划许可证
D.拆迁计划和拆迁方案
E.拆迁补偿安置资金证明
7、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中,正确的是()。
A.已参加工伤保险的人员,从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的.保险责任自行终止
C.因延长工期的,保险责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版一级建造师建设工程法规及相关知识测试题 含答案 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 测试 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)