建设工程合同.docx
- 文档编号:27743046
- 上传时间:2023-07-04
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:20.27KB
建设工程合同.docx
《建设工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程合同
第四部分
建设工程合同
建筑安装工程投标书(标函)
(建设单位或招标办公室):
在研究了建筑安装工程的招标条件和勘察、设计、施工图纸以及参观了建筑安装工地以后,经我们认真研究核算,愿意承担上述全部工程的施工任务。
我们的投标书(标函)内容如下:
我们特此同意,在本投标书发出后的天之内,我们都将受本投标书的约束,我们愿在这一期间(即从年月日起至年月日止)的任何时候接受贵单位的中标通知。
一旦我们的投标被接纳,我们将与贵单位共同协商,按招标书所列条款的内容正式签署建筑安装工程施工合同,并切实按照合同的要求进行施工,保证按质、按量、按时完工。
我们承诺,本投标书(标函)一经寄出,不得以任何理由更改,中标后不得拒绝签订施工合同和施工;一旦本中标书中标,在签订正式合同之前,本投标书连同贵单位的中标通知,将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件。
(如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的,投标方应在投标书(标函)中附上一份银行或上级部门的履行保证书。
)
标
函
内
容
工程名称
建筑地点
建筑面积
建筑层数
结构形式
设计单位
工程内容
包干形式
标价
总造价
每平方米造价
其中
直接费
其中
直接费
间接费
间接费
材料差价
材料差价
其他
其他
工期
开工日期
竣工日期
合计天数
形象进度
质量
达到等级
保证质量、安全主要措施
施工方法及选用施工机械
我们的企业概况如下:
企业名称
地址
所有制类别
审定企业施工级别
平均人数
包括成立年限
企业简历
技
术
力
量
工程师以上
人数
助工人数
技术员人数
五级以上人数
平均技术等级
装
备
情
况
施工机械
营
业
执
照
批准机关
执照号码
投标书发出日期:
年月日时
投标单位:
(公章)
企业负责人:
(签章)
联系人:
(签章)
电话:
地址:
建筑安装工程招标书
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经
(建设主管部门)批准,(建设单位)对建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
第一条招标工程的准备条件
一、本工程的以下招标条件已经具备:
1、本工程已列入国家(或部、委,或省、市、自治区)年度计划;
2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3、建设用地已经征用,障碍物全部拆迁,现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;
4、资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内连续施工;
5、已有当地建设主管部门发的建筑许可证;
6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
第二条工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位
(此项也可用表格形式,见附表)
第三条工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求、工程验收标准
第四条工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算方法
第五条组织投标单位进行工程现场勘察、说明和招标文件交底的时间、地点
第六条报名、投标日期、招标文件发送方式
报名日期:
年月日;
投标期限:
年月日起至年月日止。
招标文件发送方式:
第七条开标、评标时间及方式,中标依据及通知和签订合同
1、开标时间:
年月日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2、评标结束时间:
年月日(从开标之日起至评标结束,一般比的超过一个月)。
3、开标、评标方式:
建设单位邀请主管部门、建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标、审查证书,采取集体评议方式进行评标、定标工作。
4、中标依据及通知:
本工程评定中标单位的依据是工程质量优良、工期适当、标价合理、社会信誉好,最低标价的投标单位不一定中标。
所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;;如标底无误,通过评标剔除不合理的部,确定合理标价和中标企业。
评定结束五日后,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位。
5、中标单位收到中标通知书后二十天内同招标单位签订合同。
按照招标或议标确定的原则,把工程造价、建筑工期,一次包死,明确规定双方应负的责任和奖罚条款。
招标单位应承担落实各项招标条件的责任,施工单位应按标函要求、严格履行合同的义务。
第八条其他
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。
投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。
投标书必须密封,不得逾期寄达。
投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(即招标单位):
地址:
联系人:
电话:
附件:
施工图纸、勘察、设计资料和设计说明书(略)
附表:
建筑安装工程内容一览表
工程
地点
工期
工程
名称
建筑面积(或安装项目)
栋数
层数
结构
形式
地质勘察单位
工程设计单位
备注:
建设工程勘察合同
委托方:
(以下简称甲方)
承接方:
(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体窈窕,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。
第一条工程勘察范围
1.1本工程项目勘察委托文号、日期
1.2工程建设地点
1.3技术要示
1.4预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料:
项目名称
文件资料份数
提供日期
年月日
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果:
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金低作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5.1甲方
5.1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时,其责任由甲方负责。
5.1.2若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作。
5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如:
征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用。
5.1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。
5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施,甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改、转让。
5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费。
5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。
5.2乙方
5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计要求进行现场踏勘,确定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算。
5.2.2在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续。
5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责。
5.2.5讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求。
5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条违约责任
6.1甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍返还定金。
6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计要求时,其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。
协商不成时,由当地建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第八条其他事宜。
第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补
充协议,有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。
双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止。
本合同正本一式八份,双方各执四份。
委托方单位名称:
(盖章)承接方单位名称:
(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
单位地址:
单位地址:
邮政编码:
邮政编码:
电话:
电话:
电传:
电传:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
银行帐号:
银行帐号:
签订合同代表(签字):
签订合同代表(签字):
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见(盖章)鉴证意见(盖章)
审查号:
鉴证号:
审查日期:
鉴证日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)