谁记录路肩施工合同.docx
- 文档编号:27637045
- 上传时间:2023-07-03
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:32.56KB
谁记录路肩施工合同.docx
《谁记录路肩施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《谁记录路肩施工合同.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
谁记录路肩施工合同
谁记录路肩施工合同
篇一:
公路路肩施工合同
篇一:
路肩路缘石施工合同
路缘石施工合同
甲方:
乙方:
为明确双方责任,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:
山水新城一期室外配套路缘石安装。
二、工程地点:
山水新城。
三、工程内容及工程量:
工程内容:
整个环路的路缘石,工程量按实际计算。
结算与支付应是经现场技术员认可的,按施工图和技术规范要求完成的实际工程数量。
四、承包形式及计量方法:
1、该工程项目按单价承包,预制、铺设c20砼路肩及c20砼路缘石:
元/立方米;水泥砂浆:
元/立方米。
2、上述单价中包括完成该项目所需的劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷责任期维护、管理、临时工程、保险(工程一切险及第三方责任险除外)、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险的费用。
五、工程造价与结算方式:
1、工程造价:
本合同为单价合同。
工程造价按施工中实际工程量(经现场监理及甲方签认)乘以本合同第四条相应的单价计算。
2、结算方式:
工程开工至完成工程量的10%以上时,开始支付,并按现场监理确认的工程量办理工程进度款,以后按甲方从业主获取的进度款的时间和工程量按比例支付至工程款的90%,余下10%为工程质量保修金,保修金待工程竣工合格一年后,并按业主要求将该工程的责任缺陷维修好时,再全部付讫。
六、工期:
该工程自二00三年月日至二00三年月日前全部竣工,如未能在合同期内竣工,则每延期一天罚款乙方500元。
如经甲方和业主确认无能力完成本合同内容时,甲方有权调整工程量或终止合同,乙方必须无条件服从。
并在甲方做出决定后3天全部撤离施工现场。
七、材料供应:
八、工程质量及验收标准:
工程质量确保优良,乙方必须严格按《原阳至新庄高速公路两阶段施工图设计》,精心组织施工,满足《公路工程质量检验评定标准》(jtj071-98)的要求,认可业主及二航局的相关质量要求和规范及检验标准。
九、甲方职责:
1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。
2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令,并进行技术交底。
3、及时审批乙方提交的施工组织设计(或施工方案、进度计划)。
4、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收,帮助协调乙方与监理的关系。
十、乙方职责:
1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求,精心组织施工。
2、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。
3、必须固定一名负责人在现场此负责人所有签字代表乙方。
4、工程实施过程中,乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。
5、需提供人员、设备进场报验单及有关人员的操作上岗证。
十一、其它:
1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育,增强自我保护意识,对在该工程施工期间,发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故,一律由乙方自负。
双方另行签订《安全施工协议》。
2、因甲方原因造成的安全质量事故,由甲方承担(需附甲方施工现场技术负责人签认单)误工损失费用。
3、甲方的业主和监理在该标段对甲方的要求或指令,同样视为甲方对乙方的要求,乙方不得对此提出任何费用要求,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
4、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有关规定。
5、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决,并符合国家的有关法律法规的规定。
6、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失,原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
十二、合同争端的解决方式,按下列程序进行:
1、双方协商解决;2、提交双方主管部门;3、申请镇江仲裁委员会仲裁。
十三、未尽事宜双方协商解决。
本协议书一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
二00三年月日篇二:
村级公路路肩硬化承包合同
村级公路路肩硬化承包合同
承包方:
(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经甲乙双方协商一致,特订立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:
一、甲方同意将工程发包给乙方,全长为
二、工程承包方式为包工包料。
公路两侧路肩各硬化米,深度米。
三、工程计价方式为30000元/公里。
该发包单价为不含税单价,各种税费由乙方承担支付。
四、工程工期
1、本工程施工工期为:
20XX年日——20XX年月日,共天。
乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。
五、工程质量标准
工程的质量验收按现行水泥道路工程质量验收标准验收合格,如因乙方的材料或施工质量问题,导致的工程质量不能顺利验收,乙方应无条件返工处理至合格要求为止。
六、合同总价款:
人民币元(大写:
),最终合同价款,根据实际完成工作量据实结算。
七、双方权利和义务
1、甲方责任
(1)全面履行合同,确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方应积极配合。
(4)督促乙方做好安全管理,文明施工。
(5)积极为乙方排除一切施工干扰,社会干扰及负责周边关系的协调。
2、乙方责任
(1)全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、工期及合同要求,确保正常施工。
(2)负责其施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的机具设备能满足施工需要,人员调配投入计划必须合理,现场管理力量必须满足正常施工管理要求。
(3)全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。
(4)乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报。
甲方应积极主动配合乙方处理一切事故责任,属于乙方造成的一切责任由乙方全部承担,由乙方负责一切经济责任和法律责任,甲方不负责任何经济责任和法律责任。
(5)积极配合甲方工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。
(6)乙方应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证人员安全,施工顺利进行。
八、质量验收及款项支付
甲方在收到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。
验收合格后,分批次付清。
九、合同生效
1、本合同一式叁份,甲乙双方各一份,存档一份。
自签订之日起生效。
2、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。
发包方:
承包方:
篇三:
路肩路缘石施工合同
路缘石施工合同
甲方:
乙方:
为明确双方责任,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:
山水新城一期室外配套路缘石安装。
二、工程地点:
山水新城。
三、工程内容及工程量:
工程内容:
整个环路的路缘石,工程量按实际计算。
结算与支付应是经现场技术员认可的,按施工图和技术规范要求完成的实际工程数量。
四、承包形式及计量方法:
1、该工程项目按单价承包,预制、铺设c20砼路肩及c20砼路缘石:
元/立方米;水泥砂浆:
元/立方米。
2、上述单价中包括完成该项目所需的劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷责任期维护、管理、临时工程、保险(工程一切险及第三方责任险除外)、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险的费用。
五、工程造价与结算方式:
1、工程造价:
本合同为单价合同。
工程造价按施工中实际工程量(经现场监理及甲方签认)乘以本合同第四条相应的单价计算。
2、结算方式:
工程开工至完成工程量的10%以上时,开始支付,并按现场监理确认的工程量办理工程进度款,以后按甲方从业主获取的进度款的时间和工程量按比例支付至工程款的90%,余下10%为工程质量保修金,保修金待工程竣工合格一年后,并按业主要求将该工程的责任缺陷维修好时,再全部付讫。
六、工期:
该工程自二00三年月日至二00三年月日前全部竣工,如未能在合同期内竣工,则每延期一天罚款乙方500元。
如经甲方和业主确认无能力完成本合同内容时,甲方有权调整工程量或终止合同,乙方必须无条件服从。
并在甲方做出决定后3天全部撤离施工现场。
七、材料供应:
甲方无义务为乙方提供各种材料,但在施工过程中乙方如确需甲方代购材料,甲方将根据当时材料到工地价,另加%的采购费和2%的检验试验费,并在该工程支付进度款时扣除。
甲方代购的材料由乙方负责保管和装卸。
乙方自行采购的材料由乙方负责材料的检验、试验,并保证材料质量满足相关规定的要求,并获得监理工程师的认可。
八、工程质量及验收标准:
工程质量确保优良,乙方必须严格按《原阳至新庄高速公路两阶段施工图设计》,精心组织施工,满足《公路工程质量检验评定标准》(jtj071-98)的要求,认可业主及二航局的相关质量要求和规范及检验标准。
九、甲方职责:
1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。
2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令,并进行技术交底。
3、及时审批乙方提交的施工组织设计(或施工方案、进度计划)。
4、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收,帮助协调乙方与监理的关系。
十、乙方职责:
1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求,精心组织施工。
2、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。
3、必须固定一名负责人在现场此负责人所有签字代表乙方。
4、工程实施过程中,乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。
5、需提供人员、设备进场报验单及有关人员的操作上岗证。
十一、其它:
1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育,增强自我保护意识,对在该工程施工期间,发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故,一律由乙方自负。
双方另行签订《安全施工协议》。
2、因甲方原因造成的安全质量事故,由甲方承担(需附甲方施工现场技术负责人签认单)误工损失费用。
3、甲方的业主和监理在该标段对甲方的要求或指令,同样视为甲方对乙方的要求,乙方不得对此提出任何费用要求,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
4、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有关规定。
5、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决,并符合国家的有关法律法规的规定。
6、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失,原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
十二、合同争端的解决方式,按下列程序进行:
1、双方协商解决;2、提交双方主管部门;3、申请镇江仲裁委员会仲裁。
十三、未尽事宜双方协商解决。
本协议书一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
二00三年月日
篇二:
路肩劳务承包合同
路肩施工承包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为顺利完成十马线路肩工程,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
路肩
2、工程区域:
3、承包内容:
路肩土的培护,刷边坡、安装涵管、清扫等。
4、承包范围:
二、甲方工作:
1、甲方指派驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明施工等工作进行监督、检查。
三、乙方工作:
1、乙方负责路肩应符合设计宽度,当宽度不够时乙方要取土填补,刷边坡,便道接顺,便道涵管的安装,培土(必须按设计规范要求培植、压实厚度略高于水泥路面,宽度),表面平整、边坡平顺。
2、乙方必须确保所承包范围内的工程量按期完成,如中途退场,按乙方完成合格工程量的50%结算。
四、关于质量的约定:
1、乙方必须严格按照甲方要求,工程质量达到施工合同要求。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担。
五、价款和结算的约定:
1、双方商定本工程合同施工承包价格(包工,包料),路肩元/km。
2、本承包价格包含人工费、机械费、材料、油料、进退场、土方运费等一切费用。
1
3、付款方式:
按双方实际验收的工程量为准,工程完工后,年底一次结算。
六、安全生产的约定:
1、乙方须严格遵守甲方的规章制度,以及安全技术操作规程,对施工现场的安全生产严格要求。
2、乙方严格按规定搭设好安全设施,为作业工人提供安全作业保障,专人负责安全检
查,指挥、协调,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
3、施工作业区域周围要做好临边防护,有安全提醒标示,实行全交通管制施工,严禁
其他无关人员在施工区域逗留。
4、乙方必须对施工人员做好安全教育,开好安全短会,做好安全记录,必须为工人提
供符合要求的安全帽,安全带。
安全设施未经检查验收,不得使用。
5、乙方在施工中发生的安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方自己承担赔偿
责任。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。
其中未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):
年月日
乙方(签章):
年月日
2
篇三:
路肩路缘石施工合同
路缘石施工合同
甲方:
乙方:
为明确双方责任,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
一、工程名称:
山水新城一期室外配套路缘石安装。
二、工程地点:
山水新城。
三、工程内容及工程量:
工程内容:
整个环路的路缘石,工程量按实际计算。
结算与支付应是经现场技术员认可的,按施工图和技术规范要求完成的实际工程数量。
四、承包形式及计量方法:
1、该工程项目按单价承包,预制、铺设C20砼路肩及C20砼路缘石:
元/立方米;水泥砂浆:
元/立方米。
2、上述单价中包括完成该项目所需的劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷责任期维护、管理、临时工程、保险(工程一切险及第三方责任险除外)、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险的费用。
五、工程造价与结算方式:
1、工程造价:
本合同为单价合同。
工程造价按施工中实际工程量(经现场监理及甲方签认)乘以本合同第四条相应的单价计算。
2、结算方式:
工程开工至完成工程量的10%以上时,开始支付,并按现场监理确认的工程量办理工程进度款,以后按甲方从业主获取的进度款的时间和工程量按比例支付至工程款的90%,余下10%为工程质量保修金,保修金待工程竣工合格一年后,并按业主要求将该工程的责任缺陷维修好时,再全部付讫。
六、工期:
该工程自二00三年月日至二00三年月日前全部竣工,如未能在合同期内竣工,则每延期一天罚款乙方500元。
如经甲方和业主确认无能力完成本合同内容时,甲方有权调整工程量或终止合同,乙方必须无条件服从。
并在甲方做出决定后3天全部撤离施工现场。
七、材料供应:
甲方无义务为乙方提供各种材料,但在施工过程中乙方如确需甲方代购材料,甲方将根据当时材料到工地价,另加%的采购费和2%的检验试验费,并在该工程支付进度款时扣除。
甲方代购的材料由乙方负责保管和装卸。
乙方自行采购的材料由乙方负责材料的检验、试验,并保证材料质量满足相关规定的要求,并获得监理工程师的认可。
八、工程质量及验收标准:
工程质量确保优良,乙方必须严格按《原阳至新庄高速公路两阶段施工图设计》,精心组织施工,满足《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)的要求,认可业主及二航局的相关质量要求和规范及检验标准。
九、甲方职责:
1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。
2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令,并进行技术交底。
3、及时审批乙方提交的施工组织设计(或施工方案、进度计划)。
4、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收,帮助协调乙方与监理的关系。
十、乙方职责:
1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求,精心组织施工。
2、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。
3、必须固定一名负责人在现场此负责人所有签字代表乙方。
4、工程实施过程中,乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。
5、需提供人员、设备进场报验单及有关人员的操作上岗证。
十一、其它:
1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育,增强自我保护意识,对在该工程施工期间,发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故,一律由乙方自负。
双方另行签订《安全施工协议》。
2、因甲方原因造成的安全质量事故,由甲方承担(需附甲方施工现场技术负责人签认单)误工损失费用。
3、甲方的业主和监理在该标段对甲方的要求或指令,同样视为甲方对乙方的要求,乙方不得对此提出任何费用要求,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
4、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有关规定。
5、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决,并符合国家的有关法律法规的规定。
6、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失,原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
十二、合同争端的解决方式,按下列程序进行:
1、双方协商解决;2、提交双方主管部门;3、申请镇江仲裁委员会仲裁。
十三、未尽事宜双方协商解决。
本协议书一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
二00三年月日
篇四:
路肩墙施工合同
篇一:
路肩墙专项施工方案
第一章编制依据及原则
一、编制依据
1、省道s379线增城蓝山村至基岗段路面改造(k12+404-k17+《)一阶段施工图设计》;
2、《公路工程技术标准》(jtgb01-20XX);3、《公路路基施工技术规范》(jtgf10-20XX);
4、国家及交通部颁发的有关标准、规范、规程及其他有关规定;5、现场实际情况和通过调查所掌握的有关资料信息;
6、结合我公司的综合实力、机械设备能力、技术力量及多年来类似工程建设所积累的丰富施工经验。
二、编制原则
1、严格遵循招标、投标文件的内容及设计文件要求,确定本工程的创优规划,并依据施工组织设计来编制此专项施工方案。
2、仔细考察工程实地,认真研究招标、投标文件、设计图纸和有关规定,充分考虑本项目的特点、场地、交通、水文、运输、料源、民情、水电供应、气候等实际情况的基础上编制。
第二章工程概况
一、工程概况
本项目位于广州增城市,属于省道s379线广州段中的一部分。
路线总体走向为由北向南,项目起点位于广州增城市蓝山村,临近省道s379线西福河大桥处,起点桩号为k12+404,终点位于仙村立交桥桥底,终点桩号为k17+,路线全长。
二、道路现状
道路现状为水泥混凝土路面,随着近年来交通量急剧增长、特别是超重车辆比例显著增加,路面承受十分繁重的车辆荷载作用,造成了路面较大面积破坏。
根据现场调查,本项目主要病害为破碎板(含板角破碎)、裂缝、坑洞、错台、磨损、露骨、接缝内无填缝料等,尤其磨损、露骨、破碎板严重。
项目所在地区市政化程度较高,因此交通组成复杂,除机动车外,还有摩托车、自行车等非机动车辆。
道路现状无专用非机动车道,从而导致交通组织较为混乱。
三、施工特点
本工程增设路肩墙的部位有两处,施工特点及难点如下:
1、k13+174-k13+199左侧c20片石混凝土路肩墙,长度25m,该路肩墙施工部位为陡坡路堤,路堤平均高度为4m,底部土质较好,无需进行换填处理,路堤台阶式开挖至挡墙基底标高并碾压密实后可直接进行路肩墙施工,本段路肩墙应分层进行施工,单层高度不大于m,待土方分层碾压回填至本层高度后再进行下一层施工,直至设计标高;
2、k13+629-k13+845左侧c20片石混凝土路肩墙,长度216m,该施工部位为陡坡路堤,且位于鱼塘内,路肩墙平均施工高度为5m,基底为淤泥,须进行清淤换填处理,基底换填材料为粗砂,换填深度,清淤换填处理完成后在粗砂面施做墙身基础、墙身等。
本段路肩墙施工是本工程的难点项目,主要表现为:
(1)清淤深度大,范围宽,且工程量较大;
(2)墙身浇筑高度较大,且为片石混凝土,须分层分段进行施工。
针对本项目两段路肩墙施工特点,特编制此专项施工方案,以便指导现场施工作业,而需要投入技术力量最大、设备最多、施工组织最难的又属k13+629-k13+845鱼塘段路肩墙施工,以下主要针对鱼塘段路肩墙施工,进行技术性分析指导以及施工组织规划。
第三章施工准备
一、技术准备
开工前,由项目总工程师组织有关人员全面学习图纸和相关设计文件,进行现场核对和施工
调查,发现问题及时提出修改意见并报有关部门批准。
根据现场收集到的情况、核实的工程数量,编制实施性的施工技术方案,报现场监理工程师或业主批准并及时提出开工报告。
做好对班组人员的技术、安全交底工作。
开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底。
学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。
1、施工测量
施工前做好导线及水准点复测工作,并根据施工需要增设水准点、导线点等,发现问题及时报驻地监理。
根据施工图坐标在施工现场测放出挡墙中线及标高,用红桩标示。
2、试验检测
对路肩墙施工所涉及的原材料、半成品进行取样检测,检测合格后方可进入施工现场。
3、施工机械及材料
对施工所涉及的机械及材料应提前进场,特殊材料不能在场地堆放的,应保持与供应商联系,务必做到现场需要的时候材料能及时运到现场。
二、施工机械及人员准备
(1)现场管理人员安排
(2)施工机械(3)拟投入劳动力
篇二:
路肩墙施工方案
一、施工概况及施工工艺
k132+910~k132+964段路肩墙总长米,在平面上位于直线上,纵面上部分位于
r=120XX米之凸曲线上,挡墙基底纵坡为-%,墙身号浆砌块石为,#浆砌片石锥坡为16m3。
本路肩墙计划于9月4日开工,10月14日完工,工期40天。
二、进场测量
测量放样,复核原设计图纸,根据新测地面线确定设计高程是否能满足实际需要,然后结合原设计做出施工图,报监理工程师审批。
1、施工放样及挖基
由进场复
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 记录 路肩 施工 合同