大足.docx
- 文档编号:27510660
- 上传时间:2023-07-02
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:24.46KB
大足.docx
《大足.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大足.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
大足
第一部分协议书
(合同编号:
CQKX-2008-52)
发包人(全称):
大足县玉滩水库工程建设办公室
承包人(全称):
重庆金渝建筑工程有限公司
根据我国《合同法》、《建筑法》、《安全生产法》及有关法律法规之规定,经过甲乙双方坦诚、友好磋商,本着“三公一诚”原则和互利互惠精神,就大足县玉滩水库除险加固工程的施工建设相关事宜达成全面共识,现签订合同如下。
一、工程概况
工程名称:
大足县玉滩水库除险加固工程
工程地点:
大足县
工程内容:
是一座以农业灌溉为主,兼有防洪、养殖、旅游等综合利用的小
(一)型水利工程。
水库集雨面积8.1km2,总库容65.00万m2,设计灌溉面积1456亩。
由大坝、溢洪道、放水等三部分组成。
资金来源:
中央及地方配套资金。
二、工程承包范围
是一座以农业灌溉为主,兼有防洪、养殖、旅游等综合利用的小
(一)型水利工程。
水库集雨面积8.1km2,总库容65.00万m2,设计灌溉面积1456亩。
由大坝、溢洪道、放水等三部分组成。
三、合同工期
开工日期:
2008年7月2日
竣工日期:
2008年11月8日
合同工期:
126天
四、工程质量:
合格
五、合同总价款:
人民币:
捌佰叁拾万元整(小写:
8300000.00元)。
六、双方约定下列文件视为本合同的有机组成部分
1、中标通知书
2、双方的投标书及有关附件
3、本合同的通用条款与专用条款
4、有关水利水电的标准、技术规范及部门规章文件
5、施工勘察设计相关图纸
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
以及甲乙双方就有关工程施工的洽谈纪要、设计变更通知、协议等书面文
件视为本合同的有效的、不可撤消的、不可分离的组成部分。
七、合同语言、技术、规范和法律的适用:
统一使用汉语,适用于我国有关法律法规和地方性规章;标准、规范按国家及地方的标准、规范执行。
八、合同生效后二十日内,甲方必须按时向乙方提交施工所需要的全部图纸和技术资料。
图纸应备齐五套。
九、乙方投入工程的主要工程技术和管理人员以及甲方派驻工程施工现场的管理人员、监理单位委派的现场监理人员名称见附件(该附件与本合同不可分离和不可撤消)。
十、甲方应承担的工作
1、施工场地具备开工条件和完成时间的要求;开工前十五日执行附属工程,甲方委托乙方实施现场签证生效结算。
2、施工现场内主要交通及其公共道路按照施工组织设计方案和现场要求,在开工前十天完成。
3、甲方向乙方关于会审图纸和设计交底的时间为开工前十日。
十一、乙方应承担工作
1、乙方应在图纸会审后十日内提供工程施工组织设计方案和进度计划。
2、施工防护由甲方负责向有关部门的协调,由乙方负责对施工现场的安全防护工作。
十二、工程进度计划
1、乙方提供施工组织设计和进度计划的时间为图纸会审后十五日内提供施工组织设计,每月二十五提供工程施工进度计划。
2、延期开工、暂停施工、工期延误均按合同条款执行。
3、工期提前:
如乙方按合同约定工期每提前一天工期,甲方奖励乙方叁佰元,乙方采取的赶工措施应由事前甲方确认,甲方应为乙方的赶工提供必需的便利条件。
4、工程质量的检查与返工按合同条款由责任方负责。
十三、工程质量等级
1、工程质量达到优良,甲方按结算价款的1%支付给乙方作为工程质量优良奖,在支付完尾款时一次性付清。
2、中间验收:
乙方施工时质检、监理、甲方现场代表应做好各分层次工程隐蔽部分的记录并由甲方现场代表签字。
十四、工程款支付方式
1、工程款支付方式:
转账支付
2、工程款支付金额和时间:
执行(合同条件条款)但甲方必须按每
月核算的进度款在次月五日内支付给乙方(即在乙方提交报告表十日内)。
3、甲方违约的责任:
执行(合同条件条款)。
十五、设计变更:
合同设计部门,甲、乙双方同时进行。
十六、竣工验收
1、乙方提交竣工资料和验收报告的时间:
交验前五日内。
2、乙方提交竣工图的时间和份数:
交验后十日内,一式三份,返还
乙方一份。
十七、竣工结算
1、结算方式:
按实结算
2、乙方提交结算报告的时间:
交验十五日内
3、甲方批准结算报告的时间:
收到结算报告书二十日内审核后返
还。
4、甲方应将批准拨付款报告的当天把拨款通知书送达经办银行。
十八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十九、有关违约与争议的处理
1、争议的解决程序:
先由甲乙双方进行协商;协商不成,提交双方确认的仲裁机构进行仲裁或径向有管辖权的人民法院起诉。
2、违约的处理:
一方违约,另一方有权要求其继续履行合同,并请求违约方支付合同价款1%的违约金,造成损失的还应由违约方赔偿损失。
3、甲方如不按期支付工程款,应按现行银行同期贷款利率支付利息并按未付金额的1%支付罚息。
二十、工程不行转包,转包无效。
否则,甲方有权撤销合同并有权要求乙方承担违约责任。
二十一、由于不可抗力因素造成工程无法按期竣工,不视为乙方违约。
二十二、工程施工的保险由乙方自行办理,费用自行承担。
二十三、合同的生效
合同订立时间:
2008年6月19日
合同订立地点:
开县水务有限公司办公室
合同生效:
双方签字盖章生效
本合同正本四份,双方各执两份,副本八份,双方各执四份。
建设单位:
施工单位:
法定代表人:
法定代表人:
二00八年六月十九日二00八年六月十九日
第二节通用合同条款(略)
采用中华人民共和国《标准施工招标文件》(中国计划出版社)第四章第一节的《通用合同条款》。
第三节专用合同条款
1、一般约定
1.1词语定义
1.2合同文件的优先顺序
合同文件的优先顺序:
按通用条款执行。
1.3合同生效的条件
合同生效的条件:
双方签字盖章有效。
1.4图纸和承包人文件
1.4.1发包人提供图纸的期限和数量:
开工前7日内,提供满足施工需要的施工图文件一式三套。
1.4.2承包人提供的文件范围:
施工方案。
承包人提供文件的期限和数量:
进场后7日内提供肆份。
监理人批复承包人提供文件的期限:
收到承包人提供的文件后7日内。
1.4.3监理人签发图纸修改的期限:
图纸需要修改和补充签发期限:
相应工作部位施工前7天。
1.5联络
联络送达的期限:
接到书面通知后3日内送达指定地点。
2、发包人义务
发包人向承包人提供施工场地及有关资料:
施工场地范围内的施工用临时道路由承包人负责实施及管理,费用由投标人结合踏勘现场的情况,根据施工经验自行测算,纳入报价,中标后不作调整;工程开工前提供工程地质和地下管线现有资料。
承包方应结合现场情况对其准确性进行复核,并对复核结果负责;施工场地范围内的综合管网管线保护,由承包人负责,费用纳入报价包干使用。
3、监理人
须经发包人事先批准行使的权力:
a同意分包本工程的某非主体;
b确定费用增加额;
c发布开工令、暂时停工或复工令;
d决定工程延期(超过5天);
e审查批准技术规范(规格)或设计的变更;
f发出的变更指令,其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的5%或累计变更超过了原总合同价的3%;如在《监理服务合同》中另有规定者,从其规定,并就此通知承包人;
g确定索赔额;
h决定有关暂定金额的使用;
I确定特殊分包人;
J确定单价或总额价。
4、承包人
4.1承包人的一般义务
为他人提供方便:
承包人为他人提供条件的内容:
为发包人、监理人提供办公室1间及办公桌椅、电话、空调等必要的办公设备设施。
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法:
由承包人承担。
4.2履约担保
承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间:
担保金额:
按中标额的10%;
担保方式:
支票转帐或现金;
提交时间:
中标通知书发出后5天内,并在合同签定前划入招标人指定帐户,并作为签定施工合同的必备条件。
否则,招标人将取消其中标的资格;履约担保金在工程竣工质量预验收合格后退还(不计利息)。
4.3分包
分包的内容:
当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人:
不允许。
4.11不利物质条件
不利物质条件的范围:
不采用。
5、材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备:
全部材料和设备。
5.1.2承包人报送监理人审批的时间:
承包人应将负责提供的各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等在进场前3天报送监理人审批。
承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1材料的名称、规格、数量和价格:
不采用。
材料的交货方式、地点和日期:
不采用。
工程设备的名称、规格、数量和价格:
不采用。
工程设备的交货方式、地点和日期:
不采用。
5.2.2材料和工程设备的接收、运输与保管:
不采用。
6、施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施:
发包人提供的施工设备或临时设施:
无。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
取得道路通行权、修建场外设施权的办理人:
承包人。
相关费用:
承包人。
7.2场内施工道路
7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人:
承包人。
7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担:
承包人。
7.4超大件和超重件的运输
道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担:
无。
8、测量放线
8.1施工控制网
发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限:
开工前7天。
施工控制网的测设:
承包人。
报监理人审批施工控制网资料的期限:
发出开工通知后3天。
9、施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发[2000]177号)、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2000]169号)等相关规定履行好发包人的施工安全责任。
9.2承包人的施工安全责任
承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发[2000]177号)等相关规定履行好承包人的施工安全责任。
9.3治安保卫
9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建:
由承包人与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织。
9.3.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制:
由承包人单独编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的。
9.4环境保护
承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》(渝建发〔2000〕13号)、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发〔2000〕169号)等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
10、进度计划
合同进度计划
承包人编制施工方案的内容:
施工顺序和方法要点的分部、分项工程。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限:
1、承包人应于施工方案审批后一周内提供本工程施工进度总计划。
2、每月25日报送当月工程进度完成报表,次月工程进度计划报表。
3、每周一前提交施工周报,包括本周完成情况。
4、以上表格均一式肆份并附电子文档,经监理工程师和发包人派出的工程师签批后返回承包人二份。
5、所有报表要求按监理单位、业主单位的管理办法执行。
6、如果由于承包人原因延期提供,处违约金500元/次。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限:
监理人应在接到报送材料起5天内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。
11、开工和竣工
11.1异常恶劣的气候条件
异常恶劣气候的条件:
雨涝、大风、雷暴、冰雹。
11.2承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法:
每延迟一天,罚款1000元。
11.2工期提前
提前竣工的奖励办法:
不采用。
12、工程质量
12.1工程质量要求
12.1.1发包人、监理和承包人在工程建设中,应执行以下规定:
(1)《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2000]192号)
(2)《重庆市建筑节能条例》(重庆市人大[1998]第34号公告)
(3)《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》(渝建发[2001]172号)
(4)《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》(渝建发[2000]199号)
(5)重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》(渝建发[1999]226号)
(6)《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[1997]212号)
12.1.2发包人、监理和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。
12.2承包人的质量检查
承包人提交工程质量保证措施文件的期限:
开工后15日内。
13、变更
13.1变更的范围和内容
变更的范围与内容:
业主、监理和设计人员共同签署的变更单。
13.2变更程序
变更估价:
承包人提交变更报价书的期限:
承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内,向监理人提交变更报价书。
监理人商定或确定变更价格的期限:
监理人应在收到承包人变更报价书后7天内,与承包人商定或确定变更价格。
13.3承包人的合理化建议
对承包人提出合理化建议的奖励方法:
不采用。
13.4暂估价
13.4.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务:
双方协商解决。
13.4.2不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人:
发包人。
14、价格调整
物价波动引起的价格调整
本合同工程在合同期内,不因劳务、材料或其他影响或减少施工成本的价格涨落而调整合同价格。
15、计量与支付
15.1计量
15.1.1计量周期本合同的计量周期:
单价子目按月计量,总价子目按照工程形象进度计量。
15.1.2总价子目的计量总价子目的计量方法:
按监理人批准的各阶段工程形象目标进行计量。
15.2预付款
15.2.1预付款
预付款额度和预付方法:
预付款为签约合同价的10%,合同签订后28天内支付。
15.2.2预付款保函
预付款保函的提交时间:
承包人应在收到预付款7天前向发包人提交预付款保函。
15.2.3预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法:
每次在支付进度应付款中等额扣回,直至全部扣清为止。
15.3进度款
15.3.1进度付款申请单
进度付款申请单的份数:
一式陆份。
进度付款申请单的内容:
(1)付款次数或编号;
(2)截至本次付款周期末已实施工程的价款;(3)变更金额;(4)索赔金额;(5)本次应支付的预付款和(或)应扣减的返还预付款;(6)本次扣减的质量保证金;(7)根据合同应增加和扣减的其他金额。
15.3.2进度付款证书和支付时间
发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法:
不采用。
政府投资进度款支付办法:
不采用。
15.4质量保证金
质量保证金的金额或比例:
结算价的5%。
质量保证金的扣留方法:
在工程结算支付工程款时扣留结算价的5%。
15.5竣工结算
竣工付款申请单
竣工付款申请单的份数和提交期限:
在工程接收证书颁发后14天内提交6份竣工付款申请单。
竣工付款申请单的内容:
竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
15.6最终结清
最终结清申请单
最终结清申请单的份数和提交期限:
在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。
16、缺陷责任与保修责任
保修责任
本合同工程保修期限为2年。
保修内容为合同工程内容。
17、保险
17.1工程保险
投保人:
发包人。
投保内容:
按规定办理。
保险金额、保险费率和保险期限:
按规定办理。
17.2第三者责任险
17.3其他保险
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:
按规定投保。
17.4对各项保险的一般要求
17.4.1保险凭证
保险条件:
根据相关规定办理。
承包人提交保险凭证的期限:
开工前3天内。
17.4.2对各项保险的一般要求
保险金不足以补偿损失时,应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:
由承包人按规定赔偿。
18、不可抗力
18.1不可抗力的确认
不可抗力的范围:
按通用条款执行。
18.2不可抗力后果及其处理
不可抗力造成损害的责任:
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:
按通用条款执行。
19、争议的解决
争议的解决方式:
争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成约定提交开县人民法院。
工程范围
防洪、养殖等综合利用的小
(一)型水利工程。
水库集雨面积8.1km2,总库容65.00万m2
结算
总造价
859.23万元
灌溉面积
1456亩
主体宽度
结构类型
最大跨度
设计合理使用年限
30年
实际开工
时间
2008年7月2日
实际竣工
时间
2008年11月18日
验收日期
2008年11月26日
规划许可证号
渝规建证(2007)开字第069号
施工许可证号
510251************
工程建设参与各方
单位名称
资质
等级
证书号
法定
代表人
项目
负责人
建设单位
大足县玉滩水库工程建设办公室
谢友江
刘强
监理单位
宜昌长委工程建设监理中心
吴登明
设计单位
长江委长江勘测规划设计研究院
袁达夫
勘察单位
长委监理咨询有限公司
杨天清
施工单位(含主要分包单位)
重庆金渝建筑工程有限公司
贰级
A2014050011401
王正国
吴天强
隐蔽验收情况
施工过程隐蔽全部经监理检查验收,并经地勘、设计、建设单位检查认可,符合设计要求及施工验收规范。
执行强制性标
准和设计要求
情况
施工中严格执行强制性标准和设计文件。
四新技术执行
情况
无
结构安全、主要使用功能检查
结果
符合规范规定。
工程竣工技术
资料核查情况
工程竣工技术资料真实、完整,记录准确,签字、盖章齐备,符合城建归档要求。
监督机构责令
整改问题整改
情况
无
完成工程设计与合同约定内容
情况
已完成工程设计与合同约定内容
工程质量缺陷和主要遗留问题
处理意见
无
保修书签署
情况
已按规定签署保修书
规划、消防、环
保等专项验收
情况
规划、消防、环保已按相关验收标准验收合格
验
收
意
见
在工程建设的全过程中,参建各方严格按照基本建设程序及国家强制性标准执行。
工程的重要部位和关键工序验收经建设、设计、地勘、监理、施工单位共同检查验收合格,符合设计施工图说及工程验收规范要求,各个专项验收全部合格。
综合验收小组各方的意见,认为该工程符合竣工验收条件,工程质量合格,同意竣工验收
工程质量认定结果
合格
验
收
小
组
成
员
建设单
位
单位(项目)负责人:
(公章)
监理单
位
单位(项目)负责人:
(公章)
设计单
位
单位(项目)负责人:
(公章)
勘察单位
单位(项目)负责人:
(公章)
2008年11月26日
施工单位
单位(项目)负责人:
(公章)
备
注
1、“主体宽度”栏如系道路、桥梁工程,只填写车道宽度;如系给排水工程填写最大管径;
2、“最大跨度”栏指桥梁、隧道的最大跨径。
3、“工程建设参与各方”栏和“验收小组成员”如不够填写,请用补充表加页。
重庆市
建设工程竣工验收意见书
工程名称:
大足县玉滩水库除险加固工程
工程地址:
重庆大足县
重庆市建设工程质量监督总站监制
《市政基础设施工程》
重庆市沙坪坝区井口
逸峰花园小区工程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大足
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)