合同法案例.docx
- 文档编号:27251925
- 上传时间:2023-06-28
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:20.01KB
合同法案例.docx
《合同法案例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同法案例.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同法案例
合同法案例
合同法案例
案例二背景:
某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅,采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。
甲乙双方签订的施工合同摘要如下:
一、协议书中的部分条款
(一)工程概况
工程名称:
职工住宅楼工程地点:
市区
工程内容:
建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼
(二)工程承包范围
承包范围:
某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程(三)合同工期开工日期:
20XX年3月21日竣工日期:
20XX年9月30日
合同工期总日历天数:
190天(扣除5月1—3日)(四)质量标准
工程质量标准:
达到甲方规定的质量标准(五)合同价款
合同总价为:
壹佰陆拾肆仟元人民币(¥166.4万元)(八)乙方承诺的质量保修
在该项目设计规定的使用年限(50年)内,乙方承担全部保修责任。
(九)甲方承诺的合同价款支付期限与方式
1.工程预付款:
于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。
预付超声波学予扣回,直接抵作工程进度款。
2.工程进度款:
基础工程完成后,支付合同总价的10%;主体结构三层完成后,支付合同总价的20%;主体结构全部封楠后,支付合同总价的20%;工程基本竣工时,
支付合同总价的30%。
为确保工程如期竣工,乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
3.竣工结算:
工程竣工验收后,进行竣工结算。
结算时按全部工程造价的3%扣留工程保修金。
(十)合同生效
合同订立时间:
20XX年3月5日
合同订立地点:
XX市XX区XX街XX号
本合同双方约定:
经双方主管部分批准及公证后生效二、专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付
本合同价款采用固定价格合同方式确定合同价款包括的风险范围:
(1)工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10%
(2)政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。
风险费用的计算方法:
风险费用已包括在合同总价中。
风险范围以外合同价款调整方法:
按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款。
三、补充协议条款
在上述施工合同协议条款签订后,甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款、摘要如下:
补1.木门窗均用水曲柳板包门窗套;
补2.铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品;补3.挑阳台均采用42型系列某铝合
金厂铝合金窗封闭。
问题:
1、上述合同属于哪种计价方式合同类型?
2、该合同签订的条款有哪些不妥当之处?
应如何修改?
3、对合同中未规定的承包商义务,合同实施过程中又必须进行的工程内容,承包商应如何处理?
案例五背景:
某海滨城市为发展旅游业,经批准兴建一座三星级大酒店。
该项目甲方于XX年10月10日分别与某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(丙方)签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。
合同日历工期为2年5个月。
因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同,由两个承包商承建,为保证工期,当事人约定:
主体与装饰施工采取立体交叉作业,即主体完成三层,装饰工程承包商立即进入装饰作业。
为保证装饰工程达到三星级水平,业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”
在工程施工年6个月时,甲方要求乙方将竣工日期提前2个月,双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工,经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后,乙方因甲方少付工程款起诉至法院。
诉称:
甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告,并已开张营业。
在结算工程款时,甲方本应付工程总价款1600万元人民币,但只付1400万元人民币。
特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。
在庭审中,被告答称:
原告主体建筑工程施工质量有问题,如:
大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。
因此,装修商进行返工,并提出索赔,经监理工程师签字报业主代表认可,共支付15.2万美元,折合人民币125万元。
此项费用应由原告承担。
另外还有其他质量问题,并造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。
共计损失200万元人民币,应从总工程款中扣除,故支付乙方主体工程款为1400万元人民币。
原告辩称:
被告称工程主体不合格不属实,并向法庭呈交了业主及有并方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辨称:
竣工验收报告及感谢信,是在原告法定代表人宴请我方时,提出为了企业普级的情况下,我方代表才签的字。
此外,被告代理人又向法庭呈交了业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称:
被告代表发言纯系戏言,怎能以签署竣工验收报告为儿戏?
请求法庭以文字为证。
又指出:
如果真的存在被告所说的情况,那么被告应当根据《建设工程质量管理条例》的规定,在装饰施工前通知我方修理。
原告最后请求法庭关注:
从签发竣工验收报告到起诉前,乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。
在长达2年多的时间里,甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
问题:
1.原、被告之间的合同是否有效?
2.如果在装修饰施工时,发现主体工程施工质量有问题,甲方应采取哪些正当措施?
3.对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉,法院是否予以保护?
1、某省博物馆建筑工程,被省政府列为重点工程项目,招标人考虑到工程本身技术难度大,结构类型复杂,一般的建筑企业难以胜任,遂决定采用邀请招标的方式招标,并于20XX年3月8日向通过资格预审的a、B、c、d、E五家施工承包企业发出了投标邀请书,五家企业均接受邀请并购买了招标文件,招标文件规定,20XX年5月10日上午9时为投标截止时间。
在投标截止时间之前,a、c、d、E四家企业提交了投标文件,B企业由于路上遇到交通管制,其投标文件于20XX年5月10日上午9时15分送达。
20XX年5月11日上午,在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。
评标委员会由7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构人、招标人代表1人,技术经济专家4人。
评标过程中,评标委员会发现a企业投标文件无法定代表人签字和单位公章。
后经评标委员会评标确定d企业中标,20XX年5月15日招标人向d企业发出了中标通知书,20XX年6月25日双方签订了书面合同。
问题:
1.招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当?
请说明理由。
2.a和B企业的投标文件是否有效?
请说明理由。
3.请指出开标工作的不妥之处,请说明理由。
4.请指出评标委员会组成的不妥之处,并说明理由。
5.招标人签订合同的日期有何不妥?
请说明理由。
2、某政府机关计划投资2000万元进行办公大楼的装饰改造,由于工程工期紧,建设单位要求招标代理公司采用邀请招标的方式确定中标单位,共有a、B、c、d、E、F六家投标单位参加了投标,工程评标和开标时发现以下情况:
(1)a投标单位投标报价书某分项工程报价出现遗漏;
(2)B投标单位投标文件未按照招标文件要求进行密封;(3)c投标单位投标报价大小写金额不一致;
(4)d投标单位承诺的工程竣工日期晚于招标文件要求的完成期限;(5)E投标单位投标文件部分页码装订顺序发生颠倒;(6)F投标单位投标文件所附营业执照未在有效期内。
为了更多体现建设单位的意见,建设单位要求评标委员会由6人组成,其中3人分别为建设单位的总工程师、总经理和行政主管,另3人从评标专家库中抽取。
经过评标,建设单位确定低于成本价的最低投标价E投标单位为中标单位。
问题:
1.建设单位要求采取邀请招标的方式是否妥当?
请说明理由。
2.六家投标单位的投标文件是否有效?
请分别说明理由。
3.评标委员会的组建是否妥当?
请说明理由。
4.建设单位确定E单位中标是否妥当,请说明理由。
()某建筑地基基础工程,经招标投标最终确定某施丁单位中标,并签订施工合同,同时建设单位委托监理单位承担施工阶段监理工作。
在基坑支护施工中,项目监理工程师发现施工单位未按照已批准的施工技术方案组织施工,监理工程师认为新的施工技术方案可能存在一定的安全隐患,为此,总监理工程师下达了工程暂时停工的指令,并报告了建设单位。
施工单位认为该新技术方案企业已经采用过多次,技术已经很成熟,不会发生安全问题,在监理单位的一再干预下方暂停工程施工。
后经有关部门组织鉴定,该新技术方案不存在问题,施工单位复工后,就此事向监理单位提出索赔要求,与此同时,建设单位也认为项目监理单位的行为过于武断,致使工程延期,要求监理单位承担相应责任。
问题:
1.在施工阶段,施工单位的做法有哪些不妥之处?
请指出并说明理由。
2.建设单位的做法有何不妥之处?
请说明理由。
3.施工单位的索赔能否得到支持?
请说明理由,
某建筑结构工程,业主与施工单位以《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,在合同履行过程中发生下列事仲:
事件1:
施工合同约定,业主在开工前必须提供满足施工需要的现场条件、现工地原有建筑物因拆迁遇阻导致不能全面进行基坑土方施工,造成施工单位机械、人员窝工费用。
事件2:
施工合同约定,业主向施工单位提供施工图纸8套,施工单位为满足施工需要要求业主再提供2套,为此增加施工图费用。
事件3:
基坑土方开挖过程中,施工单位未对基坑四周进行全面围栏防护,监理工程师夜间巡视时不慎掉入基坑摔伤,由此发生医疗和误工费用。
事件4:
结构混凝土施工过程中,施工单位需要夜间浇筑,经业主同意并办理了有关手续。
按照地方政府有关规定,夜间一般不得施工,若有特殊情况,需要对附近干扰的居民支付相应补贴,为此发生费用。
事件5:
在结构施工过程中,由于供电网络线路事故,造成施工现场连续停电2d,施工单位部分工程无法施工,发生一定停、窝工费用。
问题:
上述各项事件中所发生的费用应由谁承担?
请说明理由。
某建筑工程,发包人与承包人签订了丁程施工合同。
合同约定工程总价为6200万元,工期为300天。
施工过程中,该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误:
事件1:
基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知施工单位停工10天,以完成上述工作。
事件2:
由于发包人原因,某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3天。
事件3:
承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2天,造成相应工作施工滞后2天。
事件4:
由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。
该工程所在区域停电3天,工程不能施工。
事件5:
施工地区下了特大暴雨,造成工程停工2天。
问题:
1.请说明每个下期事件应批准的延长时间及其原因。
2.该工程实际工期延误多少天?
应批准的工期延长时间为多少天
某房屋建筑工程项目,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。
双方在合同中约定:
工程主要设备由甲方负责采购,乙方负责安装。
对因甲方原因导致的乙方人员窝工及设备闲置,甲方予以适当补偿,工期每提前(滞后)有相应的奖(罚)。
该工程施工过程中发生以下事件:
事件1:
工程基坑开挖深度为3.5m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.4(获得甲方批准)。
乙方在施工过程中为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支,工期延误。
事件2:
乙方在土方工程填筑时,发现取土区域土含水量过大,必须经晾晒后方可填筑使用,为此增加费用,工期延误。
事件3:
乙方在设备安装过程中,发现混凝土结构基础上缺少相应的预埋件,经核实是由于土建施工图纸遗漏埋件的错误所致,返工处理增加了费用,工期延误
事件4:
甲方采购的设备没有按计划时间进场,施工受影响,造成乙方费用增加,工期延误。
事件5;甲方在施工过程中提出调整建筑某部分使用功能,须进行设计变更。
设计变更后增加费用
事件6:
鉴于工程工期紧张,乙方在后期采取加快施工的技术措施,增加了技术措施费用。
问题:
分析上述各事件施工单位可否提出索赔?
请说明理由。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同法 案例