合同范本之机房监控施工合同.docx
- 文档编号:27037409
- 上传时间:2023-06-26
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:22.44KB
合同范本之机房监控施工合同.docx
《合同范本之机房监控施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同范本之机房监控施工合同.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同范本之机房监控施工合同
合同范本之机房监控施工合同
机房监控施工合同
【篇一:
idc机房工程合同模版】
机房建设工程合同
合同
编号:
甲方全称:
地址:
联系人:
电话:
传真:
邮编:
乙方全称:
地址:
联系人:
电话:
传真:
邮编:
针对idc机房工程,甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》,订立本合同,具体条款如下:
一、工程内容
1、工程概况
⑴工程名称:
。
⑵工程地点:
。
⑶建设单位:
。
2、工程内容(详细功能、技术标准见附件一)
⑴机房装潢工程;
⑵机房电气工程;
⑶机房ups系统工程;
⑷机房空调系统工程;
⑸机房综合布线系统工程;
⑹机房环境监控系统工程;
⑺机房气体消防系统工程;
⑻机房机柜及附件;
⑼发电机组;
⑽新风系统;
⑾机房投影工程。
3、实施内容:
(甲方保留对图纸、技术、功能的最终解释权,更改权)
⑴图纸设计;
⑵工程实施;
⑶竣工文件;
⑷售后服务;
4、施工期限及阶段:
1)自年月日至年月日,以实际开工日期为准,
并依此计算完工日期。
2)自年月日至年月日前为交货期
3)自年月日至年月日为施工安装期
4)自年月日至年月日为初验期
5)自年月日至年月日为试运行期
6)自年月日至年月日为终验期
7)自年月日至年月日为保修期
二、商务条款
1、合同金额
1)合同金额为人民币佰拾万仟佰拾元整(¥0,000,000.00
元)。
2)合同金额为价格封顶
3)工程审计时,设备材料的单价依据合同。
工程审计方由甲方指定派出,依据审计结果审定工程量以及相关设备材料清单。
2、价格列表
见合同附件二《设备材料和工程清单》。
3、付款方式
1)合同生效后5个工作日内,甲方向乙方支付工程预付款,计合同金额的20%,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。
2)工程设备进场后5个工作日内,甲方向乙方支付工程进度款,计合
同金额的50%,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。
3)工程竣工,取得初验合格,并通过审计后15个工作日内,甲方向乙
方支付剩余工程款,计合同金额的20%,即人民币拾万元整
(¥000,000.00)。
4)甲乙双方确定金额的10%作为工程尾款。
工程完成终验后15个工作
日内,甲方向乙方支付工程尾款。
允许稍作调整
4、乙方依据甲方的付款进度向甲方开具等额的工程发票。
设备部分开增值税发票。
三、工程代表
1、甲方授权为工程代表,代表甲方处理工程相关事宜并签署工程文件所有生效文件必须加盖公司公章方才生效。
2、乙方授权为工程代表,代表乙方处理工程相关事宜并签署工程文件。
四、双方责任
1、甲方责任
1)甲方提出建设任务和需求,负责项目的总体组织工作,并
保留根据实际工作需求,提出对项目建设方案进行适当修改的权利。
2)指派专业工程师在工程开工前与乙方进行技术交底。
3)指派专业工程师到现场对乙方的操作技工进行监督以及协调工程技术事
宜。
4)甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协
助人员。
2、乙方责任
1)乙方负责项目的具体实施工作。
并负责与相关部门的沟通协调
2)乙方应根据项目中的技术要求,对甲方的需求和现场情况进行充分的了
解后,做出深化设计,并经甲方同意后开展实施工作。
3)乙方保证按合同规定时间完工,并在工程结束时提交完整的相应技术文
档及用户手册,并积极配合甲方对工程项目进行验收。
4)指派专业工程师到现场对施工的操作技工进行指导以及协调工程技术事
宜。
5)承担设备材料的运输费用以及因包装或防护措施不妥而造成设备材料损
坏、锈蚀所引发的费用。
6)妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如果造
成损失,照价赔偿。
五、设备材料
1、乙方依据工程进度安排设备材料分批进场,并提前5日通知甲方。
乙方
进场施工前,向甲方提供施工图纸。
2、甲方依据合同以及乙方提交的送货单据对进场的设备材料进行清点验收,
并在送货单据上签字。
3、货物所有权在甲方未全部支付合同款项前仍属于乙方,如甲方未能在合同
规定的付款期限内履行付款义务,乙方有权将货物收回,同时需乙方承担因此给供方造成的一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。
六、关于工期的约定
1)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方
赶工采取的措施费用。
2)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3)因乙方责任,不能按期开工和中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,
导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
如物业要求双
休日不能施工的情况下,工期应扣除双休日的天数计算。
七、工程验收
1.工程竣工后15个工作日内,乙方向甲方提供竣工文件:
1)工程资料;
2)设备材料资料;
3)竣工图纸;
4)工程验收申请单。
5)审计报告
6)全部说明书
7)质量保证书(包括不低于原厂2年质保书)
2.甲方收到乙方提交的竣工文件后7个工作日内,组织人员进行工程初验。
【篇二:
机房建设工程施工合同】
合同编号:
中心机房建设合同
甲方:
详细地址:
邮政编码:
联系人:
联系电话:
乙方:
详细地址:
邮政编码:
联系人:
联系电话
甲方经过多方考虑,选定乙方作为*******机房建设工程施工单位,并委托乙方负责********机房建设所涉及的相关事宜。
为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条工程项目概况:
(一)项目名称:
********中心机房建设合同
(二)施工地址:
********
(三)项目内容:
装修工程、电气工程、防雷接地工程、机房监
控工程、新排风系统、kvm系统、综合布线系统、消防
工程、空调及ups电源设备等
第二条工程项目的运作方式:
(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程承包给乙方,机房建设项目内容的施工及与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
(一)按照甲方对机房建设的要求进行设计及施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(见附件一)。
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
(一)工程施工总价款人民币(小写):
元,(人民币大写):
;其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:
1.乙方办理完所有项目手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%,即人民币:
¥.00元(大写:
整)作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的50%,即人民币:
¥.00元(大写:
元整)。
3.剩余20%即人民币:
,工程合同款于工程全部完工并试运行一年,经甲方终验合格后全部支付完毕;
4.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。
不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
(一)工程开工日期为:
2008年04月20日;
(二)施工最后期限:
2008年06月30日;
(三)完工时间预计:
2008年06月25日;
第六条双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,
确保不影响施工进度;
3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;
(二)乙方的权利与义务
1.乙方应在规定的时间内提交“施工组织设计方案”和“施工综合进度计划”,甲方对于乙方提交的“施工组织设计方案”和“施工综合进度计划”同意与否,应在五个工作日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。
经甲方同意的“施工组织设计方案”和“施工综合进度计划”为合同附件,应共同遵循;
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件;
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;
4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;
5.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;
6.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
7.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;
(七)乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制
度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期
间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方
负责。
第九条保密条款:
甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。
任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收
(一)甲方按机房建设及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方施工完结后通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行机房建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延
【篇三:
弱电机房施工合同】
机房工程合同
甲方:
****************公司
乙方:
****************公司
经甲、乙双方达成协议,**************公司(以下简称乙方)承接****************工程有限公司(以下简称甲方)工程。
为明确双方责任,特订立合同条款如下:
一、工程内容:
1.机房,电池间,气体灭火室,办公室及监控室装修工程
2.机房电气工程
3.新风系统工程
4.防雷接地工程
5.动力环境监控系统工程
设备明细清单见合同附件
二、工程造价:
系统工程含税总造价为大写人民币************元整(¥**********元整)。
包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。
(设备明细清单见合同附件)
三、付款方式:
1.合同签订生效后,甲方即支付乙方***************元整(*********.00)作为工程预付款。
2.余款工程总造价的40%,即人民币**********元整(¥***********元整),于所有设备进场后一周内付清。
3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内,甲方付至工程总造价的95%,即再付人民币**************元整(¥***********元整)
4.余款工程总造价的5%,即人民币*******元整(¥*********元整)作为质保金,于工程验收投入正常使用后12个月内付清。
6.乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票,甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款(即工程验收款)。
不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
7.
四、工程期限:
年月前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1.对于乙方不能协调解决的现场问题,甲方应派专人到现场给予协调解决。
2.甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。
3.工程施工结束,甲方应予以及时验收,乙方应提前三天书面通知甲方验收。
4.根据合同付款条例按期支付工程款。
(二)乙方责任:
1.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照,税务登记证及组织机构代码证;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。
2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品,各项技术指标符合国家标准及原厂指标,在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。
设备到达甲方时内外包装完好无损。
3.乙方应遵守国家法律法规,在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果,甲方不负任何连带责任,如给甲方或第三方造成损失,甲方有权追究乙方责任。
4.乙方应按严格执行按图施工(甲乙双方签字确认过的图纸)和按合同实行制度,装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致,并保质保量在约定的时间内完工;在施工过程乙方不得无故停工,现场条件不允许除外。
接甲方整改通知,乙方应及时组织工程整改,如果验收过程中甲方发现问题,乙方必须在两天内解决,不得影响甲方工期,否则,承担由此造成的工期及费用损失。
5.服从甲方现场管理人员管理,接受甲方及建设方或监理的检查;做好安全文明施工,并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用;
六、保修期限及售后服务:
1.本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起12个月。
保修设备具体见设备清单。
2.在保修期内,如产品出现非甲方原因造成的质量问题,由乙方负责免费维修、调换,由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。
如因甲方原因造成产品损坏的,则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。
3.在保修期内,如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题,如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作
4.保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,乙方只收取维修工本费。
七、违约责任:
自本合同生效之日起,双方应严格履行本合同所有条款。
如有违约,由违约方承担一切损失。
乙方的违约责任:
(1)如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷,甲方有权退货,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额10%的违约金。
(2)乙方工期延误,且无甲方签认的书面延期单,应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。
乙方逾期10天不能交付的,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额30%的违约金。
(3)工程质量达不到合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题,承担违约金500元/项(如乙方未能及时组织整改,该类工作量将不予决算);发现重大质量问题的,甲方可单方面终止合同,且工作量不予结算。
甲方的违约责任:
1、乙方在提交书面延期单,而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟,责任应由甲方承担。
2、如甲方无正当理由不能按期支付货款,每延期一天,应向乙方赔偿合同总价1%的违约金,并累计,延期10天以上,甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。
争议处理:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,如协商不成,任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。
八、工程验收标准和方法:
1、本工程质量标准双方约定为:
依国家相关验收标准执行。
2、具体配置见合同附件。
3、乙方保证所提供的各种材料,其品牌、型号与所附材料清单完全一致。
合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项,由乙方无偿补足;验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的,将按实调减合同总价。
4、在工程施工过程中,如果是乙方所报材料不足,乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。
5、合同总价为项目包干价,含所有必配的附件、资料等,包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。
6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。
7、该工程竣工后,乙方应向甲方免费提供全套的技术文档(竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等)和完整的系统内部测试报告。
如业主找第三方权威部门进行测试,则测试通过后费用与乙
方无关,测试不通过费用由乙方支付,并进行相应整改,直至测试通过,由此产生的相关损失和费用,由乙方承担。
九、变更、追加
1、工程进行中,甲方如要求变更原设计或增加项目,应双方商定造价,由甲方签署变更通知书作为结算依据;
2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失,由甲方承担;
3、合同中已有适用变更工程项目的价格,按原价格计算,没有适用变更工程项目的价格,按市场价格双方商定。
十、不可抗力:
(1)本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(2)甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时,应及时向对方通报不能履行合同条款的理由,在取得有关主管机关的证明文件后,允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、其他规定
(1)本合同未尽事宜,由双方友好协商,或经双方协商一致后,另行签订补充协议。
补充协议与本合同同样具有同等法律效力。
(2)本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。
合同生效后,该工程项目原先所签合同同时作废。
(3)本合同壹式贰份。
甲、乙双方各执壹份。
双方通过传真方式达成的本合同,其传真件具有法律效力。
甲方:
乙方:
授权代表:
授权代表:
日期:
年月日日期:
年月日
附件:
机房工程材料清单及预算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同范本 机房 监控 施工 合同