cfg桩基施工合同.docx
- 文档编号:26968308
- 上传时间:2023-06-24
- 格式:DOCX
- 页数:41
- 大小:39.82KB
cfg桩基施工合同.docx
《cfg桩基施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《cfg桩基施工合同.docx(41页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
cfg桩基施工合同
cfg桩基施工合同
篇一:
CFG桩基合同
东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同
甲方(发包方):
以下简称(甲方)
乙方(承包方):
以下简称(乙方)
为爱惜两边的合法权益,两边技术经济责任,保证工程建设正常进行,依照《中华人民共和国合同法》、,结合本工程具体情形,明确两边在桩基检测进程中的责、权、利,经两边友好协商签定本合同,并信守以下条款:
一、工程概况:
工程名称:
工程地址:
承包范围:
承包方式:
包工、包料、包质量、包工期、包平安文明施工
二、工程内容:
三、质量标准:
合格
四、施工工期:
1.CFG工程桩施工总工期天。
此工期不包括桩基检测时刻。
2.实际动工日期以甲方书面通知为准。
五、合同金额:
合同价(人民币)元,大写:
。
1.包干单价:
桩径400mm单价为元/m。
本合同单价为包干价,在任何情形下,该合同单价概不调整。
以上单价为综合包干单价,包括人工费、材料费、施工费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、平安文明费、跳打时土方倒运费、配合费、税费等施工进程中发生的一切费用。
2.计价方式:
合同价=包干单价×根数×(有效桩长+米)
3.合同价:
元,大写:
。
4.补桩计价方式:
机械退场前,按合同单价计价;机械退场后,按合同单价另加机械进
出场费壹万元计价。
5.结算按图纸设计和设计变更据实结算。
6.除有效桩长+米计价外,其他(包括空桩)不另计取任何费用。
7.商品混凝土采纳新乡市亿丰混凝土产品或新乡市宏泰混凝土产品。
六、付款方式:
桩基工程施工完毕,支付万工程款,桩基检测合格后三个月内支付剩余工程款。
七、甲方工作及责任:
1.指派为甲方驻工地代表,负责履行合同,对施工质量、进度及施工进程进行全面
监督检查和和谐配合,办理验收、变更、记录手续和其他事宜。
2.确保乙方进场前具有施工条件,并提早3天向乙方下达进场通知单。
3.向乙方提供施工所需的水、电和排水口等接口。
水、电接口甲方提供到施工现场,
并说明注意事项。
水电费(包括用水电损耗)由乙方自理。
八、乙方工作及责任:
乙方作为有体会的基础施工承包方,应严格依照国家有关施工标准、操作规程和
设计施工图纸,对本合同承包及治理范围内质量、进度、平安文明施工等负全面履行的责任,服从监理单位和甲方工程治理的要求,并和谐与总包及外界各方关系。
其工作责任在以上原那么的基础上,具体还应做好以下但不仅限于以下责任内容的完成:
1.乙方对基础工程全面负责,同时对甲方分包的土方施工单位进行配合,统筹考虑编
制桩基工程施工施工方案及平安文明施工专项方案,报经监理审查和需专家论证的方案批准后方可组织施工。
2.基础桩径、桩身强度、地基承载力、桩身完整性、桩位误差、桩垂直度、桩长必需
符合国家有关标准及图纸要求。
基坑挖土应依照最合理的方式,最短的工期进行,桩基检测进程乙方须提供详细桩基施工资料。
3.乙方必需同意甲方现场治理规定及监理单位的工程治理要求。
乙方应做好各项质量
检查记录,严格施工报审报验程序,材料进场必需经甲方、监理验收并提供质量检测报告、合格证书,保证样品与实际质量相符。
4.乙方施工完成经查验合格后,应做好与总包单位配合交接,书面提供每一个桩的桩顶
标高,桩身坐标误差及开挖深度。
乙方负责做好CFG工程桩的技术交底和技术资料的移交工作,并在监理规按时刻内,提交符合要求四份完工资料交监理、总包单位签字认可。
5.乙方负责处置施工现场和周边关系,甲方配合乙方做好相关和谐工作。
6.指定为乙方驻项目领导,负责履行合同,按要求组织施工,保质、保量、按期完
成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,及时和甲方、监理等相关治理人员处置工程问题。
施工期间必需参加甲方及监理组织的专题会议及工程例会,保证天天在场,有事需与提早与甲方驻工地代表请假。
每次无端不参加工程例会罚款200元。
7.乙方应依照施工图纸完成施工内容,并在甲方知足施工条件乙方进场三日内设备安装
完成并能够保证桩基施工,因乙方缘故超过五天仍不能桩基施工等,每延迟一天罚XX元;如超过十天未能正常动工,甲方有权终止合同,乙方必需无条件撤场,并赔付甲方违约损失贰万元;如总工期拖延,每延迟一天罚款3000元。
8.乙方在施工进程中质量、平安、文明施工、工程进度应达到合同要求,如达不到规
范和合同要求,甲方有权责令停工整改,所发生工期延误及相关费用乙方承担;如检测发生乙方缘故的断桩(以甲方、监理确以为准),其补桩责任及费用由乙方承担;施工进程中如发生交底不清造成的土方深度及宽度超挖致使土方工程费用增加,其费用损失及工期延误的损失由乙方承担责任。
9.乙方负责施工现场周围建筑物和道路沉降、位移观测,按监理批准的施工方案及时
上报观测记录,每漏报一次罚款100元。
10.因乙方施工后提供的桩顶标高不正确或部份桩头太长而致使土方开挖时造成的桩身
断裂、偏移,需要补桩所发生的一切费用及对甲方工期造成的滞后所带来的经济损失全数由乙方承担。
11.如因甲方缘故造成持续停工五天以上,从第六天开始,甲方按打桩机223元/台.天、
地泵348元/台.天计取设备停滞费,人员窝工按每人天天十元生活费补偿计取。
12.乙方必需严格执行国家有关平安文明施工的治理规定,对本工程施工制定出相应的安
全方法,凡因违背平安方法而造成的罚款、人身伤亡事故或损害他人事故,均由乙方负责。
13.乙方应负责文明施工工作,在施工现场冲洗运输车辆,甲方提供水源,水费由乙方负
责。
乙方天天应打扫工地门外马路上运土时散落的土方和垃圾,保证马路上的清洁卫生。
对场内及场外因清理不及时而造成相关单位对甲方的惩罚,其费用由乙方双倍承担。
如对甲方名誉造成不良阻碍,甲方有权对乙方进行惩罚,并从工程款中扣除。
14.施工现场的卫生标准、噪声标准应知足国家有关规定,施工中因违背规定造成的损失
和发生的费用由乙方负责。
15.乙方保证桩基施工进程中、东方广场28#楼主体施工进程中,周边建筑物和市政设施
的平安。
按监理批准的施工方案及时上报观测记录,每漏报一次罚款100元。
16.乙方负责桩基检测的土方开挖、桩帽制作安装等一切配合费用。
17.甲方按乙方安装施工用电表加线路损耗计费,每次支付工程款时甲方扣除乙方已利用
的电费。
九、争议或纠纷处置:
本合同在履行期间,两边发生争议时,可友好协商解决,协商不成,任何一方都可向新乡市红旗区人民法院提起诉讼。
附那么:
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,在法律上具有一样法律效劳,经两边代表签
字盖章后生效。
任何一方违背本合同条款,均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。
(此页无正文)
篇二:
CFG桩地基施工合同书
CFG桩地基施工合同书
发包单位:
工程名称:
签定日期:
XX年09月日
CFG桩地基施工合同书
发包单位:
(以下简称甲方)
法定代理人或代表人:
承包单位:
许昌万恒基础工程(以下简称乙方)法定代理人或代表人:
依照《中华人民共和国合同法》《建筑工程承包合同法》的规定,甲方与乙方就【龙城〃盛世名门】CFG桩工程,桩基施工承包作业项目及权利义务和责任、质量、工期、平安等事宜,达到以下条款:
第一条工程概况
一、工程名称:
置业“龙门”一号楼CFG桩地基处置工程。
二、工程地址:
路南;汝河路西。
3、工程结构类型及高度:
框剪结构,筏板基础,18层。
4、工程内容:
成桩工作(机械,钻进成孔灌注提升,试块制作,断桩接桩处置,试桩配合,资料整理)。
五、工程量:
依照设计图纸的规定,CFG桩径400毫米,有效
桩长为米,施工桩长米,CFG桩总数790根,总进尺10665米。
基坑开挖情形:
达到场地平整,不阻碍桩基施工。
第二条承包方式、工程造价及结算方式
1.承包方式:
工程承包方式采纳工程费用总包干的形式,包
工、包料、包工期、包质量、包施工平安和文明作业,含电、税。
2.工程造价:
以有效灌注桩长度计算,单位计价按桩长每米
伍拾伍元计价。
总造价586000元。
最终以实际施工工作量结算,(凭有效完税发票办理结算)。
3.工程拨款和结算方法:
合同签定后,乙方进驻场地,施工一半时甲方付给乙方工程总款的30%,即壹拾柒万五千捌佰(175800)元,工程施工终止付至工程总款的60%,即叁拾伍万壹仟陆佰(351600)元,桩基检测合格后个工作日内一次结清其余工程款。
第三条合同工期
本工程自XX年月日动工,至XX年月日终止,有效工期14天。
如遇停电和天气阻碍及甲方其它缘故造成停工,那么工期顺延。
乙方保证天天24小时施工,工期自动工之日起计算。
第四条两边责任
一、甲方责任:
1.负责施工厂地的“三通一平”,清除施工厂地内地上构
筑物和各类管道及空中线路。
在工程施工中,如遇地
质复杂情形需作重大变更,由甲乙两边协商解决。
2.提供拟建建筑物的定位轴线位置。
3.提供施工图、工程地质勘探报告各一份。
4.负责和谐与城管等部门及四邻的有关正常手续。
二、乙方责任:
1.编制施工组织设计或制定施工方案,采纳先进的质量操纵治理方法,制定自检方法,服从甲方质量监督。
2.按图纸及国家相关标准组织施工,按合同要求按时完工和交工。
3.提交两套完整的工程完工资料(包括完工报告、施工组织设计、完工图、施工记录、隐蔽记录等)。
4.提供施工单位资质及施工人员上岗证。
5.乙方打桩完成后应配合施工企业进行下道工序,保证不阻碍整体施工进度。
乙方打桩完成后与施工企业的配合,由乙方公司与施工企业直接实施,甲方只负责监督。
6.保证平安文明施工,平安责任自大。
乙方施工工地显现的一切平安事故、均由乙方自行承担。
7.工程完工后,试桩必需保证合格,如显现断桩、空桩及其它情形全数由乙方负责并承担经济损失的补偿责任。
第五条工程质量和完工验收
1.工程质量必需合格,知足设计要求。
2.由甲方负责委托具有检测资格的单位进行检测,所需费用
由甲方负担。
3.工程完工验收,以施工图纸及说明书、设计变更通知单、
国家颁发的施工及验收标准和质量查验标准、桩基检测报告为依据。
第六条违约责任及奖罚
1.甲方按合同约按时刻及时支付工程款。
甲方未按合同约按时刻支付工程款,每超过一日,应偿付未支付工程款的百分之一超期违约金。
2.工程施工质量不合格,乙方应无偿采取补救方法,由此造成的经济损失由乙方承担。
因甲方缘故给乙方造成的经济损失,由甲方承担。
3.乙方半途不得以任何理由舍弃施工或停工。
超期完工,每超过一日,应偿付甲方全数工程款的百分之一超期违约金
第七条其它
1.本合同自两边签字之日起生效,以有关合同的修改条款、洽谈记录、会议记要和两边认可的有关资料统作为合同的组成部份。
本合同至办完完工验收,决算完毕,两边清结一切手续后失效。
篇三:
CFG桩基础施工合同
CFG桩基础施工合同
发包人(全称)陕西有色建设工程承包人(全称)中煤地质工程总公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律,遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么,两边就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
中铁二十局渭南基地雅馨花园A座工程地址:
渭南市临渭区金山路工程内容:
CFG桩基础(清包)
二、工程承包范围
承包范围:
CFG桩钻机成孔、灌注,桩头清理,桩土清理及外运至基槽周边(距离不超过100米),CFG桩检测及设备进出场费用等全数内容。
三、合同工期:
年月日至年月日。
四、图纸:
发包人向承包人提供图纸日期和套数;动工前3日内,发包人向承包人提供二套施工图纸。
五、质量标准及验收
5〃1工程质量标准:
达到国家建筑工程施工质量验收标准及相关专业验收标准的合格标准,并取得相关合格证明。
5〃2两边约定中间验收单位:
试桩须体会收,正式打桩时对桩
长度及入岩土的深度由监理公司及发包人验收确认。
5〃3完工验收:
工程完工后7日内承包人向监理工程师提交本工程完成工程量的报表(附结算书)、完整的完工图两套。
六、踏勘现场
6〃1发包人初步打算不统一组织承包人对工程现场及周围环境进行踏勘,由承包人自行安排踏勘,承包人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6〃2发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料及地下管线资料,是发包人现有的能被承包人利用的资料,发包人对承包人做出的任何推论,明白得和结论所造成的歧义和误差均不负责任。
6〃3承包人所踏勘现场不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失,承包人应承担踏勘现场的责任和风险。
七、合同价款
本工程的投标报价采纳固定综合单价(一次性包死)的方式,根据设计要求,以桩基设计图理论体积乘以实际桩数计算,综合单价235元/立方米(不含税金及水电等费用);综合单价包括桩基施工人工费、机械费及治理费、利润、运输机械利用费、临时设施费、技术方法费等所有施工中发生的相关费用及场地狭小阻碍所需的费用并考虑风险因素,此单价贯穿整个工程项目不予调整;施工进程中发生移桩等状况,视为承包人将此费用已综合考虑在风险因素中,试桩及施工进程中发生的零工亦再也不单独计取费用。
八、付款方式:
本工程无预付款,两边约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
完工并经桩基检测合格后付至60%,结构施工至正负零并回填完毕后付至95%,其余款项半年后结清。
九、组成合同的文件
组本钱合同文件包括:
本施工合同;标准、标准及有关技术文件,图纸、工程报价单、两边有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十、发包人的工作
10〃1负责提供CFG桩施工中的水、电,并提供夜间施工的施工现场照明。
10〃2负责处置施工中的扰民及民扰问题,办理夜间施工许可证,并负责和谐商品混凝土搅拌站关系。
10〃3水准点与坐标操纵点交验要求:
施工现场以书面形式交验。
10〃4图纸会审和设计交底时刻:
动工前3日内。
10〃5负责处置施工厂地地下管线及地下障碍物。
假设地下管线不能改道,应在施工现场进行标注。
10〃6桩间土由承包人运至基槽边(发包人指定区域)后,由发包人负责用铲车堆集并覆盖。
十一、承包人的工作
11〃1承包人负责组织办理施工中所需的各项证件。
11〃2承包人负责在工程施工、完工的整个进程中施工现场的全数人员的平安及办理相关保险,发包人不承担单位人员或其他人员的
伤亡补偿或补偿责任。
11〃3对合同要求范围内的施工,完工均应不使下述各方面蒙受没必要要的干扰和损坏;公众的便利,公用道路,市政公用设施,便道的利用和他人财产的占用。
11〃4承包人应保证发包人免于受到或承担由承包人负责的上述事项所引发的或与之有关的索赔诉讼,损害补偿及其他开支。
11〃5承包人不履行上述各项义务,造成工程损失,应付发包人的损失给予补偿,并承担合同造价10%的违约金,由此造成的工期拖延的损失由承包人承担。
11〃6工程动工3日内,承包人将该项目施工要紧技术人员名单报监理。
11〃7承包人应服从现场监理单位及发包人关于平安、质量、进度、工程量确认等的治理,如不服从治理,每发生一次,承包人向发包人支付200-1000元违约金。
十二、违约、补偿和争议
12〃1工期延误
由承包人缘故造成的工期延误,承包人不能依照合同约定的时刻完工,承包人应承担违约责任,即每延期交工一天向发包人支付工程造价百分之一的违约金,误期时刻从规定完工日期第二天起直到完工报告的批准日期之间的天数(不足一天按一天计算)。
发包人从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款,此违约金的支付并非能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其他责
任。
由非承包人缘故造成的工期延误,那么工期顺延。
12〃2工程质量品级
发包人工程质量的要求为:
达到国家建筑工程施工质量验收合格标准和设计图纸要求并取得渭南市质量检测机构出具的检测合格报告,因承包人缘故造本钱工程未达到国家建筑工程施工质量验收合格标准和设计图纸要求(其中之一的)也未取得检测合格报告,承包人按双倍工程造价对发包人支付违约金,同时承包人还应承担使工程达到规定质量标准的责任,并进行返工返修直至达到合格标准。
12〃3未经发包人同意项目领导不得随意改换,否责将按违约处置,未经发包人同意改换项目领导每人/次向发包人支付违约金壹万元。
12〃4乙方必需遵循渭南市平安文明治理规定对施工现场进行布臵。
十三、其他合同约定
13〃1本工程经检测部门检测应为合格工程,在检测进程中,假设发觉有检测不合格的桩基础,补桩及其他相应费用全数由承包人承担,而且总工期不变。
13〃2承包人依照施工图纸要求,应有质量方法操纵桩基的入岩土深度,由承包人造成的钻孔加深,发包人不承担此部份费用,截桩长度为50㎝,桩基工程量结算时,截桩长度为图纸标注的有效桩长加50㎝,若是不是依照设计标高打桩依照增加部份另算。
13〃3承包人的施工人员在工地施工期间,必需严格依照本行业
篇四:
CFG桩施工合同
CFG桩施工合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲方将呼和浩特市攸攸板明珠丽景小区2#住宅楼CFG桩工程委托给乙方施工,经两边协商一致签定本施工合同,一起遵守。
工程项目:
呼和浩特市攸攸板明珠丽景2#住宅楼
工程地址:
呼市回民区攸攸板村
承包范围:
CFG桩施工,依照图纸要求,施工标准进行施工。
包括CFG桩成孔,灌注C20商品混凝土,剔桩头(土建配合电梯井及集水坑的挖土),清运桩间土及桩弃土(场内运输,外运除外),铺设20㎝厚褥垫层;打夯、平整、达到设计要求,包括桩基础检测费用,全套(报审报验)施工技术资料,原材的材质单,复检报告及检测费用。
施工完成后具有打垫层的条件。
承包方式、价款及支付形式
1.包工包料;
2.按完工后实际完成的工作量结算(包括充盈系数)。
之内照图计算,超过部份另行计算。
CFG桩单价按670元/m3计算,商品混凝土由乙方自理。
CFG桩单价及总价最终依照设计单位提供的正式CFG桩图纸结算。
工程总造价及单价不包括税费,税费由甲方负责缴纳。
如需要承包单位缴纳税费,甲方再将税费支付给乙方。
付款方式:
设备机具进场后,乙方完成总工程量的50%,甲方支
付给乙方所完工程量的30%,全数完成且查验合格后甲方支付给乙方工程总价的50%;地下室全数完成后付到70%,剩余款项一年以后付清,两年之内付清。
工期要求:
该工程的工期在进场后25天内完成。
甲、乙两边责任:
甲方责任:
动工前做到场地“三通一平”,即通电、通水、路通、场地平整。
提供CFG桩施工平面图,设计图纸等资料。
负责处置因地下隐蔽物而阻碍正常施工情形,和与周围居民的商洽事宜。
由于甲方缘故使乙方人员、机具进场动工后而造成的返工、窝工,应按实际损失,两边协商解决。
甲方负责提供乙方施工现场的用水、用电。
甲方为乙方提供施工临时用房。
甲方驻工地联络代表
乙方责任:
必需依照施工图纸及施工标准组织施工。
依照设计院提供的CFG桩设计图纸,编制本CFG桩施工组织方案,做好施工前期预备工作,精心组织施工,依照甲方的动工日期及时组织人员、机具进场施工。
认真熟悉图纸和施工方案,熟悉地质地勘报告及资料,把握周边的建筑物和地下障碍物情形(电线、电缆、管道、及其他地下设施)。
严格遵守操作规程,杜绝重大人员伤亡事故,做到文明施工,假设发生事故,责任及其费用均由乙方负责。
同意甲方设计单位、监理单位,平安、质监部门的质量检查,负责联系甲方代表及监理人员,对工程施工质量和施工进度进行监督,并办理检查验收签证。
全面负责施工技术资料的记录、整理工作,提早报审报验。
甲方提供住宿,其他自理。
保证工程施工质量达到国家验收标准要求。
乙方必需保证工期,不得以任何理由随意停工,由于乙方缘故造成的停工,每延误1天罚款3000元。
乙方驻工地代表其他
1在施工(停工)期间,乙方如显现机械或人员等意外损害,均由乙方承担,甲方不负任何责任。
2现场文明施工。
3工人有打架斗殴的、饮酒的发觉一次罚款XX元。
4因平安、质量、进度、文明施工造成的质监站、安监站、甲方、监理罚款均由乙方承担,甲方在此基础上加倍罚款。
5绝对服从项目部治理人员的领导,不然项目部有权对此进行罚款等手腕,直至清除场地,同时补偿由此给甲方造成的一切损失。
本合同未尽事宜,两边协商解决,并签定补充协议,补充协议与
本合同具有一样法律效劳
本协议一式肆份,甲方、乙方各执两份,一起遵循。
工程完工账款结清失效;
甲方:
代表
乙方:
代表:
合同签定日期年月日
篇五:
CFG桩施工合同
CFG桩桩基施工劳务合同
发包人:
(以下简称甲方)
劳务协作人:
(以下简称乙方)
为了按时、优质、平安、文明地完成长春至吉林城际铁路工程CJCJ-1标段第二工区DK9+508-DK10+230段CFG桩基工作,通过对乙方以往业绩、施工能力、设备配置及现场治理水平等方面全面考查,决定将本标段部份CFG桩工作交由乙方完成,为标准合同两边的行为,经两边充分协商,签定桩基施工劳务协议合同,两边一起遵守。
第一条工程概况
一、工程名称:
新建长春至吉林城际铁路工程CJCJ-1标段第二工区CFG桩施工工程;
二、工程地址:
吉林省长春--九台市;
3、工程内容:
编制施工方案,桩位放线,成桩包括钻机及钻具安拆、移位、钻进、砼搅拌、运输、灌注,桩间土外运、桩头凿除运弃,实验资料及施工资料编制、完工交验等乙方工作范围内全数工作内容,并承担水电及弃土点、运输道路费用。
第二条承包方式
承包方式:
乙方组织施工,提供劳务人员、机械、全数施工材料,为完成合格桩基之前期预备到缺点责任期所发生的所有费用由乙方承担。
甲方按乙方实际完成的符合业主、监理、甲方要求的工程量进行计量。
第三条承包范围
长春至吉林城际铁路工程CJCJ-1标段第二工区DK9+508-DK10+230段CFG桩基工程;范围和工程任务量甲方依照乙方施工质量、进度、配合情形,结合本标段整体进度有权随时进行调整。
第四条合同工期
(1)施工日期
动工日期:
XX年月日动工;(以甲方要求为准)
完工日期:
XX年月日完工;
合同工期总日历天数为:
天;
(2)进度打算
乙方按合同工期及甲方的整体进度打算进行施工,甲方有权依照整体打算调整乙方工期,乙方应服从甲方的调整,增加人员机械知足施工进度要求。
(3)因以下暂停施工引发的工期延误由乙方承担:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- cfg 桩基 施工 合同