外墙保温工程施工合同书.docx
- 文档编号:26624891
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:17.27KB
外墙保温工程施工合同书.docx
《外墙保温工程施工合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外墙保温工程施工合同书.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
外墙保温工程施工合同书
外墙保温工程施工合同书
甲方:
锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部
乙方:
重庆有益建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:
一、工程项目
1、工程名称:
聚金·万佳苑一标段
2、工程地点:
谢家湾文化七村50号
3、工程范围及内容:
⑴、工程范围:
4#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容:
4#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价:
人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期:
根据工程需要,外保温施工工期为70天,以实际进场施工时间
为准(下雨等特殊情况顺延)。
四、工程质量及竣工验收:
1、质量检验及验收标准:
按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。
使用材料质量及规格由建设方负责。
.
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据:
由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,由乙方作为向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全:
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。
对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。
甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任:
合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按处以违约金。
10%工程总价的.
八、解决合同纠纷的方式:
事先由各方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。
九、其他约定事项:
1、施工节点、大样图由建设方提供。
十、附则;
本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。
甲方(盖章):
委托代理人:
电话:
乙方(盖章):
委托代理人:
电话:
年签订日期:
月日
外墙保温工程施工合同书
甲方:
正太集团有限公司重庆分公司第三项目部
乙方:
重庆有益建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:
一、工程项目
1、工程名称:
聚金·万佳苑三标段
2、工程地点:
谢家湾文化七村50号
3、工程范围及内容:
⑴、工程范围:
6#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容:
6#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价:
人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期:
根据工程需要,外保温施工工期为70天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。
四、工程质量及竣工验收:
1、质量检验及验收标准:
按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。
使用材料质量及规格由建设方负责。
.
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据:
由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,作为乙方向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全:
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。
对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。
甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任:
合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按处以违约金。
10%工程总价的.
八、解决合同纠纷的方式:
事先由双方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。
九、其他约定事项:
1、施工节点、大样图由建设方提供。
十、附则;
本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。
甲方(盖章):
委托代理人:
电话:
乙方(盖章):
委托代理人:
电话:
年签订日期:
月日
外墙保温工程施工合同书
甲方:
正太集团有限公司重庆分公司第三项目部
乙方:
重庆梧鹏建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:
一、工程项目
1、工程名称:
聚金·万佳苑三标段
2、工程地点:
谢家湾文化七村50号
3、工程范围及内容:
⑴、工程范围:
9#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容:
9#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价:
人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期:
根据工程需要,外保温施工工期为70天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。
四、工程质量及竣工验收:
1、质量检验及验收标准:
按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。
使用材料质量及规格由建设方负责。
.
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据:
由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,由一方作为向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全:
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。
对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。
甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任:
合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按处以违约金。
10%工程总价的.
八、解决合同纠纷的方式:
事先由各方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。
九、其他约定事项:
1、施工节点、大样图由建设方提供。
十、附则;
本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。
甲方(盖章):
委托代理人:
电话:
乙方(盖章):
委托代理人:
电话:
年签订日期:
月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外墙 保温 工程施工 合同书