版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题 附答案.docx
- 文档编号:26584116
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:29.17KB
版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题 附答案.docx
《版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题 附答案.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题附答案
2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
180分钟,满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共70题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。
关于向城镇排水设施排放污水的说法,正确的是()。
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。
B.施工作业需要排水的,由施工企业申请领取排水许可证。
C.排水许可证的有效期,由建设主管部门根据工期确定。
D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水
2、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15
3、按照合同约定或者法律规定,在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。
A、债
B、所有权
C、知识产权
D、担保物权
4、关于民事诉讼证人出庭作证的说法,正确的是()。
A.证人有义务出庭作证
B.证人在庭审时应当旁听
C.数个证人证明同一事实时,可以同时接受询问
D.证人只提交书面证词无需出庭作证
5、在代理关系中,第三人知道行为人超越代理权,还与行为人实施民事行为,给他人造成损害的,由()。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
6、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
7、根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()。
A.处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级,撤职处分
D.吊销有关人员资格
8、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷至法院。
关于该垫资的说法,正确的是()。
A.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定,应予以没收
9、关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
10、项目经理王某经考试合格取得了一级建造师资格证书,受聘并注册于一个拥有甲级资质专门从事招标代理的单位,按照《注册建造师管理规定》:
王某可以建造师名义从事c)。
A.建设工程项目总承包管理
B.建设监理
C.建设工程项目管理服务有关工作
D.建设工程施工的项目管理
11、根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
12、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。
定金为设计费的15%,甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。
A、80万
B、60万
C、40万
D、30万
13、根据《建设工程安全生产管理条例》,分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A.分包单位
B.建设单位
C.总承包单位和分包单位按一定比例共同
D.总承包单位
14、根据《绿色施工导则》,关于临时用地指标和临时用地保护的说法,正确的是()。
A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标,临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。
B.要求平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于80%
C.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度的减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被,对于施工周期较短的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化
15、某建筑公司在建设项目施工中,发现一地下古墓葬,于是立即报告当地文物行政部门,并停止工程施工至发掘结束,为此而发生了一定停工损失,该部分停工损失建筑公司可以向()主张赔偿.
A.建设单位
B.勘察单位
C.文物行政管理部门
D.不能主张
16、某建设单位在给施工单位提供支付担保时,将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同.后建设单位无力支付工程款,施工单位欲行使质权,变卖股票就价款优先受偿.下列选项中正确的是:
()。
A.上市公司的流通股票不能作为质押物
B.施工单位对该部分股票不享有质权
C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖
D.施工单位的质权自股票交付时生效
17、安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人
B.监理单位负责安全的工程师
C.出租单位生产管理人员
D.安装、拆卸单位的专业技术人员
18、民事法律关系的内容是指()。
A.民事权利和民事义务
B.民事权利和民事责任
C.民事规范和民事责任
D.民事义务和民事责任
19、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
20、根据《建设工程安全生产管理条例》,分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A.总承包单位和分包单位按一定比例共同
B.分包单位
C.总承包单位
D.建设单位
21、关于知识产权的说法,正确的是()。
A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B、知识产权可以分为两大类,一类是邻接权,一类是著作权
C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
22、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法,正确的是()。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中,可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
23、在没有书面约定的情况下,因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼,()法院没有管辖权。
A.施工行为地
B.被告住所地
C.合同履行地
D.原告住所地
24、关于行政许可的说法,正确的是()。
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证
C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理
25、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员,表述正确的是()。
A.应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加
B.应由监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
D.应由总监理工程师主持,设计单位节能设计人员应当参加
26、甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同,由乙公司承建甲公司开发的一栋高级公寓工程。
合同约定了具体的工程进度要求,甲公司按照工程进度支付工程款。
在履行合同过程中,由于施工技术落后,乙公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程,因此甲公司拒绝向乙公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使()。
A.同时履行抗辩权
B.不安抗辩权
C.先履行抗辩权
D.后履行抗辩权
27、未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由( )承担责任。
A.代理人
B.被代理人
C.相对人
D.行为人
28、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
29、甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。
该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
30、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。
A.厂房
B.医疗
C.住宅
D.教育
31、甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:
甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。
根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
32、关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
33、若施工过程中发现设计文件和图纸差错,施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改
B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工
D.应当及时提出意见和建议
34、某施工单位在基坑作业过程中,降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷,结构出现裂缝;为此居民要求施工单位承担责任,此债务发生的依据是()。
A.施工合同
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
35、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
36、根据《合同法》,债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭,提取物扣除提存费用后归国家所有。
A.3
B.4
C.5
D.2
37、根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()
A.已经取得安全生产许可证
B.办理了工程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工图纸
D.已经取得规划许可证
38、下列物权中,不属于用益物权的是()。
A、土地所有权
B、土地承包经营权
C、建设用地使用权
D、地役权
39、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生噪音污染的,施工单位必须在该工程开工()。
日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A.10
B.7
C.3
D.15
40、根据《民法通则》,施工单位的项目经理属于施工单位的()。
A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人
41、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
42、某工程项目工期计划为18个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元,在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用至少应为()。
A.25.8万
B.34.4万
C.43万
D.51.6万
43、根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在签订机械设备租赁合同时,应当出具()。
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
44、关于工程再分包的说法,正确的是()。
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
45、甲乙两公司为减少应纳税款,以低于实际成交的价格签订合同。
根据《合同法》,该合同为()合同。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更、可撤销
46、《民事诉讼法》规定,被执行人或被执行的财产在外地的,可以委托当地人民法院代为执行,受委托人民法院收到委托函件后,()。
A.应在15日内答复是否予以执行
B.必须在15日内开始执行,不得拒绝
C.必须在10日内开始执行,不得拒绝
D.如不具备执行条件,应予拒绝
47、采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中,准备开庭后正确的审理程序是()。
A.法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录
B.法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判
C.法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判
D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判
48、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。
原施工单位进行了维修,之后应向()主张维修费用。
A.设计单位
B.物业管理单位
C.大楼使用者
D.建设单位
49、施工企业取得法人资格的时间为( )。
A.注册资金到位日
B.公司成立日
C.工商部门核准登记日
D.建设行政主管部门颁发资质证书日
50、分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。
A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿
B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿
D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿,不足部分再向总承包单位请求赔偿
51、某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款,近2年来一直拒绝履行质量保修工作,产生的如下法律后果中,属于行政处罚的是()。
A.罚款
B.被扣除保证金
C.申请晋升资质等级不予批准
D.申请主项资质以外的资质不予批准
52、根据《担保法》债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A、施工合同
B、买卖合同
C、运输合同
D、租赁合同
53、某建设工程因故中止施工,期间停工达18个月之久,下列行为中合法的是( )。
A.监理单位应按照规定安排好建设工程的维护管理工作
B.施工单位应提出延期复工的申请
C.中止施工之日起1个月内向发证机关报告
D.复工前建设单位应当重新办理施工许可证
54、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板,施工完毕,施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。
后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。
此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A.可变更可撤销
B.效力待定
C.无效
D.有效
55、根据我国《合同法》的规定,可撤销合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.3
D.5
56、下列属于诉讼内调解的是()。
A.居民委员会的调解
B.专业机构的调解
C.人民法院的调解
D.人民政府的调解
57、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。
则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
58、根据《行政诉讼法》,因不动产提起的行政诉讼,由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地
59、关于建设单位安全责任的说法,正确的是()。
A,建设单位不得调整合同工期
B,需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
60、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后,将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续;装饰公司转包劳务的行为()。
A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定
61、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
62、设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请,行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件,于2004年4月5日核准并颁发专利证书.则该专利权的期限应从()开始计算.
A.2004年3月5日
B.2004年3月8日
C.2004年4月5日
D.张某自己声明之日
63、根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是()。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝
64、根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A、划拨
B、登记
C、支付出让金
D、转让
65、关于竣工工程质量问题处理的说法,正确的是()。
A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理、返工,但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位责任还是施工企业责任,施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
66、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿
67、建设工程施工合同应以()为合同履行地。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.施工行为地
D.被告住所地
68、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
69、按照《建设工程质量管理条例》,施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的( )。
A.项目经理、技术负责人和质量员
B.项目经理、监督负责人和施工管理负责人
C.项目经理、技术负责人和监督负责人
D.项目经理、技术负责人和施工管理负责人
70、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工企业
二、多选题(共30题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
2、根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()教材上的D是配备符合国家标准或行业标准。
A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费
C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D、有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
3、下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。
A.工程建设规划、施工等通用的综合标准
B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准
D.工程建设重要的通用的信息管理标准
E,工程建设通用的有关安全和环境保护的标准
4、根据《民事诉讼法》,合同当事人可以在书面合同中协议选择()的人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地
5、关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法,正确的有()。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工
C.建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑,不得出具竣工验收合格报告
D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备,并保证其符合施工图设计文件要求
E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用
6、下列涉及建设工程安全生产要素的是( )。
A.风险识别与评价
B.作业设备状况
C.作业场所及环境
D.作业人员安全技能
E.作业工具及防护用品
7、根据《合同法》的规定,下列合同中无效的是()。
A.损害社会公共利益的合同
B.附期限的合同
C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同
D.因重大误解签订的合同
E.恶意串通,损害个人利益的合同
8、以下选项中,属于行政处分的有( )。
A.警告
B.行政拘留
C.剥夺政治权利
D.降级
E.撤职
9、下列工程项目中无须办理施工许可证的是()。
A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程
10、某商务酒店装修改造工程,建设单位欲将两客房之间的承重墙拆除后作会议厅使用,则建设单位须()。
A.直接委托设计单位出具图纸指导施工
B.委托有资质的设计单位出具设计方案
C.经城市规划管理部门的同意
D.经建设行政管理部门同意
E.经质量检测机构
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家一级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题 附答案 国家 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)