雨棚钢架购销合同.docx

雨棚钢架购销合同.docx

《雨棚钢架购销合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨棚钢架购销合同.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

雨棚钢架购销合同

雨棚钢架购销合同

篇一：

钢架雨棚施工合同

工程施工合同

业主（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见，特签订合同，以资信守。

第一条：

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条：

施工范围：

1、施工范围：

１、幕墙用120型铝合金作底框，6mm钢化玻璃淡绿色（单层镀绿色膜）。

2、大雨棚钢网架，钢柱Ф300、外包450mm大理石，大雨棚网架规格：

7200mmX3000mm。

3、小雨棚两个方管制作，规格：

2500mmX1500mm。

4、大、小雨棚顶面采用6+6钢化玻璃铺设。

5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器，12mm钢化玻璃门。

6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。

7、字用铜皮制做。

第三条：

施工方式

本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。

第四条：

工期

1、工期为**天，自**年**月**日期至**年**月**日（含法定假日）。

2、施工期间若受不可抗力因素的影响，经甲方认可，工期方可顺延。

第五条：

工程质量及验收标准

1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。

2、项目必须一次性通过验收，如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过的，乙方承担全部责任，同时对已完工程的缺陷补修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。

3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。

4、本工程施工质量要达到合格，且一次性通过验收。

质保期壹年。

5、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

第六条：

工程价款及付款方式

1、本工程总价款为人民币*******（小写：

******元）。

2、付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款；所有项目完工后，甲方向乙方支付工程总造价的65%。

（2）甲乙双方办理竣工验收手续后的7个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。

（3）该工程总价款的5%作为工程质量保证金，在工程完1年后，未发生任何质量问题，甲方向乙方退还质保金5%。

（4）该工程乙方向甲方提供工程发票。

第七条：

双方义务

1、甲方义务

（1）委派现场代表一名负责对工程建设进行全面管理。

（2）甲方向乙方提供施工现场（如：

材料堆放区、人员住宿等）

2、乙方义务

（1）委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。

配齐相关技术人员。

（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、安全工作，防止任何事故发生。

若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

（4）乙方应确保工程质量达到合格验收标准。

第八条：

违约责任

1、因甲方图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

4、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方承担相应的责任。

5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。

（转载于:

wWw.zAIdian.cOM在点网）第九条：

争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十条：

其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。

补充协议

与本合同具有同等法律效力。

3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保质保期界满，结清余款之日起自行终止。

4、本合同一式

甲方：

****************

法定代表人：

（或授权签约人）：

日期：

****年**月***日

电话：

乙方：

******************法定代表人：

（或授权签约人）：

日期：

***年***月***日电话：

篇二：

雨棚钢结构合同

雨棚钢结构工程施工合同

发包人：

（以下简称“甲方”）

承包人：

（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF--99--0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兰乔国际城地下车库雨棚钢结构工程经协商订立本合同：

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容及范围：

四、承包方式：

。

第二条合同文件及图纸

一、本合同文件及解释顺序

除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）双方签订的补充协议

（2）本合同条款

（3）中标通知书

（4）投标书及其附件

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）工程量清单

（8）工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、适用法律、标准及规范

1、适用法律法规：

国家有关法律、法规和西安市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

2、适用标准、规范名称：

《建筑结构设计术语和符号标准》（GB/T50083-97）、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《工程结构设计基本术语和通用符号》（GBJ132-90）、

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50202-2001）、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）、《钢架结构工程质量检验评审标准》（JGJ78-91）、《热轧钢板和制带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB709-88）、《焊条分类及型号编制方法》（GB980）、《焊接用焊条》（GB1330）、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》、《钢结构制作安装施工规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《钢焊缝手工超声波探伤方法结果分析》、《建筑钢结构焊接规程》、《手工电焊焊接接头的基本形式与尺寸》、《工程建设施工现场焊接目视检验规范》、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》

3、双方另有约定列入补充条款。

4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

三、图纸

1、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

2、甲方对图纸的特殊保密要求：

无。

第三条双方的权利义务

一、双方派驻工地代表

甲方派驻工地代表姓名：

联系方式：

乙方派驻工地代表姓名：

联系方式：

任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

二、甲方的权利与义务

1、甲方有权要求乙方更换不合格的施工人员。

2、甲方负责协调乙方与总包单位及相关施工单位的配合关系。

3、审核乙方工程进度计划，对乙方提交的工作联系单，甲方应及时审定并提出明确意见。

4、按照合同约定，按时按量向乙方支付已完成合格工程进度款并进行验收结算。

三、乙方的权利与义务

1、服从甲方现场管理，做到安全施工和文明施工，编制施工进度计划。

2、根据甲方项目总体工程进度计划，进行现场施工，应及时按施工要求向甲方报送工程资料，保证资料与工程同步。

3、严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同总工期完工和交付。

4、工程结束后按要求提供肆套竣工资料（含竣工图）。

5、乙方进场前一周，应向甲方报施工组织设计。

6、钢结构验收规范中所有试验费应由乙方承担。

7、乙方应配合提出土建技术要求或图纸。

第四条施工组织设计和工期

一、合同工期

1、开工日期：

暂定为年月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准。

二、进度计划

乙方必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。

因乙方原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

1、延期开工：

因甲方原因造成延期开工的，可顺延工期；乙方不能按时开工的，应提前7日书面通知甲方并征得甲方同意，甲方不同意延期的或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不予顺延。

2、暂停施工：

因甲方原因停工的，可相应顺延工期；因乙方原因停工的，由乙方承担甲方因停工造成的损失，每日500元，工期不顺延。

3、工期延误：

由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）甲方未能按约定日期提供图纸及开工条件；

（2）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）因工程量变化或重大设计变更影响工期；

（4）非乙方原因停水、停电等原因造成停工；

（5）不可抗力及自然灾害；

（6）甲方同意工期相应顺延的其他情况；

（7）其他可调整工期的因素：

乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容支出向甲方、监理方提出报告。

甲方在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

第五条质量标准

一、工程质量标准：

按《建筑工程施工质量验收统一标准》中相关条款执行。

二、双方对工程质量有争议时，由项目所在区质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

三、质量保修

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

1、工程质量保修范围和内容：

2、质量保修期：

本工程的质量保修期年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

如乙方未能及时抢修事故，甲方自行抢修或另行委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。

乙方联系人：

电话：

五、保修费用：

在保修期内由乙方承担。

六、质量标准：

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。

第六条安全施工

一、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任

及发生的费用。

3、安全施工的其他要求依据合同附件《安全文明生产协议》。

二、事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2、甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

第七条合同价款与支付

一、合同价款

1、甲方保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2、合同价款（大写）：

暂定人民币：

（小写）：

￥。

二、付款方式

1、

2、甲方按进度支付工程款：

。

3、每次付款前乙方须提供符合甲方财务管理部要求的收款收据,乙方于第一次支付进度款前提供甲方财务部要求的发票。

甲方财务管理部于从收到乙方提供的发票及收款收据时起算，15日内以转账的方式支付。

第八条材料设备供应

一、乙方自行采购材料及设备，甲方有权对现场材料进行品牌、质量审核，不达标材料不得进场使用和安装。

二、乙方供应的材料，必须保证规格质量符合设计及规范要求并按钢结构验收规范做相应材料、焊接等复试报告。

三、乙方所提供的材料必须以甲方开标前提供的样本为准，所有材料必须经甲方检验合格后方可使用。

四、对施工过程中发现不合格产品及以次充好的材料，因使用上述材料造成工程质量不达标的，乙方支付甲方结算价款20%违约金，并且甲方保留继续追偿经济损失的权利。

第九条工程变更与签证

一、工程变更的程序

篇三：

钢架雨棚制作及安装协议

钢架雨棚制作及安装协议

甲方：

乙方：

甲乙双方平等协商达成如下协议：

一、甲方铜梁厂房部分卸料平台钢架雨棚由乙方包工包料负责制作及安装。

二、承包价格是75元/㎡（按乙方实际制作的瓦面面积计算）。

三、乙方所使用的材料中：

立柱按甲方现有的规格及质量，架管用Ф48圆管，厚度为1.5毫米。

用100型，1.2毫米厚镀锌C型钢，用376型彩钢瓦，C型钢间距小于等于1.1米。

四、甲方现有的材料乙方必须将其中能使用的部分按甲方购买时的价格购买使用。

五、乙方完工后经双方验收及收方计算价款。

六、甲方必须在完工验收计算价款后的三个工作日内一次性将总款付给乙方。

七、此协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方签字：

乙方签字：

2013年月日