mA建筑工程施工合同第三部分 专用条件第六稿.docx
- 文档编号:26242543
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:42.45KB
mA建筑工程施工合同第三部分 专用条件第六稿.docx
《mA建筑工程施工合同第三部分 专用条件第六稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《mA建筑工程施工合同第三部分 专用条件第六稿.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
mA建筑工程施工合同第三部分专用条件第六稿
第三部分专用条款
1一般约定
1.1词语定义
1.1.1.1本工程中构成合同文件的其他合同文件包括_____;
1.1.2.3本合同中发包人代表是________,职务为________。
1.1.2.5本合同中项目经理是________,职务为________。
1.1.2.9本合同中监理人是________,发包人对其授权如下:
_____________________________
1.1.2.10总监理工程师是________;
1.1.2.11本合同中造价咨询人是________,发包人对其授权如下:
_____________________________
1.2语言文字
1.3法律
适用于合同的法律除包括中华人民共和国法律、行政法规以外,当事人特别约定本工程适用以下部门规章、地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章_____________________________;
1.4合同文件的优先顺序
本合同文件组成及优先顺序为
_______________________________________________________;
其他合同文件包括_______________________________________
1.5图纸和承包人文件
1.5.1发包人提供图纸
发包人向承包人提供图纸的时间及数量为__________;监理人向承包人签发修改图纸的期限最迟为工程相应部位施工前的________日;
1.5.2承包人负责设计图纸
本合同中需要由承包人提供的设计图纸文件,包括___________;
承包人将以上文件报送监理人的数量及时间为__________,监理人批复的时间为__________。
1.6联络
能够证明将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方以下地点,应视为对方已经收到:
发包人接收文件的地点______________________________;
承包人接收文件的地点______________________________;
监理人接收文件的地点______________________________;
造价咨询人接收文件的地点______________________________;
1.7权益转让
1.8严禁贿赂
1.9化石、文物
1.10知识产权
发包人的声明需要保密的资料和信息包括______________________;
承包人的声明需要保密的资料和信息包括______________________;
2发包人
2.1发包人的一般义务
发包人应履行的其他义务__________;
2.2现场进入权
2.2.1提供现场
发包人将现场提供给承包人的时间为__________;
2.2.2提供施工所需要的现场条件
发包人应负责提供施工所需要的现场条件,从施工场地外部接至以下地点:
施工用水__________
电力__________
通讯线路__________
道路__________
其他设施__________
2.3许可或批准
2.4发包人付款能力证明
发包人向承包人提供能够按照合同约定的时间和支付方式支付工程款的资金安排计划及其证明的期限为承包人提出要求后的_____日内。
如果发包人未能提供合理证明的,双方是否将该类违约作为第16.1款【发包人严重违约】的行为__________;
2.5发包人人员和其他承包商
3承包人
3.1承包人的一般义务
需要由承包人为其在施工现场或附近实施与工程有关的各项工作提供工作条件的其他承包人以及工作内容包括:
(1)______________;
(2)_______________;
(3)_______________;
承包人为其提供工作条件所发生的费用,计算方式为________;
承包人应履行的其他义务__________;
3.2项目经理
承包人项目经理短期离开施工场地超过__________天的,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
3.3项目经理部
3.4承包人人员的管理
3.5承包人现场查勘
3.6分包
3.7履约担保
4监理人与造价咨询人
4.1监理人的权利
监理人的以下行为,需要得到发包人的特别授权:
________________________________。
4.2监理人员
4.3监理人的指示
4.4确定
4.5造价咨询人
5工程材料与设备
5.1发包人供应材料与设备
发包人供应材料设备的结算方法为__________
5.2承包人采购材料与设备
5.3材料与工程设备的接收与拒收
5.4材料与工程设备的保管与使用
5.5材料与工程设备的所有权
5.6交通运输
承包人施工所需临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,所发生的费用由________承担。
6施工准备
6.1开工通知
6.2施工组织设计
6.3开工准备
6.4测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间为__________。
7进度与工期
7.1合同进度计划
承包人编制详细的施工进度计划报送监理人的时间为________,监理人批复或提出修改意见的时间为________
7.2合同进度计划的修订
7.3发包人导致的工期延误
7.4不可预见事件
7.5承包人导致的工期延误
7.6逾期竣工违约金
由于承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为______逾期竣工违约金限额为__________;
7.7暂停施工
7.8提前竣工
承包人通过合理的施工组织,提前完成工程的,发包人支付提前竣工奖励的金额或计算方法为_____________。
8安全文明施工、职业健康和环境保护
8.1安全文明施工
8.2员工权利与职业健康
8.2.1员工的范围
8.2.2员工的基本权利
8.2.3工资标准和劳动条件
员工的最低工资标准为__________;
承包人为员工所提供的劳动条件,包括工作条件和生活条件。
本合同中工作条件为__________
生活条件为__________
8.2.4劳动保护
8.3环境保护
9变更
9.1变更的范围
9.2提请变更的主体
9.3变更程序
9.4变更引起的价格调整
当事人对于因变更引起的价格调整,同意按照以下方式处理__________
9.5变更引起的工期调整
9.6暂列金额
9.7暂估价
9.8计日工
9.9价格波动引起的调整
如果工程施工期内市场价格波动超出一定幅度,双方同意采用以下第____种方式进行调整:
第1种方式:
采用价格指数调整价格差额。
采用该方式时,价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源应在投标函附录价格指数和权重表中约定。
价格调整公式。
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格:
式中
——需调整的价格差额;
——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。
此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。
约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;
A——定值权重(即不调部分的权重);
——各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;
——各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;
——各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。
第2种方式:
采用造价信息调整价格差额。
施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依据。
9.10法律变化引起的调整
9.11承包人的合理化建议
10计量与支付
10.1工程价款的约定
本合同当事人对于工程价款的约定,选用下列第________种方式:
1.固定总价。
2.固定单价。
选用此种方式时,
综合单价包含的风险范围为__________;
风险费用的计算方法为__________;
在约定的风险范围内综合单价不再调整,风险范围以外的综合单价调整方法为__________
3.可调价格。
选用此种方式时,
综合单价的调整方法为__________;
措施费的调整方法为__________
4.其他方式__________
10.2单价子目的计量
10.3总价子目的计量
对于本合同中需要以总价进行计量的子目,支付进度款所需达到的工程形象目标或时间节点为__________。
10.4预付款
本合同预付款的额度为__________;
预付办法为__________;
预付款在进度付款中扣回的开始时间为__________;
预付款扣回的比例或数额为__________
10.5工程进度付款
发包人不按期支付工程进度款的,应支付逾期付款违约金的比例或者数额为__________;
10.6质量保证金
发包人和承包人约定预留质量保证金比例为__________,并同意选择第________种方式预留质量保证金:
1.在支付工程进度款时逐次预留,每次预留的比例或金额为________;
2.工程竣工结算时一次性预留保证金,预留的比例或金额为________。
11竣工结算
11.1竣工付款申请
监理人(或造价咨询人)应在收到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__________日内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人;
11.2竣工付款证书及支付时间
发包人应在收到监理人核查结果后,应在__________日内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
发包人在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件。
承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款。
11.3结清证明
12试验与检验
12.1试验
12.2隐蔽工程验收
12.3中间验收
除单位工程、分部工程以外,本合同中需要进行中间验收的关键性部位包括:
___________________
13竣工验收与工程试车
13.1竣工验收条件
承包人提交竣工资料主要文件目录___________________;
承包人提交竣工资料份数____________;
承包人需要提交的工程文件套数包括________;
承包人需要提交的工程文件质量________;
承包人需要提交的工程文件时间________;
承包人负责施工工程文件管理的人员是________;
监理人要求在竣工验收前完成的其他工作_______________。
13.2竣工验收程序
13.3竣工日期
13.4重新试验
13.5接收与部分工程的接收
13.6工程试车
设备安装工程单机无负荷试车费用由________承担;
设备安装工程无负荷联动试车费用由________承担;
投料试车费用由________承担。
13.7竣工清场与地表还原
14缺陷责任与保修责任
14.1缺陷责任期
本工程缺陷责任期为__________个月;
14.2缺陷责任
14.3保修责任
15工程风险与保险
15.1发包人风险
15.2承包人风险
15.3不可抗力
合同当事人同意将以下情形作为不可抗力事件:
(1)__________级以上的地震;
(2)__________级以上的持续_______天的大风;
(3)__________毫米以上的持续_______天的大雨;
(4)__________年以上未发生过的,持续_______天的高温天气;
(5)__________年以上未发生过的,持续_______天的低温天气;
(6)__________年以上未发生过的洪水;
(7)其他情形_______________________________。
15.4保险
本合同中投保保险品种包括:
(1)__________;投保人为__________;
(2)__________;投保人为__________;
(3)__________;投保人为__________;
16合同违约
16.1发包人严重违约
发包人发生以下严重违约情形,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人可以通知发包人解除合同__________
16.2发包人违约责任的承担
16.3承包人严重违约
承包人发生以下严重违约情形,在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的,发包人可解除合同
__________
16.4承包人违约责任的承担
16.5第三人造成的违约
16.6继续履行
17合同的终止
17.1当事人约定终止
17.2因发包人原因导致的合同终止
17.3因承包人原因导致的合同终止
17.4因不可抗力导致的合同终止
18索赔
18.1承包人索赔程序
18.2监理人索赔处理程序
18.3发包人索赔的程序
19争议的解决
19.1和解
19.2调解
19.3提请争议评审小组裁定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组裁定___________
19.4仲裁或诉讼
如合同通用条件提供的方式不能使争议得到解决,则双方约定以第_______种方式解决争议:
第1种解决方式:
向__________仲裁委员会申请仲裁。
第2种解决方式:
向有管辖权的人民法院起诉。
当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的,仲裁协议无效。
19.5连续施工
19.6争议解决条款效力
20合同的生效
20.1一般规定
20.2附条件或附期限生效
当事人约定本合同附生效条件为_________________________;
当事人约定本合同附生效期限为_________________________;
20.3合同备案
下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!
2014年工作总结及2015年工作计划(精选)
XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况
(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。
通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%,执行情况较好。
全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里·年)。
(四)安环体系标准化建设
本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。
截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。
(五)强化安全生产责任制的落实。
工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。
建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。
努力实现工区安全工作规范化管理。
(六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。
为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。
组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。
工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培训学习,考核合格后后方能上岗作业。
对新进员工做好三级安全教育,特别是岗位培训,安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。
(七)加强安全生产应急管理工作,提高预警防范和处置事故灾难的能力。
突出预防为主,着力做好事故超前防范的各项工作,这是我工区安全生产工作的重要方针。
一年来,我工区不断完善安全生产应急预案,加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时,进一步强化应急救援队伍的管理,建立应急值班制度,提高突发事故处置能力。
工区举行了XX年迎峰度夏应急演练,有效提高了工区应急处置能力。
先后圆满完成XX年迎峰度夏,防汛保供电等任务。
二、存在的主要问题
(一)施工线路遗留问题较多,线下遗留树木和违建房屋不断增多,处理复杂。
(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。
施工周期较长的线下作业项目日益增多,各种超大机械施工较多,给线路运行造成很大的隐患,由于很难与施工方签订安全协议,工区在处理此类事件的时候很被动,各种隐患不在预控之中。
截止目前,工区共存在线下施工点22处,为保证线路安全运行,与施工方签订施工协议书3处,下发施工安全告知书13份,张贴警示标志共计5处。
(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。
随着线路的日益增多,生产任务繁重,我工区青工人数偏少且安全素质有待提高,对工区的安全生产提出了严峻的考验。
三、2015年安全生产工作思路下一年,我工区将继续坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。
强化安全生产管理和监督,建立安全生产长效机制,遏制安全事故,推动工区安全生产进一步持续好转。
为此,我们将突出“四抓”做好安全生产工作。
一是抓基层基础。
按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路,建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络,充分发挥安全监管职能,使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。
二是抓隐患治理。
切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题,坚持隐患排查治理活动常态化,针对工区安全生产工作的新情况、新问题,及时完善监管办法,落实监管措施,做到月月普遍排查,每周重点排查,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。
三是抓重点防范。
重点要放在线下作业大型机械的监管,防范线路外力破坏,积极争取主动,努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中,强化隐患排查,落实整改措施,及时消除安全隐患,确保安全。
四是抓宣传教育。
加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光,加强学习,狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。
时间飞逝,转眼xx年年关已到,我到xx公司也有一年时间了。
这是紧张又充实的一年,xx见证了我从无到有。
从今年三月八号进公司以来的一年,对我来说是一个成长的过程,我从一名经验浅薄的应届生,逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。
面对这一年,xx公司所有人齐心协力,同心同德,克服了今年市场经济低迷的困难,使公司产品推陈出新,这是值得我们骄傲的。
为我们克服了困难,经受住了考验而骄傲自豪。
年初,我以应届生身份来xx公司实习,这是我从学校走向社会的第一步,是人生道路上一个很重要的起点。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我放在如此重要的岗位上。
回首这一年,我在xx的取得的进步都历历在目,每一个进步都值得我骄傲。
正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事,才使我能够快速适应工作,一步步走向成熟。
工作中有苦也有乐,但更多的是收获,这一年的工作我受益匪浅。
古人云:
“纸上得来终觉浅,要知此事必躬行”。
对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习,把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。
转眼已经一年。
就这一年的工作我做一个简单的总结,汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。
一、个人成长方面:
1、心态转变。
学校的生活养尊处忧,无需我们担忧某些问题,学校三点一线的生活,学习跟得上就可以,而在工作当中就不然,工作中,我们要考虑如何提高工作效率,怎样处理与上级领导、同事的关系,还有在工作当中的不尽人意等事情,这些都要我们以一颗平常心去对待,及时的转变心态会让我们工作更加顺利。
2、计划做事。
有了明确的计划,目标才清晰,以至于在工作中不会茫然。
在采购部工作的一年中,我每天都整理工作日志,记录下我要做的事情,然后再总结一下完成状况,日志看似平常,但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。
也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。
3、处处留心皆学问。
这是我毕业的时候导师对我讲的一句话,对这句话并没有给我多说什么,但在工作当中我深有体会,初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。
在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容,这为我以后的修改合同起到了很大的帮助,我可以直接套用以前的合同范本,这个结果直接归为我的留心。
在生活中只要你留心处处都有学问在,不要总是期盼别人告诉你怎么去做,应该学会思考自己应该怎样去做,留心别人怎么做。
4、不以事小而不为。
做大事小事有不同的阶段,要想做大事,小事情必须做好。
这是我急需知识和经验的阶段,做一些繁琐的小事情,很有必要。
工作中我努力做好每一个细节,但我并没有感到烦,而是把它当作我素质培养的大讲堂,正因为这些小事情改变了我对工作的态度。
小事情值得我去做,事情虽小,可过程至关重要。
在xx有一群乐于帮助我的同事,在工作过程中,我虚心求教,同事也不吝啬热情帮助。
从最简单的电子元器件,到产品特征、市场情况,让我在找到了学习了方向,使我更有针对性地提高自己的工作能力。
5、认识的提高。
以前我只泛泛认为采购就是买东西,简单的金钱与物质的交易,只要价格合适、质量过关那就可以。
通过工作才知道其实不然,这个简
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- mA建筑工程施工合同第三部分 专用条件第六稿 mA 建筑工程 施工 合同 第三 部分 专用 条件 第六
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)