fidic黄皮书官方版 conditions of contract for plant and d.docx
- 文档编号:26129810
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:264
- 大小:95.09KB
fidic黄皮书官方版 conditions of contract for plant and d.docx
《fidic黄皮书官方版 conditions of contract for plant and d.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《fidic黄皮书官方版 conditions of contract for plant and d.docx(264页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
fidic黄皮书官方版conditionsofcontractforplantandd
ConditionsofContract
forPlantandDesign-Build
GENERALCONDITIONS
ForElectricalandMechanicalworksandforbuildingandengineeringworksdesignedbythecontractor.
FIRSTEDITION1999
ISBN-2-88432-023-7
FEDERATIONINTERNATIONALEDESINGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONALFEDERATIONOFCONSULTINGENGINEERS
INTERNATIONALEVEREINIGUNGBERATENDERINGENIEURE
FEDERACIONINTERNACIONALDEINGENIEROSCONSOLTORES
GeneralConditions
CONTENTS
1
GeneralProvisions
1.1
Definitions
1.2
Interpretation
1.3
Communications
1.4
LawandLanguage
1.5
PriorityofDocuments
1.6
ContractAgreement
1.7
Assignment
1.8
CareandSupplyofDocuments
1.9
ErrorsintheEmployer'sRequirements
1.10
Employer'sUseofContractor'sDocuments
1.11
Contractor'sUseofEmployer'sDocuments
1.12
ConfidentialDetails
1.13
CompliancewithLaws
1.14
JointandSeveralLiability
2
TheEmployer
2.1
RightofAccesstotheSite
2.2
Permits,LicencesorApprovals
2.3
Employer'sPersonnel
2.4
Employer'sFinancialArrangements
2.5
Employer'sClaims
3
TheEngineer
3.1
Engineer'sDutiesandAuthority
3.2
DelegationbytheEngineer
3.3
InstructionsoftheEngineer
3.4
ReplacementoftheEngineer
3.5
Determinations
4
TheContractor
4.1
Contractor'sGeneralObligations
4.2
PerformanceSecurity
4.3
Contractor'sRepresentative
4.4
Subcontractors
4.5
NominatedSubcontractors
4.6
Co-operation
4.7
SettingOut
4.8
SafetyProcedures
4.9
QualityAssurance
4.10
SiteData
4.11
SufficiencyoftheAcceptedContractAmount
4.12
UnforeseeablePhysicalConditions
4.13
RightsofWayandFacilities
4.14
AvoidanceofInterference
4.15
AccessRoute
4.16
TransportofGoods
4.17
Contractor'sEquipment
4.18
ProtectionoftheEnvironment
4.19
Electricity,WaterandGas
4.20
Employer'sEquipmentandFree-IssueMaterial
4.21
ProgressReports
4.22
SecurityoftheSite
4.23
Contractor'sOperationsonSite
4.24
Fossils
5
Design
5.1
GeneralDesignObligations
5.2
Contractor'sDocuments
5.3
Contractor'sUndertaking
5.4
TechnicalStandardsandRegulations
5.5
Training
5.6
As-BuiltDocuments
5.7
OperationandMaintenanceManuals
5.8
DesignError
6
StaffandLabour
6.1
EngagementofStaffandLabour
6.2
RatesofWagesandConditionsofLabour
6.3
PersonsintheServiceofEmployer
6.4
LabourLaws
6.5
WorkingHours
6.6
FacilitiesforStaffandLabour
6.7
HealthandSafety
6.8
Contractor'sSuperintendence
6.9
Contractor'sPersonnel
6.10
RecordsofContractor'sPersonnelandEquipment
6.11
DisorderlyConduct
7
Plant,MaterialsandWorkmanship
7.1
MannerofExecution
7.2
Samples
7.3
Inspection
7.4
Testing
7.5
Rejection
7.6
RemedialWork
7.7
OwnershipofPlantandMaterials
7.8
Royalties
8
Commencement,DelaysandSuspension
8.1
CommencementofWorks
8.2
TimeforCompletion
8.3
Programme
8.4
ExtensionofTimeforCompletion
8.5
DelaysCausedbyAuthorities
8.6
RateofProgress
8.7
DelayDamages
8.8
SuspensionofWork
8.9
ConsequencesofSuspension
8.10
PaymentforPlantandMaterialsinEventofSuspension
8.11
ProlongedSuspension
8.12
ResumptionofWork
9
TestsonCompletion
9.1
Contractor'sObligations
9.2
DelayedTests
9.3
Retesting
9.4
FailuretoPassTestsonCompletion
10
EmployersTakingOver
10.1
TakingOveroftheWorksandSections
10.2
TakingOverofPartsoftheWorks
10.3
InterferencewithTestsonCompletion
10.4
SurfacesRequiringReinstatement
11
DefectsLiability
11.1
CompletionofOutstandingWorkandRemedyingDefects
11.2
CostofRemedyingDefects
11.3
ExtensionofDefectsNotificationPeriod
11.4
FailuretoRemedyDefects
11.5
RemovalofDefectiveWork
11.6
FurtherTests
11.7
RightofAccess
11.8
ContractortoSearch
11.9
PerformanceCertificate
11.10
UnfulfilledObligations
11.11
ClearanceofSite
12
TestsAfterCompletion
12.1
ProcedureforTestsafterCompletion
12.2
DelayedTests
12.3
Retesting
12.4
FailuretoPassTestsafterCompletion
13
VariationsandAdjustments
13.1
RighttoVary
13.2
ValueEngineering
13.3
VariationProcedure
13.4
PaymentinApplicableCurrencies
13.5
ProvisionalSums
13.6
Daywork
13.7
AdjustmentsforChangesinLegislation
13.8
AdjustmentsforChangesinCost
14
ContractPriceandPayment
14.1
TheContractPrice
14.2
AdvancePayment
14.3
ApplicationforInterimPaymentCertificates
14.4
ScheduleofPayments
14.5
PlantandMaterialsintendedfortheWorks
14.6
IssueofInterimPaymentCertificates
14.7
Payment
14.8
DelayedPayment
14.9
PaymentofRetentionMoney
14.10
StatementatCompletion
14.11
ApplicationforFinalPaymentCertificate
14.12
Discharge
14.13
IssueofFinalPaymentCertificate
14.14
CessationofEmployer'sLiability
14.15
CurrenciesofPayment
15
TerminationbyEmployer
15.1
NoticetoCorrect
15.2
TerminationbyEmployer
15.3
ValuationatDateofTermination
15.4
PaymentafterTermination
15.5
Employer'sEntitlementtoTermination
16
SuspensionandTerminationbyContractor
16.1
Contractor'sEntitlementtoSuspendWork
16.1
TerminationbyContractor
16.3
CessationofWorkandRemovalofContractor'sEquipment
16.4
PaymentonTermination
17
RiskandResponsibility
17.1
Indemnities
17.2
Contractor'sCareoftheWorks
17.3
Employer'sRisks
17.4
ConsequencesofEmployer'sRisks
17.5
IntellectualandIndustrialPropertyRights
17.6
LimitationofLiability
18
Insurance
18.1
GeneralRequirementsforInsurances
18.2
InsuranceforWorksandContractor'sEquipment
18.3
InsuranceagainstInjurytoPersonsandDamagetoProperty
18.4
InsuranceforContractor'sPersonnel
19
ForceMajeure
19.1
DefinitionofForceMajeure
19.2
NoticeofForceMajeure
19.3
DutytoMinimiseDelay
19.4
ConsequencesofForceMajeure
19.5
ForceMajeureAffectingSubcontractor
19.6
OptionalTermination,PaymentandRelease
19.7
ReleasefromPerformanceundertheLaw
20
Claims,DisputesandArbitration
20.1
Contractor'sClaims
20.2
AppointmentoftheDisputeAdjudicationBoard
20.3
FailuretoAgreeDisputeAdjudicationBoard
20.4
ObtainingDisputeAdjudicationBoard'sDecision
20.5
AmicableSettlement
20.6
Arbitration
20.7
FailuretoComplywithDisputeAdjudicationBoard'sDecision
20.8
ExpiryofDisputeAdjudicationBoard'sAppointment
APPENDIX
GENERALCONDITIONSOFDISPUTEADJUDICATIONAGREEMENT
INDEXOFSUB-CLAUSES
Definitionslistedalphabetically
1.1.4.1
AcceptedContractAmount
1.1.6.5
Laws
1.1.1.9
AppendixtoTender
1.1.1.3
LetterofAcceptance
1.1.3.1
BaseDate
1.1.1.4
LetterofTender
1.1.3.2
CommencementDate
1.1.4.8
LocalCurrency
1.1.1.1
Contract
1.1.5.3
Materials
1.1.1.2
ContractAgreement
1.1.2.1
Party
1.1.4.2
ContractPrice
1.1.4.9
PaymentCertificate
1.1.2.3
Contractor
1.1.3.8
PerformanceCertificate
1.1.6.1
Contractor'sDocuments
1.1.6.6
PerformanceSecurity
1.1.5.1
Contractor'sEquipment
1.1.5.4
PermanentWorks
1.1.2.7
Contractor'sPersonnel
1.1.5.5
Plant
1.1.1.7
Contractor'sProposal
1.1.4.10
ProvisionalSum
1.1.2.5
Contractor'sRepresentative
1.1.4.11
RetentionMoney
1.1.4.3
Cost
1.1.1.6
Schedules
1.1.6.2
Country
1.1.1.10
ScheduleofGuarantees
1.1.2.9
DAB
1.1.1.10
ScheduleofPayments
1.1.3.9
day
1.1.5.6
Section
1.1.3.7
DefectsNotificationPeriod
1.1.6.7
Site
1.1.2.2
Employer
1.1.4.12
Statement
1.1.6.3
Employer'sEquipment
1.1.2.8
Subcontractor
1.1.2.6
Employer'sPersonnel
1.1.3.5
Taking-OverCertificate
1.1.1.5
Employer'sRequirements
1.1.5.7
TemporaryWorks
1.1.2.4
Engineer
1.1.1.8
Tender
1.1.2.10
FIDIC
1.1.3.6
TestsafterCompletion
1.1.4.4
FinalPaymentCertificate
1.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- fidic黄皮书官方版 conditions of contract for plant and fidic 黄皮书 官方
链接地址:https://www.bdocx.com/doc/26129810.html