劳务承包合同.docx
- 文档编号:26023870
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:25.78KB
劳务承包合同.docx
《劳务承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务承包合同.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
劳务承包合同
正本
******项目
劳务承包合同
合同编号:
**********
工程名称:
甲方:
乙方:
签订地点:
***年**月***日
劳务承包合同
工程承包方:
(以下简称甲方)
劳务承包方:
(以下简称乙方)
为确保工程工期,甲方需临时补充部分劳力,乙方自愿为甲方提供劳务,并同意纳入甲方劳务队伍序列接受甲方管理。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条劳务承包形式和范围
1、乙方组织劳务人员为甲方提供劳务,编入甲方劳务队伍序列并接受甲方管理,参加甲方组织的施工生产。
乙方编入甲方队伍后,称谓为*****。
2、乙方劳务承包的范围为人工费、机械费、零星材料费、管理费和风险费。
3、乙方对劳务承包的报酬独立核算,自负盈亏。
第二条劳务承包工作对象及提供劳务内容
1、工程名称:
******
2、工程范围:
******(乙方承包具体段落)
3、劳务承包内容:
(1)(各劳务承包项目具体工作内容描述,可列表描述)
(2)施工现场临时设施、文明施工措施、管理费,合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等。
4、承包方式:
采用劳务作业量承包。
第三条劳务作业期限:
1、作业期限:
暂定***年***月****日至****8年***月****日
2、甲方根据现场工作面的提供时间,可对作业期限进行相应的调整。
具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。
若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限,则以最终调整后的作业期限为准,乙方必须无条件执行。
3、进度计划:
乙方按业主和甲方要求的计划组织施工,确保作业期限。
若乙方劳动力不足、作业能力差,已经或预计会影响劳务作业项目的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另选劳务队伍进场,由此造成的损失由乙方承担。
4、作业期限顺延:
如遇下列情况造成工期延误,经甲方确认后,作业期限方可相应顺延:
①重大劳务作业量变化和设计变更;②不可抗力;③甲方原因。
第四条劳务承包单价及劳务作业量签认约定
1、劳务承包单价及暂定工作量见下表。
序号
项目名称
计量单位
单价
暂定工作量
金额(元)
合计
劳务承包单价的***%作为乙方劳务人员工资发放,***%作为乙方机械费租赁费,机械租赁费扣除电费及小料费后的部分由乙方提供机械租赁发票支付。
暂定劳务作业量仅为签约时的估计数量,不作为劳务作业结算的依据。
劳务承包单价一次包定,不作调整。
2、税金(营业税、城市维护建设税及教育费附加)由甲方统一上缴,未含在综合单价中;乙方人员的个人所得税和社会保险费、进出场费、机械租赁应缴税费等其他税、费已含在合同单价内,由乙方按有关规定自行缴纳。
如地方税务部门要求甲方代扣代缴,甲方将按有关规定代扣代缴。
3、合同内劳务作业项目和内容的签认:
最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量规则的实际完成的合格劳务作业量为依据。
甲方指定*****为现场劳务作业量有权签认人,其他人签认的劳务作业量属于无效劳务作业量。
4、合同外劳务作业项目和内容的签认:
对于新增加的劳务作业项目,应遵循先签合同后施工的原则。
特殊紧急情况下未签合同的劳务作业项目,其新增加项目劳务单价的确定,首先选用本合同劳务单价中合适或相近作业内容单价;若无合适或相近的劳务单价时,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
5、下列情况之一者不予签认和支付:
①劳务作业量未经监理工程师、甲方质检人员检查签认的;
②乙方未按甲方技术交底要求施工的劳务作业量及无甲方变更设计通知单、乙方自行变更设计而增加的劳务作业量;
③由于乙方施工原因,造成的工程质量不合格或未经确认的劳务作业量;
④由于乙方施工错误造成的质量事故而增加的劳务作业量。
第五条劳务报酬的计量及支付程序
1、劳务作业量的计量按图纸设计数量计量。
2、每月26日前,甲乙双方共同对乙方所承包的劳务作业项目进行验工,并对符合计量支付要求的劳务作业项目编制验工计价表。
3、验工计价表的审核和审批按以下顺序进行:
①验工计价表首先由甲方计划部门根据现场有权签认人确认的符合合同规定的劳务作业量签证单编制验工计价表;
②工程、安质、计划部门共同审核确认;
③技术、质量总负责人签认;
④项目经理批准。
4、劳务报酬拨付:
根据甲方项目经理批复后的验工计价单,按计价款额的**%并扣减乙方应扣款项后暂拨付乙方。
5、完工结算:
劳务作业完工并由甲方、监理及业主验收合格后,办理结算。
并预留累计计价款的****%作为合同考核保证金,合同考核保证金不计利息。
6、合同考核保证金的退还:
乙方的工作成果在甲方与业主约定的缺陷责任期(质量保修期)满后,若无其他问题,甲方不计利息将合同考核保证金返还乙方。
第六条材料采购供应及材料用量的控制
1、工程所需的钢筋、混凝土等由甲方统一供应(甲供材料单价详见后附件1,不包含在劳务承包单价内),乙方负责甲供材料的点验和保管等工作,若因保管不善造成损失,乙方按损失的双倍赔偿甲方,乙方的赔偿款甲方在验工计价时扣回,乙方同时承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;除甲供材料以外的其他辅助及零星材料,包含在劳务承包单价内,可由乙方自行采购,但必须取得甲方同意并符合设计文件和施工规范标准要求。
2、乙方必须合理使用甲方供应的材料,原材料的使用必须控制在合同附件1《甲供材料规格及单价表》中规定的合理消耗量范围内,超出部分乙方按照合同附件1《甲供材料规格及单价表》规定的标准向甲方承担违约责任,该违约金在验工计价时扣回;结余部分按照原材料单价的%奖励给乙方,在验工计价时列入计量。
3、甲方负责提供定型钢模板、脚手架钢管给乙方使用,模板螺栓、钢管扣件甲方负责配齐一套,施工过程中丢失、损坏乙方负责补充,并承担费用,工程完工后乙方按甲方提供数量如数交回,丢失或损坏部分乙方负责赔偿,乙方的赔偿款甲方在结算时扣回。
模板支撑加固材料由乙方自备。
4、施工用电:
甲方提供电源至临时电力干线配电箱,乙方自备从临时电力干线配电箱到施工作业面的动力线,如甲方提供临时电力干线电力不能满足乙方施工用电要求,乙方需自备发电设备,以确保施工连续性,费用已含入劳务承包单价中。
乙方使用甲方提供电源,甲方按****元/度电收取电费,从乙方劳务报酬中扣除。
5、施工用水:
施工用水甲方负责提供水源,从水源到施工作业面的水管路安装及拆除由乙方负责并承担费用,费用已含入劳务承包单价中。
水费按实际发生数量以*****元/T计算。
6、如乙方临时使用甲方机械设备,甲方按****元/台班的标准从乙方劳务报酬中扣除。
7、如甲方临时使用乙方人工,按****元/工天计算费用,在每月验工计价时列入。
第七条劳务作业质量和检查验收
1、工程质量标准应符合国家、铁道部现行规范及铁路工程质量评定验收标准和设计文件的要求。
2、乙方在甲方的指导、监督下,要确保分项、分部工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划。
3、乙方在施工中应接受甲方、监理和业主人员的检查,执行甲方制定的各种质量控制措施。
4、隐蔽工程在甲方现场技术人员检查合格后,待甲方技术、安全、质量部门会同监理进行现场签证后方可进行下一道工序施工。
第八条双方责任
一、共同责任
1、甲乙双方应共同抓好安全工作,乙方应随时接受业主、监理、甲方的安全监督检查,确保生产和人身安全。
2、甲方应组织乙方劳务人员进行岗前培训,甲乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
3、甲乙双方在施工过程中应加强管理,严格按照安全操作规程施工,确保安全施工。
4、甲乙双方在施工中,要有环保意识,严禁违规弃碴、排污,对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃碴、排污,造成的一切后果由乙方负责。
二、甲方责任
1、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。
2、负责工程技术交底、测量定位、劳务作业检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理,对工程施工全过程实施全面管理。
3、按时提供技术交底,及时按附件1规定的消耗量供应材料。
负责原材料、半成品的检验和试验。
4、检查监督乙方劳务人员进行文明施工、安全生产。
5、按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;同时代乙方发放乙方劳务人员工资,以确保乙方劳务人员工资发放到位,代为发放的工资从乙方劳务报酬中抵扣;凭乙方提供由地税机关开具的机械租赁发票向乙方支付机械费用,并从乙方劳务报酬中抵扣。
6、负责审核及检查乙方劳务用工情况,监督乙方劳务用工符合《劳动合同法》有关规定。
7、负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
三、乙方责任
1、向甲方提供符合本项目要求的资质证书及其他文书,并保证其真实性和合法性;对本合同劳务承包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作,按本合同约定提供符合施工要求的施工机具。
向甲方提供所有劳务人员的花名册及身份证明资料,确保所使用劳务人员符合劳动法规要求。
要依法与农民工签订劳动合同并办理社会保险;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月22日前提交下月劳务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,必要时按甲方要求提交旬、周劳务作业计划,以及与完成上述阶段、时段劳务作业计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。
3、严格按照甲方技术交底、施工验收规范、有关技术要求、甲方指令及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保劳务作业安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对劳务作业现场的管理规定,做到文明劳务作业;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其自备工具、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,符合文明施工要求;文明施工费用已含在合同劳务承包单价内,不再单独进行计量支付。
搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
劳务人员的着装按统一标准由甲方提供,费用由乙方负责。
6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。
7、做好劳务作业现场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的主要材料、周转材料、设备机具及其他设施;若发生丢失或损失,由乙方承担经济赔偿责任。
9、服从甲方及甲方转发的业主及工程师的指令。
10、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称、甲方劳务队伍序列名称对外进行经济活动。
乙方对外形成的任何与本劳务作业相关的劳动、租赁、买卖等法律关系或侵权责任,一律由乙方履行和承担责任,甲方概不负责。
12、按时向甲方提交劳务人员工资表及税务机关开具的机械租赁发票。
13、未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及有关部门建立工作联系。
14、乙方指定*****为现场主要负责人,每月在现场时间不少天25天,如确需暂时离开施工现场必须向甲方请假,同意后方可离开,否则按违约处理。
第九条农民工工资保证金
1、在签订本合同的同时,乙方向甲方交纳****万元(大写:
***万元人民币)的农民工工资保证金,此保证金在整个合同履约期间不计算利息。
2、农民工工资保证金的退还:
合同履行过程中如未发生违约情形,在乙方合同全部履行完毕并办理完劳务作业结算手续后一次性退还。
第十条安全劳务作业与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
2、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查。
3、甲方与乙方签订安全生产责任状,乙方必须按责任状要求做好安全生产工作。
第十一条安全防护与环境保护
1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近劳务作业时,劳务作业开始前应向甲方提出安全防护与环境保护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用在业主批准的相关费用内由甲方承担。
2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品劳务作业时,乙方应在劳务作业前10天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护与环境保护措施,经甲方认可后实施,由甲方在业主支付的相关费用内承担。
3、乙方在劳务作业现场内使用的安全保护与环境保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),其费用由乙方承担。
4、在铁路既有营业线施工时,乙方应严格执行《铁路营业线施工安全管理规定》(铁办[2004]29号),公路既有线施工安全防护可执行公路有关规定,保证既有线行车安全及人身安全.如果由于乙方的原因出现既有线事故,乙方应承担赔偿义务,违约责任以及行政处罚的结果。
第十二条事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规和规章规定对事故进行报告和处理。
2、乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
第十三条保险
1、乙方必须为其职工办理工伤保险,并为劳务作业场地内自有人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
第十四条违约责任
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
①甲方不按时向乙方支付劳务报酬;
②甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付****元的违约金;
②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付***万元的违约金;
③乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金*****万元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延;
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.
第十五条争议解决
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议、纠纷,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向甲方注册地法院起诉。
本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力,双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法的,均不得对抗此约定。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:
①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
②调解要求停止合同工作,且为双方接受;
法院要求停止合同工作。
第十六条 禁止转包或分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人。
否则,甲方有权提前解除合同,并由乙方承担违约、赔偿损失、有关行政部门罚款等责任。
第十七条 不可抗力
1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同.
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。
不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。
不可抗力结束后12天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
①工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至劳务作业场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
②甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
③乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担;
④甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担;
⑤停工期间,乙方应甲方项目经理要求留在劳务作业场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担;
⑥工程所需清理、修理费用,由甲方承担;
⑦延误的工作时间相应顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十八条 合同的生效、修改、解除、终止
1、合同的生效与终止:
本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书),加盖单位公章并由乙方办理了履约担保后生效,自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期(缺陷责任期)满且无质量问题后终止。
2、合同的修改:
①遇有人力不可抗拒的自然灾害时(因由于乙方责任和不作为造成的除外)。
②遇有重大事件致使本工程停建或缓建时;
③遇有重大设计变更发生时。
3、遇有下列情况之一时,可以解除合同:
①甲方与乙方协商一致,可以解除合同。
②如因乙方施工进度、质量、安全达不到甲方要求,在甲方督促协调无效时,甲方有权解除合同,并按乙方完成合格劳务作业数量的80%办理价款清算,其余20%作为乙方违约应承担的违约金。
③如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
④乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的,甲方有权解除合同。
⑤合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出劳务作业场地。
第十九条合同份数
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;副本二份,甲方留存。
附件1、甲供材料规格及单价表;
2、乙方主要劳务人员表;
3、乙方拟用于本工程的主要自备施工机具。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
签订日期:
***年***月***日
合同订立地点:
***********
合同附件1甲供材料规格及单价表
材料名称及规格
计量
单位
合理
用量
供应单价(元)
交货地点
及方式
承台C20混凝土
M3
设计用量×(1.01~1.02)
300
施工墩位
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
签订日期:
***年***月***日
合同订立地点:
***********
合同附件2乙方主要劳务人员表
姓名
职位或工种
预计上场时间
身份证号
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
签订日期:
***年***月***日
合同订立地点:
***********
合同附件3乙方拟用于本工程的主要自备施工机具
机械名称
型号
数量
购买时间
拟进入施工现场时间
备注
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
签订日期:
***年***月***日
合同订立地点:
***********
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 承包合同