安徽省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案.docx
- 文档编号:25988709
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:30.50KB
安徽省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案.docx
《安徽省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
安徽省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案
安徽省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换
2、下列各项中,关于民事法律行为的成立要件,说法错误的是()。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为形式合法
3、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
4、在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前
5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量
B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地
C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
D.临时设施占地面积有效利用率大于90%
6、建设工程施工过程中,清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走
B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理
D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走
7、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书
B.建设用地使用权登记
C.交付建设用地使用权转让价款
D.建设用地使用权登记信息公示
8、表见代理的法律后果应该由()承担。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.代理人和第三人
9、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
10、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
11、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
12、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
13、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
14、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
15、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
16、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
17、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是()。
A.遇价格上涨时,按照新价格执行B.按市场价格执行
C.遇价格上涨时,按照原价格执行D.遇价格下跌时,按照原价格执行
18、关于民事诉讼送达的说法,正确的是( )。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
19、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业资质不良作为的是( )。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重
20、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性,则必须采取( )措施。
A.加固处理
B.报废处理
C.返工处理
D.限制使用
21、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
22、《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担( )。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
23、根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
24、依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、监理单位
25、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
26、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。
如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲( )。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
27、合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有:
①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①
28、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
29、甲乙双方签订了购货合同。
在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同的变更协议,遭到乙方的拒绝。
针对该情形,正确的是()
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
30、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
31、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
32、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
33、非全日制用工报酬结算支付周期最长为( )
A.7天
B.15天
C.20天
D.30天
34、仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性
35、根据《建筑法》的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证。
A.15日
B.30日
C.2个月
D.3个月
36、根据建设部《招标文件范本》规定,投标文件内容不包括()。
A.合同协议条款
B.授权委托书
C.资格审查表
D.辅助资料表
37、关于合同形式的说法,正确的是( )。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
38、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
39、下列关于法人在建设工程中的作用,说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体
B、法人是建设工程的领导核心
C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离
D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离
40、根据工程承包相关法律规定,建筑业企业( )承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
41、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
42、人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1B.26C.5D.10
43、下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是( )。
A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人
B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人
C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人
D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人
44、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
45、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
46、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
47、关于节能技术进步的说法,正确的是( )。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
48、建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当提供的资料不包括()。
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
49、对于工程质量的监督管理,我国实行( )统一监督管理。
A.国务院
B.国家发改委
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院质量技术监督部门
50、总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。
从民事法律行为角度看,
该行为无效的原因是()。
A.行为人不具有相应的行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法
51、在国际招标工程的评标中,经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时,则()。
A.淘汰该投标书
B.由评标小组按合理理解作出修改
C.允许投保人予以书面澄清
D.允许投标人作出书面修改
52、施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
53、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的,其处理办法是()。
A.责令工程停工B.责令限期改正,给予警告
C.给予罚款D.责令限期改正
54、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
55、我国《安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。
A.监管制度B.报修制度
C.回收制度D.淘汰制度
56、某起生产安全事故造成9人死亡,51重伤,直接经济损失为2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
57、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
58、关于建设单位安全责任的说法,错误的是()。
A.应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责。
B.应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当拆除工程进行备案
59、仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。
A.在调解书作出时
B.在当事人达成调解协议时
C.在调解书送达双方时
D.经双方当事人签收时
60、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
2、在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
3、人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是( )
A.审判员独任
B.审判员、书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员、陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
4、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
5、根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
6、下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
7、关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
8、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同的
9、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
10、下列属于安全生产从业人员权利的有()。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
11、关于总承包模式下各单位质量责任的说法,正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
12、下列属于法人名称的说法正确的有()。
A、法人的名称是确定法律管辖的依据
B、法人的名称是法人相互区别的标准
C、法人的名称是法人进行活动时使用的代号
D、法人的名称是管理法人事务的依据
E、法人的名称行使权力的依据
13、下列生产安全事故情形中,属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()
A.重伤80人
B.直接经济损失5000万元
C.死亡20人
D.直接经济损失8000万元
E.死亡30人
14、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足
15、建设工程竣工验收应当具备( )等条件。
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
16、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件,应当具有()。
A.生产(制造)许可证B.生产合格证
C.准入许可证D.产品合格证
E.产品许可证
17、下列各项中,属于编制施工投标文件内容的有()。
A.投标保证金
B.合同条件
C.法定代表人资格证明书
D.辅助资料表
E.合同协议条款
18、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
19、民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
20、某施工合同约定:
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
C
解析:
中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
2、正确答案:
A
3、【答案】B
4、答案:
A
解析:
在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应在首次开庭前提出。
5、参考答案:
D
参考解析:
《绿色施工导则》对临时用地保护的规定:
(1)应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。
(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。
(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。
故选项D正确。
6、【答案】:
A
7、【答案】B
8、【答案】B
9、答案:
B
解析:
项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建设单位组织环境影响后评价,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
10、A
11、A
12、【答案】A
【解析】《合同法》第75条规定:
"撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使,自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭"。
13、D
14、B
15、【答案】D
【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖,当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的,由被告所在地的中级人民法院管辖。
16、【答案】B
【解析】施工单位安全费用的提取管理。
17、C
18、【答案】A
【解析】考查民事诉讼的审判程序。
选项B,诉讼文书以签收日期为送达日期;选项C,公告送达只有在受送达人下落不明的情况下使用;选项D,直接送诉讼文书有困难的,可以委托其他人民法院代为送达,或者邮寄送达。
19、【答案】C
【解析】考查施工单位不良行为记录的认定标准,选项A.B.C,全部属于承揽业务不良。
20、【答案】:
C
21、【答案】:
A
22、B
23、【答案】B
24、【答案】A
25、【答案】
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 安徽省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 答案