土石方居间合同10篇.docx
- 文档编号:25857208
- 上传时间:2023-06-16
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:20.05KB
土石方居间合同10篇.docx
《土石方居间合同10篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土石方居间合同10篇.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
土石方居间合同10篇
2022土石方居间合同10篇
土石方居间合同1
发包人:
__________________________(以下简称甲方)
承运人:
_________________________(以下简称乙方)
甲方托付乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。
依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,为明确双方的权力和义务,本着同等互利的原则,经双方协商达成如下协议:
第一条:
按现场实际完成土方量结算。
其次条:
每车单价:
_________元/车。
第三条:
付款方式为按____________车结算一次。
第四条:
此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条:
本合同未尽事宜,经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条:
本合同发生争议,发包人、承运人应刚好协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,任何一方可向人民法院起诉。
第七条:
本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章有效。
本工程完工甲方付清工程款后自然失效。
甲方(签字):
乙方(签字):
托付代理人:
托付代理人:
年月日年月日
土石方居间合同2
甲方(托付人):
联系电话:
身份证号码:
乙方(受托人):
联系电话:
身份证号码:
甲乙方为了发挥双方优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照同等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________干脆洽谈,向甲方供应该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间胜利”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判;
2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间酬劳,假如未刚好支付,则逾期每日按未支付居间酬劳的1%向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间酬劳为__________________________________。
2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________,进场后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利于对方的行为,否则有利要求对方担当违约责任。
六、合同终止1、本合同签字生效后,假如至________年______月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
1、如发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意不得将本合同托付事项转托付。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。
签订地点:
甲方(盖章):
签订日期:
乙方(签章):
法定代表人或托付代理人(签章):
土石方居间合同3
甲方:
乙方:
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照同等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一、托付事项
乙方接受甲方托付负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速马路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务
乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方供应关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
三、甲方义务
甲方负责供应资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
假如居间胜利,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。
假如居间胜利,则甲方应按本合同约定。
向乙方支付居间费用,假如未刚好支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方担当违约金。
四、居间费用与支付方式
本项目居间费用为万元(大写:
万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止
假如居间胜利,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字:
乙方签字:
签约日期:
甲方:
乙方:
土石方居间合同4
甲方(托付人):
联系电话:
身份证号码:
乙方(受托人):
联系电话:
身份证号码:
甲乙双方为了发挥双方优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照同等自愿、互惠互利的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付,负责就项目,引荐甲方与该项目的向甲方供应该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与
2、“居间胜利”是指甲方与面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料,负责和
2、假如居间胜利,则甲方全面履行和所签订的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳,假如未刚好支付,则逾期每日按未支付居间酬劳的1%,向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法,支付时间和支付方式
1、本项目酬劳为
2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按支付(每次支付)。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利于对方的行为,否则有权利要求对方担当违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,假如至年月日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、假如居间胜利,本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
1、假如发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成,提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意,不得将本合同托付事项转托付。
2、本合同未尽事宜,经双方协商同意后,签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人和托付代理人(盖章):
签订地点:
签订日期:
土石方居间合同5
甲方(托付人):
联系地址:
身份证号:
乙方(居间人):
联系地址:
身份证号:
甲乙双方为了发挥各自的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参加施工。
2、“居间胜利”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或全部人签订施工合同或实际参加施工。
关联关系,则是指公司、控股股东、实际限制人、董事、监事、高级管理人员与其干脆或者间接限制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
包括但不限于干脆或者间接地同为第三者所拥有或者限制,股权之间存在着干脆或间接联系,实际限制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在干脆或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在干脆或者间接的拥有或者限制关系。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察,帮助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。
假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、假如居间胜利,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳。
假如未刚好支付,则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0.1元(税后)每天按实际工程量结算支付给乙方,该居间费用应缴纳的全部税款由甲方担当。
2、甲方可以转帐或现金的方式支付,乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条,无须供应发票。
3、假如经过乙方努力,该工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参加施工,甲方无须支付居间费。
五、保密事项
1、甲乙双方均一样同意本协议及本协议所涉及内容为商业隐私,双方均不得向合同之外第三人泄露。
2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止
1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁,仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式贰份,双方各持一份。
3、如有未尽事宜,双方可另行协商,订立补充合同。
补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方:
(盖章):
乙方:
法定代表人或托付代理人:
法定代表人或托付代理人:
土石方居间合同6
甲方(托付人):
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人)
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
甲乙双方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。
依同等自愿,等价有偿的原则,达成如下协议。
一、托付事项
1、乙方接受甲方托付负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐,运输单位和甲方洽谈,向运输单位供应该工程项目的信息,并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。
2、“居间胜利”是指完成本条例所全部托付事项,运输单位与甲方签订书面的工程施工合同,乙方仅为运输单位供应信息,或为甲方供应联络帮助,撮合等服务,均视为托付事项完成。
二、乙方的义务
1、乙方必需向运输单位供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助运输单位对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向运输单位供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
三、运输方的义务
1、运输单位负责供应营业执照等相关材料,负责和进行合同谈判。
2、假如居间胜利,则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同,运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同约定向乙方支付居间酬劳,假如未按时支付则逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间、和支付方式
1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付()元,作为居间费。
2、每天居间费的计算方法:
每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天*每车总趟数/天*车辆总数。
3、居间费的支付时间为:
运输单位每辆车来回一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以转账或现金支付。
五、运输单位在该项目供应的车辆最终以运输单位实际在该项目上供应的总的车辆为主。
六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的`期限为准,假如运输单位与甲方签订的合同须要续签合同期限的,本合同有效期限同步持续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时,该协议终止。
七、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私作出不利于对方的行为,否则有权要求对方担当违约责任。
八、争议解决方式
假如发生协议争议,双方协商解决。
协商不成,双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本协议托付事项进行转托付。
2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人:
乙方:
协议签订日:
年月日
协议签订地:
土石方居间合同7
甲方:
代表签字:
乙方:
代表签字:
甲乙双方充分发挥各自优势,依据《中华人民共和国合同法》经友好协商,依照同等互利的原则,达成如下协议.
一.托付事项:
1.乙方引见本合同中的甲方与干脆洽谈,向甲方供应该项目的重要信息,并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。
2.居间胜利:
是指甲方与签订的书面的合同胜利。
二.乙方义务:
乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的相关信息真实有效,如达到现场无法签订合同胜利,将有乙方担当甲方的来回费用。
三.甲方义务
甲方供应营业执照及资质证书等相关资料,负责和进行合同谈判。
假如居间胜利,则有甲方全面履行和
所签的专业合同,甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。
假如居间胜利,甲方应向乙方一次性支付居间酬劳,假如未刚好支付居间酬劳,则逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。
四.居间酬劳的支付方法及支付时间:
1.根据第一次支付本合同中的甲方资金时,甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。
2.采纳现金方式支付。
五.保密事项;
1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业隐私,双方不得以其在区间过程中获得的商业隐私做出不利于对方的行为,否则有权要求对方担当违约责任。
六。
居间终止,支付居间酬劳后,本合同终止。
七争议解决方案
如发生争议双方协商解决,反之,交当地仲裁委员会解决。
八,其他事项
未经双方同意,任何一方不得将本合同托付事项转托付。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):
_________乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方居间合同8
甲方(托付人):
乙方(受托人):
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
乙方接受甲方托付,负责就工程项目,土方工程量约200万m3。
引荐甲方和该项目的总包单位干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳。
假如未刚好支付,则逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价:
土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间酬劳在甲方进场施工七天内,先支付元给乙方,其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如托付人不按时或不支付酬劳给受托付人时,受托付人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,托付人不行抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。
2、本合同一式肆份,双方各持贰份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日
乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日
土石方居间合同9
甲方(托付方):
乙方(居间方):
依据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商,本着同等自愿,有偿服务的原则,就甲方托付乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包性质:
分包;
4、工程价格:
土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价,下同),土方超过1km运距及石方开炸等根据甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、托付事项:
1、乙方接受甲方托付,负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同;
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务:
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;
2、主动维护甲方利益,主动协调与总包方的关系。
四、甲方义务:
1、刚好供应全部有效的用于签订分包合同的全部手续;
2、合同签订后严格按合同进场施工,刚好支付居间酬劳。
五、居间酬劳,支付时间和方式:
1、本工程居间费根据甲方分包的工程量提取,每立方土方提取写:
元);
2、居间费支付方式,在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;
3、托付方可以转账或现金方式支付;
4、居间人也可以有权托付总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项:
1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成可在合同签订地仲裁;
2、托付方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关,居间方不担当连带责任;同时本合同不行撤销,不行更改,不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;
3、本合同为甲乙双方不行撤销的内部劳务费安排承诺,与施工合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得转让劳务费给第三方;
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并担当各项法律责任;
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日
乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日
土石方居间合同10
甲方:
乙方:
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照同等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一:
托付事项
乙方接受甲方托付负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速马路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二:
乙方义务
乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方供应关于该工程项目的上述信息真实牢靠。
三:
甲方义务
甲方负责供应资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
假如居间胜利,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。
假如居间胜利,则甲方应按本合同约定。
向乙方支付居间费用,假如未刚好支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方担当违约金。
四:
居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土石方 居间 合同 10