版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx
- 文档编号:25805604
- 上传时间:2023-06-15
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:28.60KB
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx
《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷 含答案.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷含答案
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
2、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
3、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
4、下列各项中,关于建造师的执业,说法错误的是()。
A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作
B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务
C.建造师执业划分为14个专业
D.—级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平
5、下列各项中,关于国家建设部对投标人资格预审的规定,正确的表述是()。
A.由招标管理机构评比和分析,确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
6、当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力
7、关于劳动争议解决方式的说法,正确的是( )。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
8、物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解等途径解决,也可以依法向人民法院提起诉讼。
因物权的归属和内容发生争议的,利害关系人可以请求()。
A.确认归属B.明确内容
C.确认权利D.明确关系
9、某县政府与下属公司签订合同约定,公司若完成创利税200万元的任务,给总经理升职,并给全公司所有员工加两级工资。
该合同属于()。
A.双方民事法律行为
B.无效民事行为
C.附条件民事法律行为
D.不属于民事法律行为
10、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
11、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
12、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
13、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当将施工现场的()分开设置,并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.监理工程师办公室与工人食堂
C.监理工程师办公室与钢筋加工区
D.工人宿舍与食堂
14、注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是( )。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
15、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
16、某施工企业签订了工程施工承包合同,在项目管理目标责任书中确定了成本目标,项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是()。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
17、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定,施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取( )措施。
A、特殊防护
B、专项防护
C、强制性保护
D、法定保护
18、施工企业的项目经理属于施工企业的( )。
A、企业法人
B、委托代理人
C、企业授权的项目管理者
D、指定代理人
19、我国《安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。
A.监管制度B.报修制度
C.回收制度D.淘汰制度
20、在国际招标工程的评标中,经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时,则()。
A.淘汰该投标书
B.由评标小组按合理理解作出修改
C.允许投保人予以书面澄清
D.允许投标人作出书面修改
21、同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质权人
C.留置权人
D.已登记的担保物权人
22、关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
A.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
23、某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故,该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
24、根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止,最短为()
A.5B.20C.10D.15
25、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
26、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
27、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任,下列说法错误的是()。
A.责令限斯改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行
C.对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停资金拨付
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
28、工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,由此给建设单位造成损失的,下列说法正确的是()。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任
B.由监理单位承担全部赔偿责任
C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
29、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
30、投标文件中总价金额与单价金额不一致的,应()。
A.以单价金额为准B.以总价金额为准
C.由投标人确认D.由招标人确认
31、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是( )。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
32、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
33、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格预审的,招标人应当在()中载明资格预审的条件、标准和方法。
招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
A.招标通知B.招标文件
C.招标说明D.资格预审文件
34、下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包人在资格预审时没有通过审核
D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况,给发包人造成损失
35、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至( )止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
36、关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是( )。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大
37、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约,致使设计单位损失为4万元,则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
38、因欺诈、胁迫订立的合同,()的应认定为无效合同。
A.当事人产生重大误解
B.损害合同相对人利益
C.当事人意思表示不真实
D.损害国家利益
39、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同,丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是()。
A.甲建筑公司B.乙建筑设备租赁公司
C.张某D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司
40、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )条款。
A.应当适用违约金
B.应当适用定金
C.可以选择适用违约金或者定金
D.可以同时适用违约金和定金
41、评标委员会成员名单应当()。
A.在开标前应向社会公布B.在开标前向投标人公布
C.在中标结果确定前保密D.永久保密
42、下列情形中,构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
43、根据《民用建筑节能规定》,在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是()。
A.在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料
B.执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统的燃料
44、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
45、根据《担保法》规定,必须由第三人为当事人提供担保的方式是( )
A.保证
B.抵押
C.留置
D.定金
46、根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。
A.必须由总承包单位自行完成
B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C.经总监-理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D.经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
47、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是( )
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
48、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
49、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的,以法律、法规和强制性标准为依据,以( )为主要内容。
A、工程建设各方主体的质量行为
B、主体结构
C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
D、环境质量
50、行政处罚案例中,组织听证的费用是由()承担.
A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会
51、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是()。
A.遇价格上涨时,按照新价格执行B.按市场价格执行
C.遇价格上涨时,按照原价格执行D.遇价格下跌时,按照原价格执行
52、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()。
A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
53、投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回其标书,则招标人()。
A.应无偿退回投标保证金
B.可没收投标保证金
C.可处以两倍保证金的罚款
D.应扣除保证金的50%
54、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
55、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的,应承担的法律责任是( )。
A.责令停止施工,对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.由原发证机关收回施工许可证法,责令停止施工,对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效,责令停止施工,没收非法所得
D.责令停止施工,没有违法所得的,处以5000元以上30000元以下的罚款
56、列情形中,属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满,受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
57、下列关于合同履行的说法正确的是()。
A.履行地点不明确的,给付货币的,在履行义务的一方所在地履行
B.价款或者报酬不明确的,应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.履行期限不明确的,债务人可以随时履行
D.履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担
58、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。
该专利权届满的期限是()。
A.2021年3月5日B.2021年3月15日
C.2021年5月15日D.2023年2月13日
59、根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是( )。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
60、根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( )。
A.正在建造的航空器
B.土地所有权
C.生产原材料
D.荒地承包经营权
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,应承担的责任有()。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任
E.违宪责任
2、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
3、关于招标活动公开原则的说法,正确的有()。
A.招标信息公开
B.评标标准公开
C.开标程序公开
D.评标委员会组成人员公开
E.中标结果公开
4、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
5、合同无效的原因有()
A.恶意串通,损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
6、下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
7、法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
8、根据《建设工程文件归档整理规范》,应当归档的监理文件包括()。
A.监理规划B.监理通知
C.监理委托合同D.监理工作总结
E.工程项目监理机构及负责人名单
9、根据《工程建设国家标准管理办法》,工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文.
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
10、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
11、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
12、下列用工方式中,属于违法用工的有( )。
A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
13、应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产.抽逃资金,以及逃避债务的
14、下列招标情形中,属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
15、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
16、下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
D.因工作时间发生的争议
17、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
18、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
19、在施工单位的下列行为中,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正的有()。
A.在施工中偷工减料
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为
D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务
E.转包工程
20、关于消防设计审核和验收的说法,正确的有()。
A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核
B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的,应经监理单位同意
D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、B
2、正确答案:
B
3、【答案】B
【解析】本题考查的是建筑工程一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家二级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试A卷 含答案 国家 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)