汶川县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:25620309
- 上传时间:2023-06-10
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:30.16KB
汶川县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《汶川县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汶川县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
汶川县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
汶川县2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示。
对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
2、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
3、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。
A.建设项目规划审查部门
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.工程建设标准批准部门
4、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
5、主债权债务合同无效,担保合同( ),但法律另有规定的除外。
A.仍然有效
B.无效
C.在担保期间内有效
D.效力待定
6、工程建设强制性标准由( )负责解释。
A.国家质量监督检验检疫总局
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.工程建设标准批准部门
7、以下关于建筑节能的说法,错误的是( )。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
8、保险金额不得超过保险标的的保险价值,超过保险价值的,超过的部分( )。
A.减法
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付
9、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
10、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约,致使设计单位损失为4万元,则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
11、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书
B.建设用地使用权登记
C.交付建设用地使用权转让价款
D.建设用地使用权登记信息公示
12、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系
13、甲乙双方签订了购货合同。
在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同的变更协议,遭到乙方的拒绝。
针对该情形,正确的是()
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
14、设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。
采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
15、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。
这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。
A.应急处理权
B.紧急避险权
C.拒绝作业权
D.回避求救权
16、关于建设单位安全责任的说法,错误的是()。
A.应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责。
B.应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当拆除工程进行备案
17、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷,经人民法院认定其材料供应合同无效,此时担保合同()。
A.有效B.部分有效
C.无效D.有效性不确定
18、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至( )止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
19、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
20、发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷、邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
21、仲裁委员会裁决作出后,一方当事人不履行裁决时( )。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
22、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
23、()是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度
B、质量事故统计报告制度
C、安全生产责任制度
D、安全生产监督制度
24、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资
25、建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金
26、关于仲裁协议效力的说法,正确的是( )。
A.当事人对仲裁协议有异议的,可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
27、工程建设法律关系的构成要素不包括()。
A.主体
B.客体
C.内容
D.时间
28、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
29、某企业2019年12月31日应缴纳税款80000元,由于地震灾害,申请延期缴纳税款,但是直至2020年4月30日仍未能按时缴纳税款,以下说法正确的是()。
A.补交税款80000元
B.补交税款80000元,并征收万分之五的滞纳金
C.补交税款80000元,并征收千分之三的滞纳金
D.以上答案均不正确
30、关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是( )。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间,暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
31、当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
32、在解决劳动争议的方法中,简便易行、最有效、最经济,能及时解决争议,消除分歧,提高办事效率,节省费用,也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是()。
A.协商B.调解
C.劳动仲裁D.诉讼
33、招标投标活动应当遵循公开原则,这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则,首先要求()公开。
其次,公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式
C.投标单位D.评标委员会成员
34、施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
35、当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力
36、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
37、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
38、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
39、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()万元的罚款。
A.1~5B.1~10
C.3~5D.5~10
40、根据《民事诉讼法》的相关规定,我国普通诉讼时效期间为()年。
A.1
B.2
C.4
D.5
41、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查()。
A.建设单位的节能设计要求
B.施工单位落实节能设计的水平
C.节能设计是否符合节能强制性标准
D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况
42、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
43、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后,对乙提起侵权之诉。
经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售每件获利1000元,乙应赔偿甲( )。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
44、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )条款。
A.应当适用违约金
B.应当适用定金
C.可以选择适用违约金或者定金
D.可以同时适用违约金和定金
45、我国建筑业企业资质分为( )三个序列。
A.工程总承包,施工总承包和专业承包
B.工程总承包,专业分包和劳务分包
C.施工总承包,专业分包和劳务分包
D.施工总承包,专业承包和劳务分包
46、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由( )组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表,企业代表和劳动行政部门的代表
47、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。
法定代理属于全权代理,法定代理人原则上应代理被代理人的有关()方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。
A.生意B.财产
C.合同D.责权
48、对于可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
A.1年B.1.5年
C.2年D.3年
49、建设工程的保修期,自( )起计算。
A.工程竣工
B.竣工验收合格之日
C.投入使用
D.合同约定
50、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
51、业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。
A.全部专业工程
B.部分专业工程
C.专业工程施工管理
D.劳务工作
52、关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
A.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
53、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为( )
A.无效
B.有效
C.效力特定
D.失效
54、中标通知书()具有法律效力。
A.对招标人和投标人B.只对招标人
C.只对投标人D.对招标人和投标人均不
55、根据《建设工程质量管理条例》规定,下列选项中不属于建设单位的质量责任和义务的是()。
A.应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位
B.应当依法对与建设工程有关的重要设备、材料等的采购进行招标
C.必须向有关的勘查、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料
D.必须对施工质量进行检验
56、建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
57、招标投标法规定招标人数下限主要是为防止()。
A.竞争性不充分
B.违法
C.竞争性太强
C.不合惯例
58、根据《民用建筑节能规定》,在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是()。
A.在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料
B.执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统的燃料
59、在依法必须进行招标的工程范围内,对于委托监理合同,其单项合同估算价最低金额在( )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.50
B.100
C.150
D.200
60、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以
A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C.撤回仲裁申请书
D.请求强制执行
E.请求法院判决
2、根据《工程建设国家标准管理办法》,工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文.
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
3、下列选项中,属于可变更、可撤销民事行为的是( )
A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买
B.甲公司入户推销笔记本电脑,不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑
C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表,甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌,价值千元以上,乙误信丙的话为真,购买了3块
D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后,在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股,但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同,由乙企业承建其一栋办公楼。
但履行过程中,建筑材料价格大幅下降
4、下列行为中,可适用代理的有()。
A.合同订立
B.税款缴纳
C.订立遗嘱
D.专利申请
E.买卖货物
5、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。
在合同对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
6、建设工程的发包方式主要有()。
A.公开发包B.邀请发包
C.招标发包D.直接发包
E.间接发包
7、下列属于安全生产从业人员权利的有()。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
8、下列情形中,可以视为撤回仲裁申请的是( )。
A.仲裁申请人经书面通知,无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹,扰乱仲裁秩序的
9、下列情形中,符合工程发包.分包管理相关规定的有()
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
10、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
11、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
12、企业筹集的资本金,按照投资主体分为()等。
A.国家资本金
B.地方资本金
C.法人资本金
D.个人资本金
E.外商资本金
13、根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
14、长期负债核算的内容包括()。
A.长期借款
B.应付债券
C.长期应付款
D.专项应付款
E.长期投资
15、下列施工合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D施工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
16、下列属于违法分包的是()。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程基础工程的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.分包取得发包人同意的
17、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
18、债的产生根据有( )。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
19、民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括()。
A.代理人B.被代理人
C.自然人D.其他组织
E.法人
20、评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的,应承担的法律责任有()。
A.给予警告
B.没收收受的财物,可以并处三千元以上五万元以下的罚款
C.取消其担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
D
解析:
表见代理是指行为人虽无代理权,但由于本人的行为,造成了足以使第三人项目其有代理权的表象,而与善意第三人进行的,由本人承担法律后果的代理行为。
2、【答案】D
3、【答案】C
4、【答案】B
【解析】仲裁裁决作出后,撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请,我国仲裁法规定,当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出。
5、【答案】B
【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的,因此,我们将担保合同称为从合同,而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同,主合同中的债务人如果履行了主债务,则主合同消失,相应的从合同也就自然消失了。
6、【答案】D
【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责,有关标准具体技术内容的解释,工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
7、【答案】D
【解析】建筑节能的国家标准,行业标准由国务院建设主管部门组织制定,并依照法定程序发布,省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况,制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准,并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案,国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。
8、B
9、C
10、B
11、【答案】B
12、答案:
B
解析:
债务履行有先后顺序,且有履行顺序在先的当事人行使。
13、答案:
C
解析:
合同主体签订人没有变更
14、【答案】A
15、正确答案:
B
16、【答案】C
17、C
18、B
19、【答案】B
20、【答案】B
21、D
22、答案:
A
解析:
因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。
所以期间的风险又建设单位承担。
23、C
24、答案:
B
解析:
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立
25、答案:
D
解析:
合同无效的话,不会产生违约金的法律后果
26、【答案】D
【解析】本题考查是仲裁协议。
选项A正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出”;选项B正确的说法应为“仲裁协议独立存在,合同的变更,解除、终止或者无效。
以及合同未生效,被撤销等,均不影响仲裁协议的效力”选项C,正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定”。
27、正确答案:
D
28、【答案】B
【解析】招标的基本程序之编制招标文件。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 汶川县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 汶川县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案