GE风机一年期维护承包合同.docx
- 文档编号:25327585
- 上传时间:2023-06-07
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:35.14KB
GE风机一年期维护承包合同.docx
《GE风机一年期维护承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GE风机一年期维护承包合同.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
GE风机一年期维护承包合同
国华(东台)风电有限公司风电场风机一年期维护
承包合同
发包人:
国华(东台)风电有限公司(以下简称发包人)
承包人:
江苏天赋新能源工程技术有限公司(以下简称承包人)
年月日
合同签订地:
发包人公司所在地
第一部分协议书
发包人:
国华(东台)风电有限公司
承包人:
江苏天赋新能源工程技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就国华(东台)风电有限公司风电场风机维护等事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:
国华(东台)风电有限公司风电场GE风机一年期维护(以下简称本工程)
工程地点:
国华(东台)风电场
工程内容:
国华(东台)风电有限公司风电场GE风机一年期维护工作
2、合同工期
开工日期:
以发包人通知日期为准
3、质量标准
工程质量标准:
按照附件一标准执行,且符合同行业通常的验收标准。
4、合同价款
本工程为“交钥匙工程”,合同总价为固定总价。
合同价款为:
单价每台人民币3860元,合计158260元(大写:
壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整)。
5.本工程为风机维护工程,承包人向发包人承诺按照合同约定施工、发包人在每台风机维护工作完成后进行验收,工作合格在维护工作报表签字后视为本台风机维护工作完成。
6、合同生效
7.1合同订立时间:
_以实际签字日期为准_
7.2合同订立地点:
_发包人公司所在地
7.3本合同双方约定:
本合同自发包人、承包人双方盖章及其法定代表人或委托代理人签字之日起生效,工程完成保修并返还质保金后终止。
(此页以下无正文)
风机维护细则
1、承包人:
江苏天赋新能源工程技术有限公司。
2、维护类型:
风机一年期维护。
3、要求:
一年期维护组由4—6名技术人员组成。
4、风机维护价格:
3860元/台风机。
5、维护41台GE风机,共计158260元,(大写:
壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整)。
6、风机型号:
GE1.5S。
7、包含在报价中的服务内容:
7.1、工作范围内包括的定期维护项目(详见附件一)。
7.2、维护技术人员的工资、日常食宿、通讯费、保险费、交通费。
7.3、维护技术人员的安全用具:
安全帽、安全带、安全鞋、滑块。
7.4、随维护风机发生的故障处理。
(风机零部件损坏引发故障排故维修由发包人负责)
8、不包含在报价中的服务内容:
8.1、维护所需易耗品的供应。
8.2、维修备品备件的供应。
9、维护工期:
9.1、风机一年期维护(详见附件一):
每组每天一台,一年期维护工程应在开工后两月内完成。
9.2、因发包人、天气、自然灾害等原因造成的工作延误时间除外。
10、其他因素
10.1、承包人每天每组人员必须完成一台风机维护,,承包人应根据发包人要求,做出工作进度计划。
10.2、如由于非发包人原因造成工作停滞,工期停滞超过10天,发包人有权解除合同,承包人应承担发包人因此造成的一切损失。
11、进度计划
承包人提供施工进度计划的时间:
合同生效后十日内。
12、工期延误
12.1双方约定工期顺延的其他情况:
除发包人书面同意外,不允许工期顺延。
12.2因下列原因造成工期延误,经发包人批准后工期相应顺延:
(1)因不可抗力的因素造成连续停工30天以上时。
(2)发包人由于非本身的原因不能履行合同。
12.3承包人在12.1款规定的情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。
发包人在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
13、工程质量
13.1、本工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的优良等级,承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。
13.2、承包人自报的质量等级标准为合同约定条件。
13.3、承包人的质量承诺。
14、检查和返工
工程经发包人验收如达不到约定条件,发包人可要求承包人返工,直至达到合同约定条件。
并由承包人承担返工费用。
返工一次后仍达不到约定条件,承包人承担违约责任,并按合同价格1~3%支付赔偿金。
因风机故障、漏油等自身原因导致定检工作量明显超出正常水平,经发包人确认1天无法完成的,每组每增加1天工作量发包方另行补贴3860元。
15、安全施工
承包人应按国家、行业部门及神华集团公司、国华能源投资公司及国华(东台)风电有限公司有关安全施工规定进行安全施工,并承担其自有人员在工作中的全部安全责任。
16、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
16.1、发包人应在承包人工作人员进入现场后预付工程款的20%。
16.2、在工程竣工验收合格后支付合同总价的70%,剩余10%留作质保金,在工程完成后60日内一次付清。
16.3、承包人在发包人付款前(含预付款)须提供技术服务税务发票。
17、由于承包人的原因造成风机故障或缺陷,除承包人自费修复和弥补达到设计要求外。
尚应视情节轻重,处以不超过合同总价5%的罚款。
18、承包人未经发包人事先书面同意,对工程项目进行分包或转包,发包人有权对承包人处以合同总价5%以下金额的罚款,此外由于分包或转包单位进入现场对发包人造成工程质量等损失的由承包人负责赔偿。
19、上述违约责任处罚金额累计不超过合同总价的15%。
20、由于承包人严重违约,发包人有权将承包人逐出现场。
此时承包人在现场的机具未经发包人许可不能运出现场,并应赔偿发包人由此而造成的损失。
21、补充条款
21.2发包人除允许因特殊情况变更所造成的工期延长外,不以任何原因延长承包人的工期。
21.2发包人不承担任何因工期拖延所产生的各项费用,如窝工补偿等。
21.3如发包人认为承包人造成的工期拖延对发包人已产生实质性影响,发包人有权将承包人剩余的工作量转包给另一方,并要求承包人承担相应的费用和赔偿责任。
21.4本合同履行过程中产生的一切争议由双方协商解决,经协商达不成一致的,双方同意将争议提交发包人所在地人民法院诉讼解决。
21.5质保期内,如因承包人原因工程质量发生问题的,承包人应负责无偿维修,并承担由此给发包人造成的损失。
21.6如因发包人原因使工程延期超过1个月,发包人应承担承包人相应的费用。
22、因工作需要发包人需对承包人员工进行业务培训时,承包人不应承担任何培训费用。
23、如续签合同,发包人应优先选择承包人作为合作伙伴,另除本合同以外的其他业务,发包人需外包的情况下优先选择承包人承包。
24、发包人如须用承包人员工进行合同外的工作时,应付给承包人相应的工作费用。
承包人:
江苏天赋新能源工程技术有限公司
单位代表:
开户行:
账号:
税号:
地址:
电话:
年月日
发包人:
国华(东台)风电有限公司
单位代表:
开户行:
中国银行东台支行
账号:
38793508091001
税号:
320981782727166
地址:
江苏省东台市迎宾大道15号
电话:
0515-********
年月日
附件一
风机维护报告
GE
风机一年期维护
风机编号:
序号
项目
要求及检查要求
维护人员
签名
备注
控制柜内
1
导线及其端子检查
接触紧固,无异味
2
过滤元器件检查及清洁
检查完好,清除滤网上的灰尘
3
变频器及相关部件的外观检查
检查无异味,无元器件损坏
4
变频器冷却系统检查
冷却液充足,冷却管道无渗漏
5
UPS测试(塔基4F5开关)
断开UPS230v输入电源能持续3分钟
6
紧急照明测试
断开照明230v输入电源,紧急照明能持续1小时
塔筒内
7
塔基内外圈螺栓紧固及外观检查,
检查无腐蚀损坏,300KN/675Bar,用拉拔器紧固所有螺栓9792Nm
8
塔筒法兰连接螺栓:
2800Nm,抽检10%,若有一个转动20°则紧固所有螺栓6425Nm
9
塔筒外观及螺栓检查腐蚀,油漆,裂纹
检查无腐蚀,油漆脱落,裂纹现象
10
电源及控制电缆的检查
检查紧固,绝缘破损,电缆无扭曲
11
偏航轴承–塔顶法兰
2000Nm,抽检10%,若有一个传动20°则紧固所有螺栓,不得松动任一螺栓4590Nm
12
平台、铰链盖、扶梯和跌落保护检查
检查无腐蚀,破损现象,连接紧固
机舱内
13
偏航减速箱油位检查
检查无泄漏,齿轮无噪音油位正常
14
偏航齿轮刷油脂
刷CeplattynBL,加满自动润滑罐
15
偏航铜套的检查
检查所有铜套,若任意一个≥49mm应全部更换,用力矩扳手紧固铜套100+300°
偏航铜套数据:
16
偏航铜套加注油脂
加注400克mogul
17
偏航底座板-偏航轴承
2800Nm,抽检10%,若有一个传动20°则紧固所有螺栓6425Nm
18
偏航轴承加注油脂
加注400克FuchsGleitmo585K
19
电缆扭曲安全开关
检查,固定
20
主轴与轮毂连接螺栓
2800Nm,抽检10%,若有一个传动20°则检查所有螺栓6425Nm
21
主轴承基座螺栓紧固
3500Nm,紧固所有螺栓,若有一个可以转动,应做好记录,8032Nm
22
主轴承的润滑
清理废油旨,加注800克FAG
23
检查主轴承碳刷
≤20mm更换
24
齿轮箱低速轴收缩盘螺栓
1700Nm,,抽检10%,若有一个传动20°则紧固所有螺栓3901Nm
25
齿轮箱连接-底座螺栓
2800Nm,抽检10%,若有一个传动20°则紧固所有螺栓6425Nm
26
齿轮箱目视检查:
泄漏,油位)泄漏,
破损检查:
噪音
检查无渗漏损坏,油位正常,声音正常
27
取油样
28
清洗滑环
29
更换滤芯
检查有无铁屑,更换
30
检查呼吸器
如变色情况严重,更换新呼吸器
31
制动盘刹车片的测量
小于27mm时更换
32
刹车液压系统
检查油位正常,无泄露
33
发电机前后轴承润滑
清理废油脂前后各加注70克Kluber
34
发电机碳刷检查
主碳刷≤30mm更换,接地碳刷≤16mm更换
35
制动器螺栓的紧固
670Nm
36
发电机对中
对中数据:
37
灭火器检查
检查完好、压力正常
38
医疗物品检查
检查齐全
39
防雷接地检查
检查
轮毂内
40
变桨驱动器
目视检查泄露
41
变桨控制柜紧固
210Nm检查所有支架螺栓
42
变桨碳刷检查
小于3mm更换
43
变桨轴承螺栓力矩
1900Nm,抽检10%,若有一个传动20度则检查所有螺栓4360Nm
44
叶片螺栓力矩
320N+120°,检查所有螺栓,先松后紧
45
变桨轴承注油
FuchsGleitmo585K,400克/支桨叶
46
变桨齿圈及小齿轮刷油
刷CeplattynBL
47
叶片外观检查
电气测试
48
急停
手动拍急停按钮,风机报故障63、118
49
解缆
手动触发解缆开关,风机报故障63、60
50
振动
手动触发振动开关,风机报故障63、59
环境卫生
51
机舱环境卫生,灰尘
52
齿轮箱油污清理
包含清理散热片
53
发电机油污清理
54
轮毂内
齿圈油污、固化树脂等
55
滤网灰尘清理
风机门滤网、主控柜风扇滤网、齿轮箱散热器、变频器散热片、发电机风扇
56
变频器冷却柜
清理冷却风扇、散热片
维护日期
负责人
偏航刹车片测量值
序号
更换前测量值(mm)
更换后测量值(mm)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
测量人签名:
测量时间:
维护日期
负责人
监护人
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GE 风机 一年 维护 承包合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)