污水处理一体化采购合同.docx

污水处理一体化采购合同.docx

《污水处理一体化采购合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《污水处理一体化采购合同.docx（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

污水处理一体化采购合同

污水处理一体化采购合同

　　篇一：

DDFD-SBHT-026一体化污水处理设备（地埋式）采购合同（140419定稿）

　　华能富源文笔山风电场（40MW）工程

　　一体化污水处理设备（地埋式）

　　合同号：

DDFD-SBHT-026

　　采购合同

　　买方：

华能云南富源风电有限责任公司

　　卖方:

北京润通伟业科技有限公司

　　XX年04月

　　华能富源文笔山风电场（40MW）工程

　　一体化污水处理设备（地埋式）采购合同

　　买方合同编号：

DDFD-SBHT-026

　　签订日期及地点：

XX年4月，于昆明

　　合同双方：

华能云南富源风电有限责任公司（以下简称买方）为一方；

　　北京润通伟业科技有限公司（以下简称卖方）为另一方；

　　以上双方同意由卖方出售，买方购买本合同列明华能富源文笔山风电场（40MW）工程一体化污水处理设备（地埋式）和技术服务，并签订合同如下：

　　合同目录

　　定义.........................................................................................................................................4

　　第一章合同标的.................................................................................................................6

　　第二章价格.........................................................................................................................8

　　第三章支付与支付条件.....................................................................................................9

　　第五章

　　第六章

　　第七章

　　第八章

　　第九章

　　第十章

　　第十一章

　　第十二章

　　第十三章

　　第十四章

　　第十五章

　　第十六章包装与标记...........................................................................................................13技术服务、技术指导和联络...............................................................................16设备监造与检验...................................................................................................19安装、调试、试运行、性能考核试验和验收...................................................23保证、索赔与罚款...............................................................................................25保险.......................................................................................................................28不可抗力.............................................................................................................29税费.....................................................................................................................30仲裁.....................................................................................................................31合同生效、变更、暂停、终止及其它.............................................................32履约保证函.........................................................................................................34法定地址.............................................................................................................35

　　合同附件目录

　　附件一技术协议书

　　附件二供货范围及分项价格表

　　附件三卖方银行不可撤消的履约保证函（格式）

　　附件四发货通知、箱单格式

　　附件五廉政协议

　　华能富源文笔山风电场（40MW）工程一体化污水处理设备（地埋式）采购合同

　　定义

　　为本合同双方共同理解之目的，双方同意下列定义适用于本合同。

　　1.合同：

指买方与卖方签订的关于设计和供应“合同设备”及施工、安装、调

　　试、试运行和性能保证考核试验的指导的协议，协议包括所有有关的技术资料，如附件及设计联络会纪要，此纪要可能做出一些修正，以便确定双方在本协议下的权利和义务。

　　2.买方：

华能云南富源风电有限责任公司，包括其法人，该法人继任人和该法

　　人允许的受让人。

　　3.卖方：

指北京润通伟业科技有限公司及其法人、法人继任人和该法人允许的

　　受让人。

　　4.合同设备：

本合同项下由卖方供应的包括附件一、二所规定的全部设备、材

　　料、随机备品备件、专用工具及技术资料。

　　5.设备：

详见附件一。

　　6.技术资料：

是指合同设备及其与之相关的设计、制造、监造、检验、安装、

　　调试、试运行、性能验收试验、初步验收、最终验收、运行、维护、技术指导及接口等资料文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件等），详见本合同附件一技术规范书。

　　7.服务：

是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备制造监造、检

　　验、土建、安装、调试、试运行、性能验收试验、初步验收、最终验收、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训、接口等全过程的所有服务和所有资料。

　　8.现场：

是指位于云南省曲靖市富源县，合同设备的安装地点。

　　9.分包商：

指由本合同的卖方将本合同任何部分转包给的任何法人及该法人的

　　继任人和该法人允许的受让人。

　　10.安装：

指按照合同设备的所有设备的设计图纸对设备进行联接就位的安装工

　　作，其中包括吊装、现场加工等工作。

　　11.临时验收：

是指货物到达交货地点后，买方根据合同设备的技术协议对合同

　　设备的包装、外观及数量进行清点检验，现场检验合格并安装后随风电机组

　　篇二：

污水处理系统工程合同

　　卫生院污水处理系统安装工程合同

　　发包方：

卫生院

　　分包方：

公司

　　承包方：

公司

　　本着平等互利、协调一致的原则，并根据《合同法》的规定，经双方友好协

　　商，签订本建筑承包工程项目承包合同。

　　1工程内容

　　工程项目名称：

卫生院配套设施建设项目

　　工程地点：

　　工程承包范围：

本工程为交钥匙承包工程，承包范围包括：

（1）本项目化粪池后的一体化医疗废水处理设施。

（2）承包方自行设计及施工（但不包含一体化处理设施基础和回填以及主电源）。

　　（3）设计必须满足环保验收标准，施工必须满足施工规范。

　　（4）工程完工后达到环保验收要求。

　　承包方式：

总价包干。

　　2工程工期

　　总工期

　　指承包方为完成本工程所有属发包方、分包方工作内容的工期，在本合同生

　　效后30天内完成所有工程承包范围的工作。

　　工程进度

　　工期进度：

根据项目情况分包方应严格在工期内完成所有工程，除非有发包

　　方书面确认可以延期的工期，否则工期将不予顺延。

　　3工程质量

　　承包方必须保证工程质量验收达到《工程施工质量验收规范》要求的合格标

　　准。

工程质量未达到标准时，一切返工费用及经济损失均由承包方承担。

　　承包方必须保证工程质量达到环保验收标准，工程质量未达到约定的标准

　　时，一切返工费用及经济损失均由承包方承担。

　　工程质量符合以下规定才能验收合格：

（1）质量控制资料完整。

（2）单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整。

　　（3）项目功能抽查结果符合要求。

　　（4）观感质量验收符合有关要求。

　　（5）环保验收合格。

　　（6）其他有关规定或约定。

　　4工程造价

　　本工程采用固定合同价款（包干价）。

工程总造价为：

。

　　5争议

　　发包方、承包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门

　　调解。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方以下第二种解决方式

　　解决争议：

　　第一种解决方式：

双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种解决方式：

向乐至县人民法院起诉。

　　发生争执后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连

　　续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行；

（2）双方协议停止施工；

　　（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　（4）法院要求停止施工。

　　6工程款支付（所有款项均按人民币结算）

　　本工程合同价款由项目业主（×××卫生院）直接向工程的施工方（承包方）

　　支付。

　　本工程施工方入场施工后，支付工程款30%。

　　设备、管道安装完工并完成试运行后，支付本工程款的40%。

　　承包方移交完所有资料及本工程验收合格后5日内，支付本工程款的25%。

　　工程质保期到期后10日内（质保期为一年），支付本工程款的5%。

　　7工程保修

　　工程总体保修期为壹年，在保修期内，本工程出现一切质量、安全事故由

　　承包方承担法律责任和经济损失（如果由于操作失误造成设备损坏承包方不承担

　　任何维修费用）。

　　若出现质量问题发包方应书面通知承包方维修，承包方在接到通知之日起7

　　天内不到现场维修、更换，发包方有权自行交由第三方维修，所发生的费用由承

　　包方承担。

　　8协议生效与终止

　　本协议壹式陆份，发包方、分包方、承包方各执贰份。

本合同经双方签字

　　盖章后生效。

　　本协议自双方签订之日生效，在本协议全部义务完成后失效。

　　发包方（盖章）：

分包方（盖章）：

承包方（盖章）：

经办人：

经办人：

经办人：

　　地址：

地址：

地址：

　　电话电话：

电话：

　　篇三：

污水处理厂设备采购合同

　　XXX系统设备采购合同

　　合同编号：

XX0705

　　甲方：

XXXXX环保有限公司

　　乙方：

XXXXXX有限公司

　　合同签订时间：

XX年7月5日

　　目录

　　第一章总则..............................................................................3

　　第二章产品名称及要求.........................................................3

　　第三章价格..............................................................................3

　　第四章支付..............................................................................4

　　第五章交货和验收.................................................................4

　　第六章图纸和技术资料.........................................................5

　　第七章检验、试验.................................................................5

　　第八章责任和义务.................................................................5

　　第九章发货、包装、运输和标记.........................................5

　　第十章保密..............................................................................6

　　第十一章服务承诺.................................................................6

　　第十二章违约责任.................................................................6

　　第十三章合同生效及其它.....................................................6

　　第一章总则

　　XXXXX有限公司（乙方）向XXXXX环保有限公司（甲方）提供XX县XX污水

　　处理厂工程设备供货、安装和调试等技术服务。

　　本合同经双方法人代表授权的代表人，依据《合同法》及其他相关法律、法

　　规相关规定，在友好协商、充分讨论的基础上，同意按下列条款及附件（下

　　称合同附件）规定签定本《设备采购合同》（下称合同）。

合同附件作为本合

　　同不可分割的组成部分，具有同等法律效应。

合同须经双方法人授权的代理

　　人签字并加盖签约单位公章后生效。

　　本合同及合同附件的任何修改和补充，应以书面形式征得双方法人代表授权

　　的代理人同意并签章后，方可成为本合同或合同附件的正式生效内容。

　　第二章产品名称及要求

　　产品名称：

乙方供应的XXX系统设备及附件（含安装和调试）。

　　第三章价格

　　本合同供货范围内设备制造、采购、安装、调试、技术资料、技术服务费、

　　运输费、培训费、税费等包干，总价为人民币（大写）：

元整（小写：

元）。

　　价格明细表如下：

　　本合同为固定价格，不做调整。

但在出现下列情况时，双方要重新予以协商：

　　由于甲方参数变更而使乙方所供设备发生数量或结构变化。

　　由于甲方要求改变配套厂家或配套件的档次以及配套范围发生变化。

　　由于交货地点变更，导致乙方承担运费有所变化。

　　由于甲方要求变更供货品牌，产生设备费用增加的部分由甲方承担，

　　减少的部分相应递减。

　　第四章支付

　　本合同的各项货款，甲方均通过银行转帐或现金方式支付给乙方。

　　合同签订后10天内，甲方凭乙方出具的预付款收据及图纸资料支付乙

　　方设备费30%的预付款，合人民币（大写）：

元整（小写）：

元。

　　货物到达现场经双方开箱点件验收数量及规格满足合同要求后，10日内凭

　　乙方开具的收据后由甲方支付乙方设备费20%的到货款，合人民币（大

　　写）：

元整（小写）：

元。

　　设备安装调试验收合格后或到货六个月（以先到为准），凭甲方出具的设

　　备调试验收合格证明和乙方开具的收据，支付乙方设备费40%的货款，合

　　人民币（大写）：

元整（小写）：

元。

设备安装调试完成后10个工作日

　　内甲方应组织验收，否则视为验收合格。

　　本合同设备费的10%，合人民币（大写）：

元整（小写）：

元为质量保

　　证金，在调试验收合格十二个月或货到现场十八个月（以先到为准）

　　后的十五天内，在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务

　　且无违约的前提下，由甲方根据乙方出具收款收据和甲方出具的设备

　　质量验收合格证明一次付清。

　　上述款项甲方应按期支付，如延期支付给乙方，按延期支付条款规定办理。

　　运输方式：

国内汽车运输。

　　交货地点：

XX县XX污水处理厂

　　货物的运输、装卸费用由乙方承担。

　　第五章交货和验收

　　设备的交货时间为：

合同签订生效，预付款付出后45天内全部到达现场。

　　如果乙方未能按时供货，需5天前告知甲方，并说明原因；如甲方需要部分

　　设备提前进场，乙方应配合甲方，予以满足。

　　甲方如对交货期有变更要求，应提前3天通知乙方，以便双方协商确

　　定新的供货期。

若甲方要求推迟设备到场日期，乙方应接受并按甲方

　　确定的新的设备到场日期供货。

　　第六章图纸和技术资料

　　甲方向乙方提供项目所需图纸资料。

　　若甲方要求乙方提供合同附件所规定范围以外的图纸和技术资料或增加份

　　数时，乙方应予以满足。

　　第七章检验、试验

　　乙方向甲方提供的设备应满足设计规定的技术参数，应符合合同中所规定的

　　设计规范和相应的国家标准规范；并能提供相应的所有合格证明。

　　第八章责任和义务

　　在设备质量保证期内,若因甲方人员使用、操作失误等原因造成设备元器件

　　损坏时，乙方有责任协助甲方修理或更换，所需费用由甲方负担。

　　合同项下的财产毁损、灭失、失窃的风险自乙方所供设备全部运至甲方指定

　　地点并办理完交接手续之日起由甲方承担。

　　第九章发货、包装、运输和标记

　　乙方供货的设备，应根据形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震等措

　　施，包装箱内散装部件均应加标签，标明其归属设备的部位。

每个包装箱上

　　应标明设备的名称、毛重量、净重量、尺寸、安装位置以及相应的唛头标记

　　和箱号。

若设备未按有关规定进行包装和在外包装上进行标识，或包装材料

　　不合格，造成安装、搬运中的损坏，其责任由乙方承担。

　　篇四：

污水处理设备采购安装合同

　　合同文本中涂颜色、XXX及违约金请根据合同实际情况调整

　　有限公司

　　屠宰污水处理系统安装工程施工合同

　　合同编号：

　　发包人：

有限公司（以下简称甲方）

　　承包人：

有限公司（以下简称乙方）

　　为明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，发包人与承包人经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，经甲、乙双方协商，特订立以下合同条款，以资共同遵守。

　　第一条工程概况：

　　1、工程名称：

有限公司屠宰污水处理系统安装工程

　　2、工程地点

　　3

　　第二条承包范围及承包方式：

　　1）前期的施工准备和附属工程（临时水电等）

　　2）污水处理技术参数核定（须经甲方认可）、方案设计（须经甲方认可）、出图、审图备案、设备安装、排水调试至达标等凡涉及污水处理的全部工程及子项（包含控制室及其后级电力线路部分，不含控制室前级电力供应线路敷设）；

　　3）工程交接点:

本工程以格栅井进水至清水池出水1m为工程交接点；

　　4）本工程工艺通过发包方集团公司主管部门评审通过的方案为该工程合同附件，同时承包方承担认可该工艺可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）畜类屠宰加工的一级标准并承担一切责任。

　　5）对招标人其它专业分包工程管理配合等工作；

　　6）所有工程材料检验检测等；

　　7）工程竣工后，乙方负责提供竣工资料，并承担验收、污水处理后出水水质检测检验费用等；

　　8）为发包人培训合格的操作人员；

　　9）监理工程师指示的合同范围内工程；

　　10）施工现场的安全设施及安全风险；

　　11）监理工程师指示的合同范围内工程；未载明但按照行业惯例、国家法律、法规规定应由承包方完成的工作。

　　2、承包方式采取：

工程总承包（包括但不限包工、包料、包工期、包质量、包安全文明、包安装调试、包培训、包维护、包验收通过、包达标排放、包获得政府主管部门发放的污水排放许可证）（既本承包合同为交钥匙工程）。

本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。

　　第三条合同工期：

　　1、开工日期：

以发包方和承包方双方验收土建工程合格之日起（实际开工日以发包人书

　　2

　　3、工期在过程控制中，严格按照甲方制定的阶段性工期或控制点（项目进度计划）执行，若乙方不能在规定的计划时间内按质按期完成时（甲方原因除外），工期每延误一天，甲方有权对乙方处以XX元经济罚款。

影响工期超过15天的，甲方有权终止此合同，劳务费结算总价按15%下浮进行结算，且乙方应向甲方承担本合同约定的责任。

　　4、为确保工期，乙方必须配齐足够管理人员及持证上岗人员（管理人员及特殊工种）。

如果乙方不能及时有效地组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长工期和停工损失的前提下，指令乙方停工整顿。

若整顿后无明显效果，甲方有权终止本合同，直至将乙方清退出场，另行组织安排施工，由此发生的一切损失费用，乙方同意无条件承担。

　　第四条质量标准及目标：

　　1.工程质量标准及目标：

达到验收规范合格标准及发包人规定的相应房屋交验标准，并通过环保部门的验收和取得验收合格证。

本工程的质量目标应与整个工程的质量目标一致。

　　2、获得《工业污水排放许可证》为标准。

　　3、污水处理工程设计采用国际先进工艺，且应符合国家及地方现行法律、法规、标准、规范之规定。

　　4、工程建设达到《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-XX）及其它现行有关施工验收规范的规定，验收标准为合格。

　　5、设备安装达到《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）及其它现行有关施工验收规范的规定，验收标准为合格。

　　6、污水处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）》一级标准。

　　第五条合同价款及支付：

　　2合同价是完成设计、设备供货、安装、调试、培训、售后等全部工程内容的价格体现。

工程合同总价中，包括但不限于设计、所需的设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的费用、包装费、运杂费（包括设备运抵工地现场合理放置等）、运输保险费、资料费、安装、

　　调试费、操作维护人员培训费、环保部门验收、出水水质检测及承