XX路土石方劳务施工合同.doc
- 文档编号:2500988
- 上传时间:2022-10-30
- 格式:DOC
- 页数:4
- 大小:26.50KB
XX路土石方劳务施工合同.doc
《XX路土石方劳务施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX路土石方劳务施工合同.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
XX路土石方劳务施工合同
甲方:
身份证号码:
(以下简称甲方)
乙方:
身份证号码:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方就
公路路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致,达成如下协议:
一、工程名称:
二、承包范围:
三、工程量:
暂定土石方工程量150万m3(以最终完成的工程量为准)。
四、工期:
甲方通知乙方进场之日起6个月完工。
五、承包方式:
采用固定单价包干形式,一公里运输范围内。
工程量以业主提供的地形图,经甲乙双方共同测量复核无误,作为乙方的结算的依据。
六、单价及组成:
1、15元/m3(大写:
每方壹拾伍元),超出运输范围每增加一公里加2.4元/m3。
不含任何费、税、票据、及检测等费用。
2、单价包含内容:
土石方的开挖、放炮、运输、回填、碾压。
七、质量标准:
工程质量标准(合格)。
八、甲方需临时租用挖机等机械单价:
1、挖机斗容量1.2m3按320元/小时。
2、挖机斗容量1.4m3按380元/小时。
3、挖机斗容量1.6m3按420元/小时。
九、工程款支付:
每月5日前支付上月进度工程量价款的60%,本合同工程完工后1个月内支付到总工程款的70%,余下的工程款在道路工程完工后1个月全额支付。
十、甲、乙双方义务及责任:
(一)甲方的义务及责任
1、甲方负责提供合格的图纸及水电到施工现场。
2、甲方的负责:
对整个施工现场总体安排协调,保证工程顺利进行。
3、甲方负责资料、计量等管理。
4、配合乙方对外界关系的协调、解决。
5、甲方负责每月按时支付乙方工程款(报量时间为每月25日计量,第二个月5日之前支付工程款)。
6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因,给乙方造成的损失由甲方承担。
7、由甲方原因造成的停工及损失,甲方在获取赔付损失后支付给乙方机械停工、损失等用费。
8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要保护的东西。
(二)乙方的义务及责任
1、乙方施工中,必须遵守甲方的规章制度,服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工,如不服甲方安排施工,造成损失由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中,如遇政策性停工,下雨弃土道路不通,或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期顺延。
3、乙方自行负责食宿及费用。
4、该工程严禁分包和转包,一经发现甲方有权解除合同。
十一、合同履约保证金
1、甲、乙双方签订合同及相关手续后,5日内向甲方缴纳1000000.00元(大写:
壹佰万元整)作为履约保证金。
2、乙方在完成土石方工程量30%时甲方全额退还乙方履约保证金。
十二、违约责任
1、以上条款双方共同遵守,如一方违约,由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。
2、出现违约纠纷,可由双方协商解决,协商不成时由建设行政主管部门调解,调解不成时,由原告所在地人民法院进行裁决。
十三、其它:
1、未尽事宜,以协商及补充协议为准。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方签字盖章生效。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
年月日
4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 土石方 劳务 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)