制式合同范本范文.docx
- 文档编号:24991610
- 上传时间:2023-06-03
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:27.50KB
制式合同范本范文.docx
《制式合同范本范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制式合同范本范文.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
制式合同范本范文
制式合同范本范文
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担工程
设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民__合同法》、《中华人民__建筑法》、《建
设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建筑工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:
2.1工程名称:
2.2工程规模:
2.3设计阶段及设计内容:
。
2.4本项目设计收费标准:
。
第三条发包人应向设计人提交有关资料及文件:
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计收费见《特别约定》。
第六条双方责任:
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其提供的资料及文件的完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违__有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以
上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
_制式合同范本。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人的设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设计费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通灯方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量
合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准应符合国家现行工程技术质量标准。
6.2.3设计合理使用年限为50年。
6.2.4设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及数量向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围内的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费
协议书格式范本
协议书概念
协议:
协议是指当事人双方就某一事情、问题,经过协商后订立的一种具有经济关系或其他关系的契约。
协议书与合同同属一大类的经济文书,都具有法律效力,联系也很密切。
协议可以成为当事人订立某项合同愿望的草签意见,合同则是落实这意见的具体表现。
但是协议和合同还是有区别的。
1、角度范围不同。
协议书往往较多地涉及宏观角度、总的原则。
协商的是政治、经济、军事、法律等有关问题,大至国家关系,小至个人往来、合作办事、解决纠纷,适应范围大;合同则较多从微观角度,就某一具体事项签约。
_制式合同范本。
2、内容要求不同。
协议书的内容不及合同具体细微,如两个企业签订联营或者联合的合作关系要用协议书,可在协议书下另外签订有关内容的单项活动。
3、失效长短不同。
合同的有效期限一般较短,“标的”一旦实现,合同就失效了;协议书的有效期限一般较长,有的则是永久的,比如换房之类的协协议书,不到房主再次易人,其作用便长期存在。
协议书格式写法
协议书的格式和写法一般由标题、立约单位、正文、落款四部分组成。
1、标题协议书的标题和合同的标题写法相同,即内容+文种。
2、立约单位当事人的名称或姓名及地址(写法和合同相似)
3、正文正文由缘由和主体组成。
缘由写明签订协议书的目的、依据等内容。
主体分条列项写出协议的事项。
具体有:
1)协议要实现的共同任务和标的。
2)当事人应尽的义务和享有的权利。
3)违约责任。
_制式合同范本。
4)有效期限。
5)协议分数和保存。
6)仲裁办法。
4、落款落款写在正文右下方,协议人单位全称和代表姓名,并签名盖章。
再在下方写明签订日期等。
协议书写作注意事项
1、注意平等互利
2、注意合法
3、注意用语明确
协议书范本
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,就合作投资创办出租汽车公司事宜,达成如下协议:
一、合营企业定名为北方出租汽车公司。
经营大、小车100辆。
其中:
西德奔驰280-S轿车7辆(为二手车,行车里程不超过17000公里,外表呈新)、日产丰田轿车83辆(其中:
50辆含里程、金额记数表、空调、步话机等)、面包车10辆。
二、合营企业为有限公司。
双方投资比例为3:
7,即甲方占70%,乙方占30%。
总投资140万美元,其中:
甲方98万美元(含库房等公用设施),乙方42万美元。
合作期限定为5年。
三、公司设董事会,人数为5人,甲方3人,乙方2人。
董事长1人由甲方担任,副董事长1人由乙方担任。
正、副总经理由甲、乙双方分别担任。
四、合营企业所得毛利润,按国家税法照章纳税,并扣除各项基金和职工福利等,净利润根据双方投资比例进行分配。
五、乙方所得纯利润可以人民币计收。
合作期内,乙方纯利润所得达到乙方投资额(合括本意)后,企业资产即归甲方所有。
六、双方共同遵守我国政府制定的外汇、税收、合资经营以及劳动等法规。
七、双方商定,在适当的时间,就有关事项进一步洽商,提出具体实施方案。
甲方代表乙方代表
XXXXXX
X年X月X日
合同编号:
劳动合同书
甲方(用人单位):
乙方(劳动者):
双方确认:
在签订本合同前,甲方已将工作内容、工作条例、工作地点、职业危害、
安全生产状况、劳动报酬及乙方要求了解的其他情况全面如实告知了乙方。
乙方承诺:
其与其他任何企事业单位、社会团体等机构、实体或组织不存在劳动关系、并且保证其所提供的与本人有关的所有材料和各类资格、证书、证明等真实无误。
甲方:
乙方:
性别:
法定代表人(主要负责人):
__号码:
所住地:
通讯地址:
根据《中华人民__劳动法》、《中华人民__合同法》和有关法律法规,甲、乙双方本着合法、平等资源、协商一致、诚实信用的原则,同意订立本合同,并共同遵守本合同所列条款。
劳动合同期限
第一条:
本合同期限为下列第种类型合同。
(一)无固定期合同,自____年____月_____日起至____年____月_____日
止,其中试用期为个月,自____年____月_____日起至____年____
月_____日止。
(二)固定期合同,期限为_____年,自____年____月_____日起至____年
____月_____日止,其中试用期为_______个月,自____年____月_____
日起至____年____月_____日止。
(三)以完成一定工作任务为期限的劳动合同,自______________起至
_______________完成为止。
工作内容及工作地点
第二条:
甲方根据工作需要聘用乙方在_____________岗位从事工作。
本岗位
_____(是、否)属于国家规定的有毒有害工种。
第三条:
乙方的工作内容、岗位职责为______________________(可另附《岗位说明
书》)。
第四条:
乙方工作地点为:
______________________
第五条:
经甲方考核,乙方不能胜任工作的,甲方可以合理调整乙方的工作岗位,考
核及岗位变更按甲方依法制定的相关制度执行。
工作时间和休假
第六条:
根据乙方工作岗位的实际情况,确定工作时间按以下______种工时制执行:
(一)标准工时制,周工作时间为40小时,乙方每周至少休息一日;
(二)综合计算工时制,计算周期为___________(年、季、月、日),平
均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。
(三)不定时工作制:
实行综合计算工时制,不定时工作制的,甲方应报经劳动行政部门审批;
第七条:
在本合同期内,经劳动行政部门批准,乙方所在岗位发生工时制调整,从劳
动行政部门批准之日起变更。
第八条:
甲方可根据工作需要对乙方工作时间的起止进行调整,甲方应尽可能安排乙
方在正常工作时间内工作,如确需在正常时间之外安排乙方到岗工作的,应
按先关规定支付加班工资。
第九条:
乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利。
劳动报酬
第十条:
乙方工资按以下______种形式执行;
(一)乙方的工资为______元/月,试用期工资为______元/月;
(二)乙方的基本工资为_______元/月,其他工资按甲方的薪酬制度执
行,试用期工资为_____________元/月;
(三)双方约定的其他工资支付形式________________________试用期
工资为_____元/月。
第十一条:
甲方每月________日前以货币形式支付乙方工资,乙方工资晋升按甲方的
薪酬制度执行。
第十二条:
甲方代扣代缴乙方应向国家缴纳的个人所得税、社会保险个人应交部分。
社会保险与福利待遇
第十三条:
甲方按照《中华人民__劳动法》、《中华人民__劳动合同法》和国
家、地方相关规定,为乙方办理社会保险,甲乙双方按国家规定缴纳相应
的费用。
第十四条:
乙方应提交办理社会保险所必需的真实材料、
第十五条:
在双方解除、终止劳动合同时,甲方应按国家有关规定办理社会保险转移
手续。
第十六条:
乙方患病或非因工负伤,其工资按照国家规定和甲方规定执行。
第十七条:
乙方患职业病或因工负伤的相关待遇按国家规定及地方有关规定执行。
第十八条:
乙方的其他福利待遇按国家及甲方的有关规定执行。
劳动条件和劳动保护
第十九条:
甲方为乙方提供符合国家劳动安全卫生规程和标准的工作场所和必要的
劳动工具。
第二十条:
甲方为乙方提供符合国家的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品等。
第二十一条:
乙方在劳动过程中,必须严格遵守安全操作规程,乙方对甲方管理人员
违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康
的行为,有权提出批评、检举和控告。
教育培训
第二十二条:
在乙方任职期间,甲方有责任对乙方进行政治思想、职业道德、业务技
能、劳动安全保护及公司相关规章制度的培训和教育,乙方应积极接
受。
第二十三条:
甲方根据岗位要求,有责任对乙方进行岗前、岗中、晋升等技能培训。
第二十四条:
乙方接受甲方专项培训费用的专业技术培训时,可与甲方签订培训议书,
约定乙方服务期限,双方应严格履行协议书的约定。
培训协议书系本
合同的附件,是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
保密及竞业限制
第二十五条:
乙方承诺严格遵守甲方依法制定的有关保守企业秘密的各项规章制度,
严格保守甲方商业秘密,在合同期内及终止或解除合同后不得以任何形
河南昭惠律师事务所
标准合同格式
一、标题:
二号,黑体,居中,标题与正文之间空一行
二、合同主体:
在甲乙双方中注明顾问单位,例如:
甲方:
郑州纯粹广告有限公司
乙方:
三、正文:
四号,仿宋,1.5倍行间距
一级标题:
第一条+空格+标题例如:
第一条合同范围二级标题:
1、+内容例如:
1、乙方有权要求……三级标题:
(1)+内容例如:
(1)乙方有权要求……
四、页码:
页面底端,居中
五、签章:
甲方(盖章)乙方(签名或盖章)法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
委托代理人:
委托代理人:
__号:
__号:
地址:
地址:
电话:
电话:
时间:
时间:
六、最后一页无正文时,在页面顶端标注:
(此页无正文)
合作协议样本
××(单位)××(单位)
(二号黑体、加粗、居中)
合作协议
(或关于××的合作协议)
(一号黑体、加粗、居中)
年月日
(小二黑体、居中)
××(单位)××(单位)(三号黑体、加粗、居中)
合作协议(样本)(二号黑体、加粗、居中)(或关于××的合作协议)
(合同名称与下文间隔一行)甲方:
××(单位)乙方:
××(单位)(四号黑体)
第一章××××(正文内容字体为四号仿宋,1.5倍行间距,“第×章”字体为四号仿宋加粗,“第一章”与后文间隔2个字符)
第一条××××(第×条与后文间隔2个字符)
1.××××
(1)××××
(签字栏与上文间隔两行)
甲方:
××××(签章)乙方:
××××(签章)
法定代表人:
法定代表人:
授权代理人:
授权代理人:
地址:
地址:
__:
__:
年月日年月日
建设工程施工合同是用来明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款.下面是为大家准备的建设工程施工合同,欢迎大家阅读参考。
目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款,由国家__、国家工商行政管理局联合发布,主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件:
《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书
建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:
1、工程范围。
2、建设工期。
3、中间交工工程的开工和竣工时间。
一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。
4、工程质量。
5、工程造价。
工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。
在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。
在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。
如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。
6、技术资料交付时间。
工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。
7、材料和设备的供应责任。
8、拨款和结算。
施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。
在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。
对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:
预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。
9、竣工验收。
对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。
10、质量保修范围和质量保证期。
施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。
国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。
11、相互协作条款。
施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务,还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通报工程情况,在完工时,及时检查验收等。
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,施工人应承担以下责任:
1、无偿修理或者返工、改建。
这是违约责任中的实际履行责任。
承包人根据不合格工程的具体情况,予以或修理或返工或改建,使之达到合同约定的质量要求。
承包人修理、返工、改建所支出的费用,均由其自行承担。
2、逾期违约责任。
即因承包人的原因使工程质量不合格的,虽经承包人修理、返工、改建后,达到了合同约定的质量标准,但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的,与一般的履行迟延相同,承包人应当承担迟延履行的违约责任,赔偿发包人因此而遭受的损失。
1、对发包方主要应了解两方面内容:
①主体资格,即建设相关手续是否齐全。
例:
建设用地是否已经批准?
是否列入投资计划?
规划、设计是否得到批准?
是否进行了招标等。
②履约能力即资金问题。
施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有:
①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。
上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。
承包人的证据可以是发包人向承包人发出__、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
《最高__关于审理建设工程施工合同__件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);
③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响工期的因素
1、施工许可证:
①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;
②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
《最高__关于审理建设工程施工合同__件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
①鉴定合格,顺延工期;
②鉴定不合格,视情况而定。
7、建设单位的其他原因
如:
指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、发生不可抗力事件
无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。
1、工程签证
①可以直接作为结算凭据。
如进行合同审价,审价部门对签证不作另行审查;如引起诉讼,该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。
②是施工过程中的例行工作,一般不依赖于其它证据。
是双方对施工实际变化的相互确认,只要签字即视为认可,不必对具体的调整内容再行审查。
2、工程索赔程序
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)有关索赔的程序为:
发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔:
①有正当索赔理由,且有有关证据;
②索赔事件发生后28(14)天内,向发包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序);
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 制式 合同范本 范文