河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案.docx
- 文档编号:24919331
- 上传时间:2023-06-02
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:32.23KB
河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案.docx
《河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案
河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
2、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
3、在国际招标工程的评标中,经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时,则()。
A.淘汰该投标书
B.由评标小组按合理理解作出修改
C.允许投保人予以书面澄清
D.允许投标人作出书面修改
4、根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的。
抵押权自( )时设立。
A.合同签订
B.备案
C.交付
D.登记
5、根据《合同法》,不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
6、下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包人在资格预审时没有通过审核
D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况,给发包人造成损失
7、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
8、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
9、施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A、法定代表人确定
B、企业成立
C、注册资金到位
D、工商行政管理机关核准登记
10、甲乙双方签订买卖合同的情形是:
2010年11月10日,甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日,乙在合同书上签字,并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日,甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。
则该合同成立时间是()。
A.2010年11月10日
B.2010年11月20日
C.2010年11月30日
D.2010年12月10日。
11、民事法律关系违约终止,是指民事法律关系主体一方违约,或发生(),致使某类民事法律关系规范的权利不能实现。
A.自然灾害B.意外事故
C.不可抗力D.人为事故
12、保险金额不得超过保险标的的保险价值,超过保险价值的,超过的部分( )。
A.减法
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付
13、关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是( )。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大
14、根据《建筑法》的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证。
A.15日
B.30日
C.2个月
D.3个月
15、下列事项中,能够申请行政复议的是().
A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布
16、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
17、关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
18、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是( )。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
19、下列不属于企业法人的是()。
A.股份有限公司
B.基金会
C.有限责任公司
D.集体企业法人
20、建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
21、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
22、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至( )止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
23、关于节能技术进步的说法,正确的是( )。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
24、关于二级建造师变更注册的说法,正确的是( )。
A.变更注册后,注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请
25、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()万元的罚款。
A.1~5B.1~10
C.3~5D.5~10
26、某县政府与下属公司签订合同约定,公司若完成创利税200万元的任务,给总经理升职,并给全公司所有员工加两级工资。
该合同属于()。
A.双方民事法律行为
B.无效民事行为
C.附条件民事法律行为
D.不属于民事法律行为
27、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司,承揽了A集团公司办公大楼工程,后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。
那么,赔偿责任应当由( )承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.甲公司和乙公司按资产比例
28、列情形中,属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满,受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
29、甲施工单位由于施工需要大量钢材,逐向乙供应商发出要约,要求其在一个月内供货,但数量待定,乙回函表示一个月内可供货2000吨,甲未作表示,下列表述正确的是( )。
A.该供货合同成立
B.该供货合同已生效
C.该供货合同效力特定
D.该供货合同未成立
30、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
31、劳动者解除劳动合同,应当提前( )以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
32、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
33、在城市市区范围内,施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工( )日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A.10
B.15
C.20
D.30
34、某施工企业签订了工程施工承包合同,在项目管理目标责任书中确定了成本目标,项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是()。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
35、招标投标活动应当遵循公开原则,这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则,首先要求()公开。
其次,公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式
C.投标单位D.评标委员会成员
36、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
37、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的( )。
A.中心
B.毗邻建筑物
C.边界
D.周边50米
38、二级注册建造师注册证书有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
39、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同,丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是()。
A.甲建筑公司B.乙建筑设备租赁公司
C.张某D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司
40、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
41、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是( )。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
42、项目业主与监理单位签订了委托监理合同,监理单位在监理工作中遇到了突发事件,未经业主同意,处理不当,作出不利于业主的决定。
事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主,并给业主带来了一定的损失。
下列说法正确的是( )。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失
B.监理单位不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理单位应承担刑事责任
43、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
44、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
45、根据《民事诉讼法》的相关规定,我国普通诉讼时效期间为()年。
A.1
B.2
C.4
D.5
46、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
47、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
48、下列行为中,属于投标人与招标人串通投标行为的是()。
A.投标人为了争取中标而降低报价
B.投标人之间通过竞价内定中标人,再参加投标
C.某投标人为其他投标人陪标
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉某投标人
49、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资
50、要获得我国建筑业专业职业资格,需要经过的正确步骤为()。
A.参加统一考试、获得注册资格证书
B.参加统一考试、获得执业资格证书、注册
C.参加统一考试、注册、获得执业资格证书
D.注册、参加统一考试、获得执业资格证书
51、关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是( )。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
52、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月。
A.3
B.6
C.10
D.12
53、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。
A.建设项目规划审查部门
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.工程建设标准批准部门
54、建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
55、甲委牦托乙去丙处为自己购买机床一台。
在这个代理关系中,第三人是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.乙和丙
56、总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。
从民事法律行为角度看,
该行为无效的原因是()。
A.行为人不具有相应的行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法
57、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
58、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
59、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
60、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按约定向甲支付了定金4万元,合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。
交货日期届满,甲无法交付该建材。
乙诉至法院提出的如下诉讼请求中,即能最大限度保护自己的利益,又能获得支持的是( )。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元,同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列合同中,()是可撤销合同。
A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
2、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
3、下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
4、在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
5、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
6、根据合同中的规定,建筑施工合同中约定出现因( )时免除自己责任的条款,该免责条款无效
A.合同履行结果只有对方受益
B.不可抗力造成对方财产损失
C.履行合同造成对方人身伤害
D.对方不履行合同义务造成损失
E.故意或重大过失造成对方财产损失
7、根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
8、某施工单位项目负责人张经理,违反法律法规,降低工程质量标准,造成重大安全事故,导致工人李某死亡,施工单位被降低资质等级,并且给建设单位造成50万元的财产损失。
则张经理的行为侵害的客体是()。
A.李某的生命权
B.施工单位的行为能力
C.公共安全
D.建设单位的财产权
E.有关工程建设管理的法律制度
9、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有()。
A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证
C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工
E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
10、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
11、民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括()。
A.代理人B.被代理人
C.自然人D.其他组织
E.法人
12、关于总承包模式下各单位质量责任的说法,正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
13、建设工程竣工验收应当具备( )等条件。
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
14、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人( )。
A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的
15、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
16、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足
17、下列行为中,属于投标人串通投标的有()。
A.投标人之间先行内部竞价确定中标人
B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价
C.招标人向投标人泄露标底
D.投标人借用其他企业名义投标
E.招标人预先内定中标人
18、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
19、建设单位的安全责任包括( )
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 河北省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 答案