大汉-鸿运合同.docx
- 文档编号:248986
- 上传时间:2022-10-07
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:286.41KB
大汉-鸿运合同.docx
《大汉-鸿运合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大汉-鸿运合同.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
施工合同
湘潭大汉城镇投资有限公司
湘潭大汉II云台北地块项目土石方工程
合同编号:
XDDH-施工-2019008
工程名称:
湘潭大汉能云台北地块项目土石方工程
工程地点:
湖南省湘潭市
发包人:
湘潭大汉城镇投资有限公司
承包人:
湘潭市鸿运通达渣土运输有限公司
土石方工程施工合同
建设单位:
湘潭大汉城镇投资有限公司 (以下简称甲核宜?
^斜二
施工单位;湘潭市鸿运通达渣土运输有限公司(以下简再菸口足'/,\
甲方将湘潭大汉城镇投资有限公司开发建设的湘潭大汉能云土石登亨缘省给乙方施工,为明确双方责任,经甲乙双方平等协商,特订立本承包合同,源第£向邀各条款内容如下:
—、工程名称
湘潭大汉能云台北地块项目土石方工程
二、 工程地点
湘潭市
三、 承包范围
本工程承包范围为湘潭大汉能云台北地块土石方工程的土石方开挖、场内回填、余土外运、
场地平整等内容。
四、 承包方式
采用全费用综合单价包干方式:
包质虽、包安全、包工期。
五、 工程工期
本工程合同总工期四日历天,该工期已充分考虑各种影响施工的不利因素,乙方必须如期完
工,每推迟一天罚乙方延误工期违约金5000元,在竣工结算时给予扣除。
六、 工程质量与安全
1、 工程质量:
乙方必须严格按照施工图和甲方交底和现行施工及验收规范要求施工,确保竣工场地平整度和排水达到规范要求。
2、 工程安全:
乙方需严格按照现行安全施工规范、操作规程施工,对本工程施工方案的安全可靠性负责,确保该场地平整人员、机械和挖方边坡的安全,如因乙方原因出现安全事故,所产生的费用由乙方承担。
七、双方责任
甲方责任:
1、 提供场地平整施工图,会同监理审核乙方提供的施工方案。
2、 指派工地现场代表周国,负责现场交底及联系工作。
3、 按合同支付工程款,确保工程顺利进行。
4、 负责土石方施工与其他专业施工的协调。
乙方责任:
1、乙方必须遵守和服从业主的管理,现场管理人员开工前必须全部到位,有关人员按时参加监理召开的工程会议;无故迟到分别罚乙方项目负责人和技术负责人200元、100元;缺席分别罚乙方项目负责人和技术负责人500元、200元;此违约金以参加会议本人签到记录为依据。
从支付进度款中扣除。
2、 合同签订3天内组织进场施工,制定出安全可靠切实可行的施工方案和施工作业计划交监理和甲方审查。
3、 乙方按甲方提供的土方施工图及甲方书面确认的开挖方案进行施工。
4、 指派现场指派人为唐剑,对施工质量、安全、进度全面负责。
5、 服从甲方现场代表和监理工程师的指挥、监督,服从其发出各项指令。
6、 对周围建筑物、构筑物和各种管线的安全负责。
7、 负责本工程相关技术资料的管理,工程完工需提供由监理和甲方确认完整的竣工资料3套交甲方备案。
8、 施工用水、电和进出场通道由乙方自行解决。
9、 对施工现场安全负责,并严格执行有关安全施工规范、规程施工,如发生大小设备、人身事故均由乙方负责,并承担损失接受政府有关部门的处罚。
10、 按照施工图,承担现场定位放线工作,并对其准确性负责,如出现偏差导致甲方建筑物地下室无法正常施工,及时整改到位至符合要求为至。
11、 负责基坑土钉、锚杆支护段出现险情时抢险及所需物资的准备。
12、 乙方必须管理好自己的施工班组人员,如出现偷摸盗窃、打架斗殴、闹事而引起的各类纠纷或人身伤亡,由乙方承担费用等一切后果,甲方将给予乙方3000%/次违约金处罚。
13、 办理渣土保洁、环保等部门的手续和关系的处理。
渣土保结和弃土场地等费用由乙方负责。
14、 施工机械的进出场费用由乙方负责。
15、 负责当地矛盾的处理。
16、 乙方向甲方工作人员行贿,视为违约,应承担违约贵任。
17、 在施工过程中,如出现任何情况阻工停工,由乙方自行协调相关关系,所造成乙方机械设备和人员窝工等一切损失概由乙方自行承担,且甲方有权要求乙方赔偿给甲方造成工期延误相关损失。
八、工程造价
本项目工程增值税计税方法采用一般计税方法,增值税税率为9%,暂定签约合同总价为:
人民币(大写)陆佰壹拾捌万捌仟膏佰舂拾伍元(¥6188115元,其中不含税价款5677169.72元,增值税税额为510945.27元)(暂按项目公司提供的测绘成果图计算),采用综合单价包干形式发包。
土石方工程量清单见下表:
工作内容
单
位
暂定工程量
综合单价
(元)
金额(元)
备注
场平
土石
方
场内土方;挖、运、回填、平整
虻
26000
10.5
273000
只计挖方的工程:
S,不因土质性质不同而调整单价(除石方外);
外运土方:
挖、运、消纳
m3
90000
20.92
1882800
只计挖方的工程髭,外运土方不限运距远近,不因土质性质不同而调整单价:
外运石方:
爆破、挖、运、消纳
m3
1000
28
28000
只计挖方的工程lb外运石方不限运距远近,不分开挖方式及开挖设备须为炮机或炸药施工:
包括爆破手续办理、火药材料等。
地下
室基
坑土
石方
外运土方:
挖、
运、消纳
in3
87000
23.51
2045370
只计挖方的工程量,外运土方不限运距远近,不因土质性质不同而调整单价(除石方外);
外运石方:
爆破、挖、运、消纳
m3
1000
28
28000
只计挖方的工程星,外运石方不限运距远近,不分开挖方式及开挖设备须为炮机或炸药施工:
包括爆破手续办理、火药材料等。
场内回填土方
种植土
m3
60000
22.32
1339200
只计地下室顶板种植土回填量。
如场地内的土方质虽:
满足种植土需求,可采用自身土方,如不满足需求,需从外购买
基坑周边回填土方
m3
10000
8.08
80800
采用场地内的土方方进行回填
小计
m3
5677170
增值税(9%)
元
510945
税率随国家政策变化进行调整,
本工程开挖前第三方测觉单位测量数据及估算工程量详见附件。
十一、违约
1、如乙方超出甲方通知的开工日期3天还未开工,则每天罚5000元作为违约金,并工期不顺延计算,超出7天还未开工的甲方有权更换施工单位,并由乙方承担开工延迟或单位更换所造成的所有损失及费用;施工期间,乙方无故累计停工5天以上的,甲方有权终止合同,按合同约定综合单价的70%结算乙方己完工程量,并由乙方承担合同终止所造成的一切损失及费用。
2、甲方按合同约定支付工程款,如未按时支付工程款,未支付部分在约定应付款之日起28天后按当日银行存款利率计算利息;乙方不得以未支付工程款而停止施工或阻碍第三方施工,否则,视乙方违约并承担一切损失,并甲方有权解除合同。
十二、承诺
1、 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、 承包人承诺将用工程款总额的尾款按市场同期对外销售价抵购该项目的住宅、公寓及商业门面。
十三、其它
1、 本工程分段施工,承包人必须按发包人指令施工,及时完成,如未按发包人指令及时完成,超过三个工作日,发包人有权终止合同,己完成工程量按实计算,单价按合同单价的70%计价办理结算。
2.本合同如在履行过程中发生争议,双方协商解决,若协商不成时双方同意由工程所在地法院进行判决。
3、 本合同履约保证金为合同造价的5%(即¥309405.75元),工程量完成50%,无息返回履约保证金50%;工程竣工验收合格并在场地移交书面手续完成后—个月内无息返回余款给乙方。
4、 本合同一式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份,具有同等法律效力。
5、 乙方向甲方缴纳完履约保证后,甲乙双方法人代表签字并加盖公章后生效。
6、 未尽事宜经双方协商后签订补充协议,具有同等法律效力。
附件:
1、湘潭大汉育官云台北地块项目土石方量计算图
2、廉洁协议
纳税人识别码:
纳税人识别码:
开户银行:
中国律设银行股份有限公司湘潭霞光支行开户银行:
银行帐号:
43050110304300000288 _ 银行帐号:
廉洁协议
发包人(全称):
湖潭大汉城镇投资有限公司(以下简称“发包人”)
承包人(全称):
湘潭市鸿运通达渣土运输有限公司(以下简称“承包人”)
为净化甲乙双方合作的商业环境,简化双方工作人员的关系,维护双方共同的利益,杜绝各种不合法行为,经协商一致,订立本协议:
第一条双方在合作过程中,依法开展商业活动,不得以任何形式谋取不正当利益,或者实施可能导致不公正的行为。
第二条双方工作人员应回避正常工作以外的一切不必要的接触和往来。
第三条双方工作人员不得为谋取私利就工程签证、工程反签证、材料、质量、安全、进度、验收问题、工程问题处理等事项进行私下商谈或者达成默契。
第四条发包人规定,其工作人员及其亲属不得接受承包人或者承包人工作人员一切额外服务或
投入,包括但不限于以下有可能会影响主合同执行的行为:
1、 收受各种形式的票、证、币、券、物、观赏、服务、通信交通工具等;
2、 要求或接受对方为其住房修建、婚丧嫁娶、以及出国等资助和借款;
3、 要求或接受对方为其妻儿、亲属安排工作等
4、 介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动,收受回扣,报销应由个人支付的费用。
第五条如承包人工作人员向发包人工作人员提供第四条所列的内容,发包人工作人员应当拒绝。
对于无法拒绝的,应及时向大汉集团法务监察部举报。
第六条如承包人受到发包人工作人员在付款、结算等方面设牡障碍,承包人人员以书面形式主动向本合同部门投诉,发包人应当全力协助解决。
第七条承包人给予的下浮、折扣、行业内返点应在工程结算中充抵,就此,承包人保证不私自向发包人工作人员支付。
第八条发生违反本协议及/或违规事件,任何人都可向双方的适当机构举报,双方须各自审核违规事件,做出相应处理并通报对方。
1)投诉发包人工作人员,或者有相关申诉、举报可通过以下方式进行;
(1)邮寄:
大汉控股法务监察部收(长沙市望城区金桥国标未来城2区4栋5楼):
(2) 邮编;410125
(3) 直投:
大汉控股法务监察部收(长沙市望城区金桥国标未来城2区4栋5楼);
⑷电邮:
监察室投诉信箱;643731942@00,com
(5)电话:
监察室:
0731-85289179
⑹其他(包括约见发包人相关人员等)多种有效方式。
2、投诉承包人工作人员方式:
(1)邮寄:
(2)直投:
(3)电邮:
(4)电话:
第九条双方同意,发包人一经查明或确认承包人及或其工作人员存在违反本协议及/或违规事件,或与该等违规、违约事件具有同等或类似效果的事件,发包人有权决定是否继续履行主合同或无条件解除主合同,且承包人按下述方式承担违约责任:
1、 承包人向发包人支付违规事件所涉及金额之和的十倍作为违约金。
2、 发包人对承包人前述违约金数额及支付方式享有选择权,且承包人承担违约责任不以主合同是否继续履行为条件。
3、 前述违约金支付不能免除在发包人根据本条约定解除主合同情形下,承包人依据主合同约定应当向发包人所承担的违约责任。
4、 承包人有权就发包人提出的异议作出相应申辩,发包人保留追究违规行为人法律责任的权利。
第十条本协议作为主合同附件,经双方签署'盖章后生效'本协议一式三份,发包人执二份,
承包人执一份。
第•一条特别约定:
如承包人违反本协议约定,发包人行使追究承包人责任的权利不
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大汉 鸿运 合同