装饰工程设计合同装修合同.docx

装饰工程设计合同装修合同.docx

《装饰工程设计合同装修合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰工程设计合同装修合同.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

装饰工程设计合同装修合同

装饰工程设计合同-装修合同

　　　　为了避免装修过程中的纠纷，一份规范的装修合同是双方的法律保障。

出国留学网为您编辑整理装饰工程设计合同，欢迎阅读。

　　装饰工程设计合同

（一）

　　委任单位：

____________

　　施工单位：

____________

　　就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

___________________________

　　二、工程地点：

________________________

　　三、工程项目内容：

________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造价为人民币：

____________________________________

　　六、付款方式

　　1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。

（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）

　　七、材料设备：

本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。

施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工

　　1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量

　　1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4.装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位（盖章）：

________

　　代表人：

__________________

　　乙方单位（盖章）：

________

　　代表人：

__________________

　　日期：

____________________

　　签订合同地点：

____________

　　装饰工程设计合同

（二）

　　甲方：

联系电话：

　　身份证号码：

现住址：

　　工程地址：

　　乙方：

深圳装饰工程有限公司联系电话：

　　营业执照号：

资质证号：

　　地址：

法人代表：

　　兹有甲方委托乙方承担

　　装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：

　　第一条：

设计工作概况

　　1.1设计工作流程

　　1.2设计收费标准及工作范围表

　　第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：

　　第一阶段：

方案设计

　　2.1.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：

　　①效果图壹张

　　②平面结构图壹张

　　③天花平面图壹张

　　④平面布置图壹张

　　⑤地面材质图壹张

　　⑥主要材料的确认

　　2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;

　　2.1.3若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可;

　　2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可;

　　2.1.5设计周期：

天（日历天）。

即年月日至年月日

　　第二阶段：

施工图绘制

　　2.2.1在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;

　　2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;

　　2.2.3施工图绘制周期，签订施工合同后天。

　　第三条设计费支付方式：

　　3.1乙方按套内面积平方米，每平方米元收取设计费，总设计费人民币大写元，小写￥元。

　　3.2付款方式：

　　3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：

　　元;（注：

若总设计费的60%总金额少于XX元的，则该订金为XX元，且则须一次性付清）

　　3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。

　　第四条双方的权利与责任：

　　4.1甲方：

　　4.1.1确定一名甲方代表，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;

　　4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。

若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸;（注：

乙方不予返还的订金数额最少为XX元）

　　4.1.3配合施工图交底;

　　4.1.4配合材料的确定;

　　4.1.5参与竣工验收。

　　4.2乙方：

　　4.2.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计;

　　4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;

　　4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;

　　4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决;

　　4.2.5参与施工交底;

　　4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。

　　第五条违约责任

　　5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。

　　5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。

　　5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。

同时，订金不予返还。

5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失

　　5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。

　　第七条附则

　　7.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效;

　　7.2本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力;本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，

　　7.3本合同履行完后自动终止;

　　7.4双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

　　甲方（签字）：

乙方（盖章）：

　　签约代理人：

　　年月日年月日

　　推荐阅读：

　　装修承包合同

　　装修签合同注意事项

　　房屋室内装修合同范本